最新水电转包协议书汇总(通用15篇)

热爱阅读是培养兴趣和提升素养的一种有效途径。我们应该追求高效的时间利用，而不是单纯追求多忙。最后，附上一些相关的书籍和资料，供大家深入学习。

水电转包协议书汇总篇一

甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）。

月日开工，在年月前完成所承包工程的各项任务。（以总合同开工日期为准，同时规定完工时间。）第三条工程质量、安全与环境保护1、乙方应严格执行总合同中有关工程质量的合同条款，建立健全试验、质检等质量保证体系，严格按施工设计图纸和技术规范的要求精心施工，并接受业主、监理、甲方及政府职能部门的工作检查，配合甲方统一协调、管理，乙方应无条件服从甲方对工程质量的监督、检查。

2、乙方必须严格按照各项安全操作规程组织施工，加强管理，确保安全施工。因未能遵守安全操作规程所造成的一切损失由乙方自行负责。3、乙方要做到文明生产，安全施工，严格遵守国家有关环保的各项政策和规定，工程完工后及时清理施工废气、废水和废渣等污染物或杂物，必须做到工完场清，其费用已含在本合同价格中，不再另行支付。

第四材料供应1、乙方负责工程所需的材料，自行采购，其质量必须符合国家有关规定，符合施工技术规范的要求。使用前必需经监理验收认可后方可使用。乙方自行采购的材料必须提供有效原始凭证，包括发票、材料检验证明等，以备甲方抽查。2、所有材料（包括业主招标组织的材料）进入施工现场后，乙方负责组织物资的卸货、验收等，因卸货、验收等发生的费用均由乙方自行承担。第五条承包方式1、2、承包方式：与甲方同业主所签“总合同”的承包方式同步。其计量内容及规则与甲方同业主所签“总合同”的相关内容同步。3、乙方施工的工程在施工中的变更、索赔意向书等均应报送监理和业主变更索赔项目的计量支付程序与其他支付程序相同。第六条双方的权利和义务a、1、2、甲方的权利及义务：

协助乙方与业主、设计单位、监理的业务接洽和联系。协助乙方技术交底、工程质量的监督、检查和驻地监理签认工程数量。

3、对乙方的安全生产进行监督、检查，对隐患提出整改，对严重违章和存在的重大事故隐患有权停止作业，甚至终止合同。

4、有权就乙方在合同执行期内劳务采购及执行情况进行监督及检查，并督促进行整改。b、1、乙方的权利及义务：

作为本公司的一个项目部负责本项目的施工、维护直至最终通过业主验收。乙方不得转让或分包工程。

2、履行甲方与业主所签订的合同协议书并承担其本项目工程的全部义务和责任。

3、严格按施工设计组织施工，确保工程质量符合施工技术规范和验收标准，并接受甲方和驻地监理的全过程监督。一旦在施工中发生质量问题、质量事故，应立即报告甲方并妥善处理，由此而发生的一切损失由乙方自行承担。

4、乙方自行组织专业施工现场的施工管理班子，甲方不提供管理人员。

5、对本项目工程工期负责，合理编制施工组织设计和年、季、月、旬、周、日计划，并在人力、资金、机械等方面予以充分保证，确保合同工期内竣工。

6、承担施工任务期间，乙方必须采取安全防护措施，保证安全生产，文明施工。乙方负责人为安全生产第一负责人，对承接工程的安全负全面责任。严格执行国家安全生产法规，接受甲方的安全监督、检查。设立安全组织机构和专兼职安全员，对所属人员进行安全管理、教育。在本项目施工中所发生的一切事故或造成的人员伤、残、亡以及财产等任何损失，均由乙方自行处理，上报所属劳动部门，并承担经济和法律的责任。甲方不承担任何责任及费用。

7、承担施工任务期间，乙方中途撤离工地或中途放弃继续履行本合同，如乙方未按期支付当地劳务费用（包括民工工资等）和当地材料款的，甲方无须征得乙方同意（并视为乙方自动授权甲方），用乙方未结算工程款代替乙方支付当地劳务费用（包括民工工资等）和当地材料款。

8、合同执行期间，乙方应接收、执行业主、监理并及时办理和甲方发生的一切书面通知、意见、指示、决定等，不得扣压、拖延。

9、乙方必须有固定的技术负责人和现场管理人员。

10、负责本项目工程施工资料和竣工资料的汇总，整理并报送。第七条计量与支付。

工程款的结算由乙方代表甲方同监理、业主进行，甲方在收到业主支付的工程款后及时拨付给乙方。甲方管理费本项工程万元，税金由乙方负责缴纳，如乙方要求在当地税务机关缴纳，则甲方不开具税务发票，乙方需提供当地税务机关的纳税凭证；否则由甲方代扣代缴并开具税务发票。第八条注意事项1、设计变更：

（1）任何设计变更均不能使本合同终止或无效。

（2）因设计变更而减少或增加的工程量，乙方需无条件接受。2、提前或顺延：

（1）业主要求提前竣工，乙方接到书面通知后应遵照执行。（2）因拆迁、征地、不可抗力、业主未能按时移交工程部位、业主工程款不到位、图纸资料延误及设计变更等因素或事件致使乙方停工、窝工时，乙方应及时将有关资料报送业主，办理好向业主索赔、补偿等工作，但工期延长必须得到监理、业主书面批准。第九条违约责任1、乙方因工程质量不符合施工技术规范的单项或部分工程，将无条件负责修复或返工。

本合同协议书自甲方双方投权代理人签字盖章后生效。待全部工程竣工验收合格及缺陷责任期满后自行失效。但质量责任不因缺陷责任期满而终止。

本协议一式肆份，甲方两份，乙方两份。

本工程项目部章公限于此工程施工资料及竣工资料工使用，其余任何文件中使用此章均视为无效。

未尽事宜，双方协商解决。达成的相关协议作为本协议的补充部分。

甲方：

授权代理人：

日期：年月日乙方：授权代理人：日期：年日

月

水电转包协议书汇总篇二

甲方：（以下简称“甲方”）。

乙方：（以下简称“乙方”）。

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建设法》，为建设好（工程名称）项目。甲、乙双方本着公平公正、互惠互利原则，经充分友好协商，并就相关事宜达成如下施工协议，以资双方共同遵守。

第一条本合同协议书的组成1、2、合同协议书；

总合同（指业主与甲方所签订的合同协议书，以下简称“总合同”）规定的合同文件；第二条工程概况1、2、3、工程项目名称：工程范围、内容：

开、竣工日期：按照甲方统一制定的总体计划安排，____年__月__日开工，在年月前完成所承包工程的各项任务。（以总合同开工日期为准，同时规定完工时间。）

第三条工程质量、安全与环境保护。

1、乙方应严格执行总合同中有关工程质量的合同条款，建立健全试验、质检等质量保证体系，严格按施工设计图纸和技术规范的要求精心施工，并接受业主、监理、甲方及政府职能部门的工作检查，配合甲方统一协调、管理，乙方应无条件服从甲方对工程质量的监督、检查。

2、乙方必须严格按照各项安全操作规程组织施工，加强管理，确保安全施工。因未能遵守安全操作规程所造成的一切损失由乙方自行负责。

3、乙方要做到文明生产，安全施工，严格遵守国家有关环保的各项政策和规定，工程完工后及时清理施工废气、废水和废渣等污染物或杂物，必须做到工完场清，其费用已含在本合同价格中，不再另行支付。

第四材料供应1、乙方负责工程所需的材料，自行采购，其质量必须符合国家有关规定，符合施工技术规范的要求。使用前必需经监理验收认可后方可使用。乙方自行采购的材料必须提供有效原始凭证，包括发票、材料检验证明等，以备甲方抽查。2、所有材料（包括业主招标组织的材料）进入施工现场后，乙方负责组织物资的卸货、验收等，因卸货、验收等发生的费用均由乙方自行承担。

第五条承包方式1、2、承包方式：与甲方同业主所签“总合同”的承包方式同步。其计量内容及规则与甲方同业主所签“总合同”的相关内容同步。

3、乙方施工的工程在施工中的变更、索赔意向书等均应报送监理和业主变更索赔项目的计量支付程序与其他支付程序相同。

第六条双方的权利和义务a、1、2、甲方的权利及义务：

协助乙方与业主、设计单位、监理的业务接洽和联系。协助乙方技术交底、工程质量的监督、检查和驻地监理签认工程数量。

3、对乙方的安全生产进行监督、检查，对隐患提出整改，对严重违章和存在的重大事故隐患有权停止作业，甚至终止合同。

4、有权就乙方在合同执行期内劳务采购及执行情况进行监督及检查，并督促进行整改。

b、1、乙方的权利及义务：

作为本公司的一个项目部负责本项目的施工、维护直至最终通过业主验收。乙方不得转让或分包工程。

2、履行甲方与业主所签订的合同协议书并承担其本项目工程的全部义务和责任。

3、严格按施工设计组织施工，确保工程质量符合施工技术规范和验收标准，并接受甲方和驻地监理的全过程监督。一旦在施工中发生质量问题、质量事故，应立即报告甲方并妥善处理，由此而发生的一切损失由乙方自行承担。

4、乙方自行组织专业施工现场的施工管理班子，甲方不提供管理人员。

5、对本项目工程工期负责，合理编制施工组织设计和年、季、月、旬、周、日计划，并在人力、资金、机械等方面予以充分保证，确保合同工期内竣工。

6、承担施工任务期间，乙方必须采取安全防护措施，保证安全生产，文明施工。乙方负责人为安全生产第一负责人，对承接工程的安全负全面责任。严格执行国家安全生产法规，接受甲方的安全监督、检查。设立安全组织机构和专兼职安全员，对所属人员进行安全管理、教育。在本项目施工中所发生的一切事故或造成的人员伤、残、亡以及财产等任何损失，均由乙方自行处理，上报所属劳动部门，并承担经济和法律的责任。甲方不承担任何责任及费用。

7、承担施工任务期间，乙方中途撤离工地或中途放弃继续履行本合同，如乙方未按期支付当地劳务费用（包括民工工资等）和当地材料款的，甲方无须征得乙方同意（并视为乙方自动授权甲方），用乙方未结算工程款代替乙方支付当地劳务费用（包括民工工资等）和当地材料款。

8、合同执行期间，乙方应接收、执行业主、监理并及时办理和甲方发生的一切书面通知、意见、指示、决定等，不得扣压、拖延。

9、乙方必须有固定的技术负责人和现场管理人员。

10、负责本项目工程施工资料和竣工资料的汇总，整理并报送。第七条计量与支付。

具税务发票，乙方需提供当地税务机关的纳税凭证；否则由甲方代扣代缴并开具税务发票。

第八条注意事项1、设计变更：

（1）任何设计变更均不能使本合同终止或无效。

（2）因设计变更而减少或增加的工程量，乙方需无条件接受。2、提前或顺延：

（1）业主要求提前竣工，乙方接到书面通知后应遵照执行。（2）因拆迁、征地、不可抗力、业主未能按时移交工程部位、业主工程款不到位、图纸资料延误及设计变更等因素或事件致使乙方停工、窝工时，乙方应及时将有关资料报送业主，办理好向业主索赔、补偿等工作，但工期延长必须得到监理、业主书面批准。

第九条违约责任1、乙方因工程质量不符合施工技术规范的单项或部分工程，将无条件负责修复或返工。

本合同协议书自甲方双方投权代理人签字盖章后生效。待全部工程竣工验收合格及缺陷责任期满后自行失效。但质量责任不因缺陷责任期满而终止。

本协议一式肆份，甲方两份，乙方两份。

本工程项目部章公限于此工程施工资料及竣工资料工使用，其余任何文件中使用此章均视为无效。

未尽事宜，双方协商解决。达成的相关协议作为本协议的补充部分。

甲方：

授权代理人：

日期：____年__月__日

乙方：授权代理人：日期：____年__月__日

水电转包协议书汇总篇三

甲方：

乙方：

丙方：

依据平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方、乙方签订的《建筑工程施工承包协议》转让给丙方事项协商一致，特定立本协议，其约定如下：

1、甲方与乙方在20xx年12月6日签订的《建设工程施工承包协议》20xx年12月20日签订的《建设工程施工承包协议补充协议》经协商甲方、乙方同意转让给丙方，由内方履行甲方与乙方签订的《建筑工程施工承包协议》、《建筑工程施工承包协议补充协议》的各项条款。

2、乙方、丙方协商乙方已经施工建设的全部工程转让费为陆拾万元，付款时间为：签订协议之日20xx年月日付款20万元，剩余40万元由内方在20xx年月日前全部付清，期付款由内方向乙方支付违约金5万元。

3、该转让协议签订之日起，所产生的一切费用及涉及施工过程中发生的纠纷与乙方与关。协议鉴定之日前乙方所建工程下欠的债务由乙方承担与丙方无关，因乙方债务发生的纠纷造成的停工5-15日乙方赔偿丙方违约金5万元并赔偿因此所造成的全部损失。

4、甲方同意丙方用三楼东至西两套房子调换甲方一楼北边西至东八间车库，双方同意互不找钱，甲方必须保证丙方轿车出入通道。

5、本协议甲方、乙方、丙方签字盖章后生效。

甲方：

乙方：

丙方：

水电转包协议书汇总篇四

乙方：

家庭住址：

联系方式：

居民身份证号码：

上网作业证号：

甲乙双方根据国家有关法律、法规规定，按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本协议。

第一条协议期限。

1协议有效期自。

****年**月**日------------。

****年**月**日，协议期满后自然终止。

2、协议期满前一个月，经双方协商同意可以续订聘用协议。

3、本协议期满后，任何一方认为不再续订聘用协议的，应在协议期满前一个月书面通知方。

第二条工作岗位及工作内容。

位为兼职水电工，负责宿豫区地税大楼内电力系统的维修、维护及相关业务。

2、电工属特种作业人员，乙方必须持有合法的高电压操作证，做到持证上岗。

3、地税大楼用电系统设备、线路的维护保养和维修，发现电源超负荷，短路等极易造成火灾的危险情况，必须立即进行修理，严防发生事故。

4、甲方因工作需要，乙方必须随叫随到（包括夜间），乙方若无特别理由不得拒绝并尽量在甲方要求的时间内及时处理。

5、乙方在行使职责时，甲方应积极配合，人、财、物应达到要求，乙方工作质量应达到行业要求。

6、乙方不得随意改动或者乱接、乱拉甲方所有电源线路，不得随便安装电器设备，如需拉临时线路时，要搞好安全措施，用好后立即拆除。

7、乙实行不定时工作制，不受甲方考勤。

第三条工作报酬。

甲方按次支付乙方工资为200元/次，所需材料费另行计算。

第四条工作纪律。

1、乙方应遵守国家的法律、法规。

2、乙方应遵守甲方规定的各项规章制度和劳动纪律，自觉服从甲方的管理、教育。

3、乙方如违反甲方的规章制度、劳动纪律，甲方按法规和单位的有关规定给予处罚。

第五条聘用协议的变更、终止和解除。

1、聘用协议依法签订后，协议双方必须全面履行协议规定的义务，任何一方不得擅自变更协议。确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更协议。双方未达成一致意见的，原协议继续有效。

3、经聘用协议双方当事人协商一致聘用协议可以解除。

4、乙方有下列情形之一的，甲方可以解除聘用协议。（1）在试用期内被证明不符合聘用条件的。（2）严重违反工作纪律或聘用单位规章制度的。

（3）故意不完成工作任务，给聘用单位造成严重损失的。（4）严重失职营私舞弊，对聘用单位利益造成重大损害的。（5）上网作业证失效的。（6）被依法追究刑事责任的。

（2）聘用协议订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使已签订的聘用协议无法履行，经当事人协商不能就变更，聘用协议达成协议的（3）乙方不履行聘用协议的。

6、有下列情形之一的，乙方可以通知聘用单位解除聘用协议。（1）在试用期内的。（2）甲方未按照聘用协议约定支付工作报酬或者提供工作条件的。

7、乙方要求解除聘用协议，应当提前三十天以书面形式通知甲方。

第六条其它事项。

1、本协议一式贰份，甲方一份，乙方一份，经甲、乙双方签字后生效。

2、本协议条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家，法律、法规为准。

甲方（盖章）：

签订时间。

年

日：签订时间。

日

乙方（签字）。

月

水电转包协议书汇总篇五

甲方承建大西铁路大荔特大桥桩基工程项目，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：

按施工图纸设计方案单项工程项目的工作内容，具体为_________工程。

甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心的结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的_________%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。

1）乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。

2）乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。

3）乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

1、甲方责任：

1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

2）负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。

3）负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

2、乙方责任：

1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到等级以上。

2）强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生，否则由乙方承担由此产生之全部责任。

3）工人进入施工现场必须戴好安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。

4）负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排；班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。

5）必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

6）具体施工作业中必须配备所需安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等安全设施，并且必须符合所在地有关施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自行承担。

7）乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方指定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

8）该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。

9）乙方不得将依据本协议书取得，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。

10）工程完工后，向甲方及时上报该工程的施工总结。

工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的_________等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的_________%或元向甲方支付罚金。

七、付款方法：

1）甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方账户后三天内按95%扣除税金和管理费后支付给乙方。

2）质保金：质保金按工程总造价的5%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收两年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在受到甲方书面通知10日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。

1）若乙方无正当理由单方终止本协议书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。

2）若乙方违反本协议书之上述有关约定，不按期竣工、质量达不到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本协议书无法履行的行为，甲方有权单方解除本协议书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

甲方：_________。

乙方（实际施工方）：_________。

代表：_________代表：_________。

经办人：_________施工责任人：_________。

签约日期：_________年_________月_________日

水电转包协议书汇总篇六

发包人：（全称）云南开远市解化厂棚户区改造工程一期1#、2#楼承包人：（全称）水电工施工组：

根据《中华人民共和国建筑法》《建筑工程现行施工规范》《建筑工程强制性标准》，为了明确双方在施工过程中的责任、权利、义务，经发包人和承包人双方共同协商，自愿达成一致意见，签订以下协议：

一、工程名称：开远市解化厂棚户区改造工程一期1#、2#楼。

二、承包形式：工程包工不包料。

三、承包范围：

（1）本承包工程包括在建工程蓝图内的水电安装至最终验收合格，施工现场临时水电安装维护，参加工地施工水电的抢修。（2）工程临时设施、自用工具房搭拆由承包人自行负责。（3）施工所用机械的装卸、安装、拆除、保养均含在承包人范围内。

（4）施工当中所用的小型工具及劳保用品由承包人承担（如电动工具、安全帽、保险带等）。

（5）承包人的施工人员住宿、食堂应自行负责，施工现场不提供场所。

（6）承包人应对现场的文明施工进行实施和管理。

（7）承包人应派专业管理人员配合发包方管理人员进行施工现场的质量、进度、安全的管理和监督。

(8)承包人应对本工程现场自用材料及设备的清收堆码，做到文明施工。

四、承包价款计算方式、进度款付款方式、最终结算方法：

（1）计算工资价格按建筑面积每平米：人民币元，由发包人包工给承包人。

（2）进度款付款方式：以项目部最初拨款为准，发包方按实际进度的开始付给承包方，以后每月按进度的付款。

（3）最终结算方式：经项目部及各有关部门最终验收合格在天付清尾款。

五、质量要求：

(1)承包人在施工过程中必须执行国家、行业、地区现行的规范、标准及法律法规，检查不合格的承包人无条件返工，返工费及材料费由承包人承担。

（2）承包人必须按图施工，必须无条件接受承包方管理人员的正确指挥和监督。

（3）承包人在施工中不听从指挥盲目施工，违规违章作业造成的一切后果，均由承包人负责。

（4）承包人违规违章作业发包人有权进行处理，如：停止作业、停工整顿，对拒不接受管理的，发包人有权清退承包方出场，退场后结算按实际完成工程量的进行结算。

六、安全文明施工的责任范围：（1）承包人在施工中严格执行建筑工程安全生产管理条列、规范、标准及操作规程、安全技术交底、现场交底。

（2）承包人必须杜绝重大伤亡事故，轻伤率控制在每次5000元内，由承包方承担。如承包人违章施工操作发生重大伤亡事故，承包人承担万元的违约金，重伤事故一次承包人承担万元的违约金，并独立承担司法责任，轻伤事故一次承包方承担千元的违约金。

（3）承包方施工作业人员进场后必须学习有关安全技术操作规程，自觉遵守发包人的《安全管理条列》规定，接受并服从安全管理，如有违反，按公司及项目部安全管理规定进行处理。

（4）承包人在施工中，严禁非专业人员乱接施工用电及使用工地现场的施工设备及设施。

（5）承包人必须保证施工现场内道路畅通，不乱堆乱放，剩余材料堆码整齐，场内无积水。

（6）施工作业层必须每日清理作业面材料，能使用必须及时使用，不能使用的必须集中堆放。

（7）搅拌机区域内整齐有序，无废物，机械、机具、车辆进场内的停放，保持清洁。

（8）施工的材料、废弃物、机械具等若因承包人不及时清理，发包人有权组织人员进行清收，发生的费用由承包人承担，并由承包人承担500元违约金。

（9）严禁偷盗施工现场及建设单位场区内的所有财物，若发生偷盗按价值十倍赔偿，情节严重者报送当地公安机关处理。

（10）禁止施工现场出现打架斗殴，若发生进行说服教育和罚款，情节严重者送当地公安机关并追究刑事责任。

七、承包工期：

（1）开工日期：年月日，竣工日期：年月日。

（2）施工中严格按项目部编制的施工进度计划执行，不能按期完成的，发包人有权组织人员配合完成，人工费按当地市场最高工资单价进行结算，并由承包人承担。

（3）工期延误：如因不可抗力的原因或因停电、停水及发包人的原因造成的延误，必须由项目经理签字认可后方可延顺，其余因承包人责任造成的工期延误，将按项目部管理规定进行处理。

（4）材料：本工程所用材料由发包人提供，承包方所需材料应提前七天以书面计划报项目部，七天后因发包方材料不能按时进场工期延顺。

八、违约及赔偿：

（1）发包人违约：不按时支付施工进度款，承包人有权停止施工。

（2）承包方违约：承包人在签订协议后退出或中途停工承担万元违约金，不执行协议条款规定的责任、义务承担万元违约金。

九、合同其余条款。

（1）协议书正本由发包人、承包人各执一份。（2）本协议书发包人、承包人签字生效。

（3）本协议条款未尽事宜，双方根据实际情况协商解决。

（4）项目部制定的质量、安全及有关处罚条例作为本协议的附件，同样具有同等的法律效力。

（5）搬迁房工程增减工程量按实际工程量计算，并作为进度款和结算的依据。

（6）甲方提供大型机具，作业时辅助材料小型工具由乙方自理保管。

（7）临时用工：技工普工。

发包人章：承包人签字：

发包人签字：承包人身份证号：

发包人电话：承包人电话：

日期：年月日

水电转包协议书汇总篇七

内蒙古鄂尔多斯市成峰石化宿舍楼外墙保温及氟碳漆的施工。

二、施工地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗纳林河乡。

三、乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

四、该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。

五、工程质量及验收标准：

工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

六、工期：

乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价10%向甲方支付罚金。

八、其它：

1)若乙方无正当理由单方终止本协议书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价30%的违约金。

2)若乙方违反本协议书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达不到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本协议书无法履行的行为，甲方有权单方解除本协议书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

九、甲方对本协议书上述各条款具有解释权。

十、本协议书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该协议书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

水电转包协议书汇总篇八

转包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

第一条根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国土地承包法》及相关法律规定，为明确转包方与承包方的权利义务关系，双方本着平等、自愿、有偿的原则协商一致，签订本协议。

第二条甲方转包给乙方的地块位于，面积亩。其位置与四至范围见本协议附图所示，附图需经甲、乙双方签字确认。

第三条本协议项下的土地承包使用年限为甲方原与签订的承包协议规定的剩余期限(原承包协议的承包期限为30年)。

第四条乙方同意按协议规定每年的年月日向甲方支付土地承包金，该土地的承包金为每亩元，共计承包金元人民币。

第五条本协议经双方签字后，乙方需于年月日前以现金形式向甲方缴付承包金元。

第六条甲方保证上述土地使用权属清楚、无争议。若发生与甲方有关的产权、使用权纠纷或债务，概由甲方负责清理，并承担民事诉讼责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。

第七条乙方依法享有承包土地使用、收益的权利，有权自主组织经营和处置产品。

第八条乙方承包的土地被依法征用、占用的，有权依法获得相应的补偿，甲方不得干涉。

第九条乙方必须按期如数缴纳承包金。

第十条甲方要维护乙方的土地承包经营权，不得非法变更，解除承包协议。

第十一条尊重乙方的生产经营自主权，不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动。

第十二条甲方有义务协调甲方村委及村民与乙方之间产生的矛盾，如因甲方村委及村民的过错给乙方造成了不应有的损失，甲方负责赔偿造成的直接损失。

第十三条协议生效后，即具有法律约束力，任何一方不得随意变更或解除，需要变更或解除协议时，双方应协商一致，达成书面协议。

第十四条单方要求变更或解除承包协议的需提前30日通知对方，双方经协商一致后达成书面协议。

第十五条因国家政策、法律等不可抗力的原因造成协议无法履行，协议自动解除。

第十六条承包期满，协议自行终止。

第十七条甲、乙双方应全面、实际履行协议，不履行或不完全履行协议的应负违约责任。

第十八条甲方违反协议规定，应承担违约责任，给乙方造成经济损失的，应赔偿损失并按乙方交纳所有承包金的十倍向乙方支付违约金。

第十九条甲、乙双方发生纠纷后，应当协商或调解解决，协商或调解不成的，到乙方所在地人民法院提起诉讼。

第二十条如还有不尽事项，双方可以订立补充协议，效力与本协议相当。

甲方：乙方：

年月日年月日。

水电转包协议书汇总篇九

乙方：冉茂信身份证号：

经甲乙双方共同协商，就甲方所属堰兴坡(原家属院)后面的土地(水泥小路)上面的转包给冉茂信使用，双方就其转包达成如下协议：

六、其它费用。

1、承包期限内，乙方产生的水电费，设备和垃圾卫生等一切费用，乙方自行承担;。

七、承包要求：乙方有下列行为之一，甲方有权解除承包协议，收回场地和甲方无偿提供的房屋。

1、甲方未同意，乙方不得将场地转让，转借和买卖给第三方;。

2、未经甲方同意，乙方不得擅自拆除场地的相关设施;。

3、乙方不按时根据协议的要求支付每年承包费，过一个月以上的解除所有协议;。

4、乙方不得在场地内进行违法活动和参加非法组织;。

5、违反协议约束和双方协议一致的;。

6、双方协商后，按协议要求执行;。

7、本协议一式两份，双方各执一份。

甲方签字：

乙方签字：

20xx年5月7日。

水电转包协议书汇总篇十

甲方将于年月日从全体农户承包而来的废弃地垧（此地四至及平面图附后）自愿转包给乙方，现经甲、乙双方共同协商并在平等、自愿、有偿的基础上达成如下协议：

1、转包价款分三期支付：一期合同签定之日起支付______万元；二期围墙建设完毕支付______万元；三期办理用地审批手续结束支付剩余______万元，转包期限从______年____月____日至______年____月____日。

2、签定本协议后甲方对该地不再具有经营管理权利及其他任何民事权利，同时乙方取得该地的经营管理权利及其它任何民事权利；甲方必须保证该地没有设定他项权利，否则将承担违约责任及赔偿损失责任。

3、乙方在开发利用土地时，甲方不得干涉并且甲方有协助办理的义务；同时若影响乙方或干预乙方行使管理权利，甲方应负责进行协调解决。

4、乙方具有该地块开发利用的.权利，如因甲方原因影响乙方开发利用该地，乙方有权要求甲方退还转包总价款，同时承担违约及赔偿损失的责任。

5、乙方对该地上的所有建筑物、构筑物及附着物具有所有权。

6、甲方必须负责乙方进出此地所需道路的使用权。

7、此地四周村上已经留出给各户村民4米长的.耕地使用道路。

8、乙方具有另行转包的权利。

9、如一方违约将承担总承包价款20%违约责任。

10、此协议一式三份甲乙双方各持一份；报阿拉嘎村民委员会备案一份，签字后既具法律效力。

甲方：_________乙方：_________。

水电转包协议书汇总篇十一

转包方：(简称甲方)承包方：(简称乙方)。

经甲乙双方自愿协商后，特达成以下协议：

1、甲方自愿将自己的承包地，共计3.00亩长期转包给乙方(共计21块田)。

2、乙方同意该土地每亩3.6万元的转包费，共计拾万零陆仟捌佰元整，乙方同意接受。

3、该土地四至边界：东：周成友承包地交界;西：过水沟和周成友桑树地边界;南：小路边界;北：周成友开荒地边界。

4、付款方式：本协议经双方确认无议后，签字后乙方一次性付清转包费。总金额合计拾万零陆仟捌佰元整。

5、该土地转包后，一切管理权和处理权归乙方，甲方不得干涉。

6、乙方必须遵守当地管理，有义务搞好当地建设。

7、本协议经甲乙双方认可签字后，不准以任何理由反悔，如果甲、乙任何一方反悔，将赔偿另一方违约金：总金额基础上加翻两倍。

本协议一式两份，甲乙双方各保存一份，签字生效。

甲方：认可签字：

乙方：认可签字：

水电转包协议书汇总篇十二

转包方：__________________(以下简称甲方)。

承包方：__________________(以下简称乙方)。

第一条《____________合同法》、《____________土地承包法》及相关法律规定，为明确转包方与承包方的权利义务关系，双方本着平等、自愿、有偿的原则协商一致，签订本合同。

第二条甲方承包给乙方的地块位于河头村北大队以东地段，面积亩荒地。

第三条本合同的土地承包使用年限为三十年。

第四条乙方同意按合同规定一次性支付甲方土地承包金，该土地承包金为每亩___元，共计承包___元人民币。

第五条甲方保证上述土地使用仅属清楚、无争议。若发生与甲方有关的产权，使用权纠纷或债务，概由甲方负责清理，因此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。

第六条甲乙双方发生纠纷后，应当协商或调解解决，协商或调解不成的，到乙方所在地人民法院提起诉讼。

第七条本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

第八条本合同一式二份，合同双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

水电转包协议书汇总篇十三

甲方：(以下简称甲方)。

乙方：(以下简称乙方)。

经甲乙双方协商一致，甲方现将部分转包给乙方承建，乙方在实际施工中需严格执行中华人民共和国建筑法及相关法律法规，按照国家建筑标准、规范施工。

工程施工中和结束后（建设单位）支付的工程预付款及土建部分工程款须全额转交给乙方，所有与乙方相关的工程款甲方均应在收到工程款三日内转交给乙方，不得以任何理由或借口推迟转交或拒绝转交，工程施工中土建部分所办理的工程经济签证属乙方所有与甲方无关。甲乙双方各自承担完成工程量部分的税款，乙方施工过程发生施工安全等其他方面的意外情况均由乙方承担，与甲方无关。

协议签定后甲乙双方未按上述条款执行，均应承担由自身原因造成的经济及法律责任。此协议一式两份，甲乙双方各执一份，在甲乙双方签字或盖章后即生效，此协议未涉及之处双方可依据实际情况订立附加条款或协议，双方签订的与此相关的协议及附加条款均具有同等法律效力。

复印件或传真有效。

甲方：（签字并盖章）乙方：（签字或盖章）。

日期：日期：

水电转包协议书汇总篇十四

盘锦辽滨沿海经济区高科技产业园基础设施二期工程土方工程（第一标段）。

转包人：辽宁水远市政工程有限公司。

承包人：盘锦旭东水利工程有限公司。

签订日期：

盘锦辽滨沿海经济区高科技产业园基础设施二期工程土方工程（第一标段）。

转包人：辽宁水远市政工程有限公司承包人：盘锦旭东水利工程有限公司。

经业主盘锦船舶修造产业园项目建设指挥部协调批准下，辽宁水远市政工程有限公司现将中标工程《盘锦辽滨沿海经济区高科技产业园基础设施二期工程土方工程（第一标段）》整体转包给盘锦旭东水利工程有限公司，由盘锦旭东水利工程有限公司负责组织该项目的施工。该工程的合同价款、工期、质量等所有合同条款均按盘锦船舶修造产业园项目建设指挥部与辽宁水远市政工程有限公司签订的合同条款执行。该工程竣工验收后，辽宁水远市政工程有限公司向盘锦旭东水利工程有限公司收取审计后决算总价的5%管理费。

附件：盘锦船舶修造产业园项目建设指挥部与辽宁水远市政工程有限公司签订的《盘锦辽滨沿海经济区高科技产业园基础设施二期工程土方工程（第一标段）》施工合同。

转包人：辽宁水远市政工程有限公司法定代表人或委托代理人：

承包人：盘锦旭东水利工程有限公司法定代表人或委托代理人：

签订日期：

盘锦辽滨沿海经济区高科技产业园基础设施二期工程土方工程（第二标段）。

转包人：辽宁水远市政工程有限公司。

承包人：盘锦旭东水利工程有限公司。

签订日期：

盘锦辽滨沿海经济区高科技产业园基础设施二期工程土方工程（第二标段）。

转包人：辽宁水远市政工程有限公司承包人：盘锦旭东水利工程有限公司。

经业主盘锦船舶修造产业园项目建设指挥部协调批准下，辽宁水远市政工程有限公司现将中标工程《盘锦辽滨沿海经济区高科技产业园基础设施二期工程土方工程（第二标段）》整体转包给盘锦旭东水利工程有限公司，由盘锦旭东水利工程有限公司负责组织该项目的施工。该工程的合同价款、工期、质量等所有合同条款均按盘锦船舶修造产业园项目建设指挥部与辽宁水远市政工程有限公司签订的合同条款执行。该工程竣工验收后，辽宁水远市政工程有限公司向盘锦旭东水利工程有限公司收取审计后决算总价的5%管理费。

附件：盘锦船舶修造产业园项目建设指挥部与辽宁水远市政工程有限公司签订的《盘锦辽滨沿海经济区高科技产业园基础设施二期工程土方工程（第二标段）》施工合同。

转包人：辽宁水远市政工程有限公司法定代表人或委托代理人：

承包人：盘锦旭东水利工程有限公司法定代表人或委托代理人：

签订日期：

水电转包协议书汇总篇十五

依照《____________合同法》、《____________建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

工程名称：_______________。

工程地点：_______________。

工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工(具体详见施工图)：

1、加油站建筑面积_____平方米，二层框架结构。

3、加油站地上及地下附属基础建筑。

1.依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本工程合同项目施工工期_____天。开工日期由甲、乙双方共同商定，并由监理公司共同签证，竣工日期以乙方所承担的所有项目完工并经甲方、监理公司共同预验收合格日为准。

2.本协议工程的质量保修期为：_____年。

工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格等级。

无伤亡事故、无重大设备事故、无重大技术质量事故、无环境破坏事故、无重大工业污染事故。如在施工过程中产生以上事故，其产生的一切法律责任由乙方自行承担。

1.本合同加油站站房工程总包价为：_____元。

2.加油站罩棚及地下、地上附属建筑总包价位：_____元。

3.以上总包价包括：设计图所注明的全部工程量、施工单位人身损害赔偿款、工程防护费及政府部门清查费等。

4.本协议工程款采取乙方全部垫资方式，工程款待全部工程完工经甲方验收合格一年后向乙方支付。

1.甲方负责为该工程提供临水、临电及计量工作，为本工程甲方用水、用电所产生的电缆、水管及配套设备的费用由乙方承担。水电费用甲方可以据实从乙方工程款中扣除。

2.乙方应严格按照本协议约定的工期完成工程施工，如不能按期完成施工，每拖延一天乙方须向甲方支付_____元违约金，但如因不可抗力原因延期的除外。

3.乙方向甲方承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

4.甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

合同订立时间：_____年_____月_____日。

合同订立地点：____________________。

如甲乙双方发生争议，可以到_____区人民法院起诉。

本合同双方约定，本合同自双方签订之日起生效。除保密条款外，在保修期满乙方履行完保修义务后失效。

法定代表人(负责人)：________法定代表人(签字)：__________。