最新搭设架子协议书(实用15篇)

在写作过程中，合理安排时间和思路是取得高分的关键。如何在新的一年里，做出更大的突破和进步呢？小编为大家精选了一些写总结的好例子，希望能够帮助到大家。

搭设架子协议书篇一

为认真贯彻《浙江省劳动安全卫生条例》，落实“企业负责、行业管理、国家监察、群众监督”安全生产管理体制，明确企业各级人员和各职能部门安全生产工作的责任，保障职工在生产中的安全健康，促进生产的发展，经公司研究，各级管理部门商定，特订立本责任协议书。

一、责任期限以工程为准，开工日起至竣工日止为期。

二、责任内容：

对所负责的施工项目负直接安全责任，不违章指挥，制止违章作业。

1、根据管生产必须管安全原则，对所属的施工现场环境安全和防护设备(机、电、架、四器防护等)的完整、齐全、有效是否符合安全要求负有责任。

2、认真执行国家安全生产方针、政策、法令、规章制度和上级批准的施工组织设计(或施工方案)，在执行中如需修改，必须经原审批单位批准。

3、各分项工程施工必须对班组进行安全技术交底，特别应有针对性措施，要对生产全过程搞好安全防范工作，把安全工作贯穿到每个具体环节中，在当生产与安全有矛盾时，首先搞好安全。

4、领导所属班组搞好安全活动日，经常检查现场生产安全情况及时消除事故隐患。组织班组学习安全操作规程，并检查执行情况。

5、教育工人遵守章纪，并按规定正确使用劳动保护用品和做好安全防范措施，认真搞好四口防护，督促班组工人进施工现场必须戴安全帽，严禁穿拖鞋、高跟鞋、高空悬外作业要使用安全带，按规定挂安全网。

6、发生工伤事故，未遂事故要立即上报，并保护现场。不得隐瞒不报，更不得擅自处理。

7、不违章指挥和制止违章作业，有权拒绝不科学不安全生产的指令。地、市行业管理部门或公司、施工队安全员对工地发出隐患书应签字并按通知期限整改，逾期不改由此造成工伤事故根据情节追究责任。

8、负责脚手架、施工升降机、安全网、“四口五临边”、电器、机械设备的技术交底及验收工作，全核实后方可交付使用。

9、各项安全内业资料必须准备齐全，施工安全日记每天应有记录内容要全面真实，隐患整改要有签证资料以及针对性技术安全交底记录。

三、奖罚：能按期保质、保量完成责任内容的工作，经有关部门检评合格者并保证安全生产，竣工后奖给该工程利润的3‰。因失职造成伤亡事故，应照劳动法规定处罚和由司法机关依法追究责任。

项目经理签字：年月日。

施工员签字：年月日。

搭设架子协议书篇二

出租方：（甲方）。

承租方：（乙方）。

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，本着双方自愿、互惠互利的原则签订，为了保护双方的利益，特定下列条款双方共同遵守。

第一条、本钢管、扣件、丝杠等租赁物品所有权属于甲方，乙方只有使用权，在使用期间不得转借、转租或将租赁物品变卖、抵押，如有上述行为，甲方有权解除合同，限期如数收回租赁物和租金外，乙方应向甲方偿付违约期违约物品价值的3倍的违约金。

第二条、计费标准：租赁费自乙方提货日开始计费，到送回位止。使用不足60天按60天计费。甲乙双方进出库物品，以双方经办人签字确认的单据为准。

第三条、租赁物品由乙方自提、送回，运费及费用由乙方承担。

第四条、租赁物品损坏、清理不洁、有杂物，双方一律不发或不收，扣件出现裂缝、缺柱、少帽、拧不动的`，丝杠扣件螺丝未抹油的不发或不收，乙方正确使用，妥善保管，维修保养，送回与提货原样。

第五条、租赁物品如有损坏或丢失，按市场价格赔偿，赔偿款付清时停止收取租赁费，赔偿款未付清继续收取租赁费。

第六条、租赁费：架管每米每天0.015元，扣件每套每天0.01元，丝杠每支每天0.05元。

第七条、押金：架管押金每米元，扣件每套元，丝杠每支元。

第八条、租赁数量：甲乙双方不签订租赁数量，甲方不承担乙方因租赁工具的提货时间和租赁数量造成的任何损失。

第九条、租赁费每月一结，次月一日为上月结算日，一周内付清，否则向甲方每次赔偿违约金10000元人民币。货物交回，租赁费结清后本合同失效。

第十条、乙方经理负责人、材料员身份证复印件担保。

第十一条、双方发生纠纷可协商解决，协商不成由当地人民法院裁决。

第十二条、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字之日生效。

甲方：乙方：

甲方代表：项目经理（负责人）。

甲方负责人：材料员（负责人）。

电话：电话：

年月日年月日。

搭设架子协议书篇三

甲方：

乙方：

根据施工需要，甲方将工程现分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程安全顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围：

施工图纸范围以内的所有施工内容，即本工程中的所有架子工程。施工过程中(含施工前)的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。

四、工程内容：

1、室内防护架，室外操作架、防护架;。

2、架料安全标志安装;。

3、所有架料的的搭设、维护、修补、拆除、清理、转运、堆码;。

4、走廊、通道、施工道路防护架;。

5、架工所用的安全帽、安全带等劳动保护用品由乙方负责;。

6、外墙防护主体和装饰双排外架;。

7、建筑物的“四口”，“五临边”搭拆;。

8、架料工程搭设、拆除、检修、现场运输、清理、堆码;。

9、乙方负责办理的特种作业人员安全操作证;。

10、坑周边剪力墙立筋支撑架和外边的脚手架的搭拆，坑边防护的搭拆;。

11、搭拆吊装卸料平台主体1次和装饰1次，每次每层搭拆不少于3个;。

12、外架挂安全密目网、首层的硬防护、层层挂安全兜网和跃层硬防护;。

13、室内楼梯防护架的搭拆、防护的多次搭拆;。

五、工程承包方式：

1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约。)乙方所使用的手持工具及安全帽、安全带等劳动保护用品由乙方自行负责。

2、按施工进度及甲方要求进行施工。

六、质量要求：

1、按现行国家有关规范或行业的质量检验评定标准为依据，并随时接受甲方技术人员及质检人员的检查。

2、在施工中乙方应绝对服从甲方监理的监督，如质量达不到规范要求，致使监理要求甲方停工整改，乙方搭拆影响甲方施工，所造成的损失由乙方承担。

七、施工工期：

乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成甲方进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。

八、付款方式：

九、工程管理双方责任：

a、甲方责任。

1、及时提供工程上所需的各种材料，确保满足施工要求;。

3、负责工程质量跟踪检查及质量监督，负责分项工程质量评定及验收;。

4、提供施工用水、用电及夜间施工照明;。

5、按合同约定进度支付工程款。

搭设架子协议书篇四

施工地点：：__________________________。

为保障国家和人民生命财产安全防止发生火灾，根据《中华人民共和国消防法》、《______大学建筑施工防火管理规定》和有关法规，甲乙双方就乙方在_______大学校内施工的防火安全管理达成以下协议：

一、甲方责任。

1、施工前检查乙方是否得到上级消防机关的批准，是否和学校保卫处签订了协议书;。

3、检查乙方对协议书中的规定执行情况;。

4、协助乙方做好防火宣传教育和培训工作;。

5、甲方委托作为本工程的现场监理，代表甲方对工程进行现场管理。

二、乙方责任。

1、具备施工资格，拥有安全技术资质，实行防火责任制，并确定一名施工现场防火负责人，负责工地的消防安全工作。各岗位也要设立安全负责人负责本岗位的安全工作。

2、在施工前应按规定进行消防申报工作，待有关部门批准后，方可施工。

3、在施工中不得改变原设计。确需改变原设计的项目，必须征得甲方和原设计部门的同意，并报原批准消防部门审批。

4、制定施工现场防火安全措施和消防保卫方案，加强对施工人员教育、培训和安全检查。

5、施工中不得违章乱拉、乱接电源线不得违章使用电热器具。电动机械和电气照明设备拆除后不得留裸露带电的部分，电线头应包以绝缘。非电工不得从事电气作业，专业电工应持北京市劳动局核发的操作证，持证上岗。

6、电焊、气焊、气割作业所用设备要安全可靠。禁止在建筑物内使用乙炔气瓶、乙炔发生器、氧气钢瓶。焊接前焊接后要认真清理现场，防止火灾发生。非焊工不得从事焊接作业，专业焊工应持北京市劳动局核发的操作证，持证上岗。

7、动火前要到保卫处防火科办理动火证，未经审批同意不得动火。动火证只在指定地点和限定时间内有效。遇有五级风以上不得在室外动火。

8、施工现场不得吸烟。

9、保持消防通道畅通，消防通道、疏散门前、门后不得堆物堆料，不得妨碍消火栓使用，所用建筑施工材料要码放整齐，保持防火距离。

10、露天配电盘及开关装置应有防雨措施。

11、当日施工中所用易燃材料和易燃废料的堆放地与用火作业区间距不得小于10米。易燃材料必须专库储存。建设工程内不准作为仓库使用。

12、现场临时照明灯不得任意挪动充作行灯使用。

13、建筑施工现场均应设置消防用具和灭火器材，井放置在明显易取处，不得任意移动或遮盖。

14、施工现场临时建筑及仓库。应按有关防火规范的规定管理。

15、施工现场每天收工后，应做好安全检查。切断电源，气源，不得遗留火种(特别注意暗火隐患)。

16、现场危险作业区域，如射线作业区，化学危险品区、加油站等，应做好消防预案井指派有安全经验的人检查、看守，遇有紧急情况能够及时正确处理。

17、施工现场的消防安全，由施工单位负贵。接受甲方和职能部门的检查，对检查中发现的隐患要认真整改：不按期整改的，保卫处有权令其停止施工并报消防机关查处。

施工地点：：__________________________。

甲方：___________乙方：___________。

_____年___月____日_____年___月____日。

文档为doc格式。

搭设架子协议书篇五

现经甲、乙双方反复协商，就________县________楼砌砖一达成如下协议：

一．甲方将一号楼的砌砖工程包给乙方施工，单价按砌砖的墙面平方计算，每平方米________元。此单价乙方负责运砖、拌浆、砌砖、清理落地浆及碎砖渣。施工线、浆桶、铁铲乙方自己负责。甲方供给斗车、砌砖架，二次构件的所有硂全部归甲方负责施工。

二．结算方式：每砌完一层楼的砖可结算一次，按一层的总款结60%，每砌完三层并清完楼层可结算二层的总款90%，其余待全部砌完验收合格后十天内全部付清。

三．质量及进度均按广西一建一分公司的要求为准。

四．乙方进场后要服从甲方及公司的管理。如乙方做到中途无能力完成时，甲方要扣乙方总金额10%留做找人做尾工的费用。

五、安全生产。乙方要确保安全生产，要按安全规范进行施工，杜绝一切安全事故的发生地。如发生一切安全事故均由乙方承担一切责任。另外甲方有权对乙方进行处以本工程总造价的________%罚款。

六、本协议一式两份，甲方持。

一份，乙方持一份。具有同等的法律效力。

七、本合同待工程竣工并验收合格及结清工程款后自然失效。

甲方：____________乙方：____________。

日期：____________日期：____________

甲方（发包单位）：____________。

乙方（承包单位）：____________。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程承包事项协商一致，签订本承包合同，双方共同遵照执行。

一、工程名称：____________。

二、工程地点：____________。

三、工程内容：土建部分，水电等。

四、工程工期：____________。

五、工程质量要求：合格。

六、工程包工总约：________万元左右。

七、工程承包方式及取费标准：包工包料，(多少钱每平方米)还是按国家定额计算直接费加%25的管理费。

八、工程价款的拨付及结算方式：基础完工付总造价的15%以后每层付总造价的10%，余下的10%工款程待工程验收合格后一次性凭税务发票付清。留下5%为工程质保金三年后，没工程质量问题，一次性付给乙方。

九、本工程由乙方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验，签证，方可使用。

十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算：

1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。

3、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

十一、甲方责任：

1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

4、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。

十二、乙方责任：

1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。

2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。

3、按合同约定按时足额支付各工种承包费用。

4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。

（1）乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。

（2）乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。

6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。

十三、甲、乙双方在签订本合同时，必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。

十四、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项，可另行约定。

十五、违约责任：

1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

（2）甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违。

约金5‰的违约金，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。

2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付元的违约金；

（2）乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付________元的违约金。

（3）乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付____元的违约金，乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十六、本工程甲方委派同志为现场负责人，乙方委派同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。

十七、争议：

甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。

十八、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。

十九、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式____份，甲方执____份，乙方执____份。

甲方（合同章）：________乙方：（合同章）________。

法定代表人：____________法定代表人：____________。

委托代理人：____________委托代理人：____________。

地址：__________________地址：________________。

电话：________________电话：________________。

开户银行：____________开户银行：____________。

帐号：________________帐号：________________。

________年____月____日。

搭设架子协议书篇六

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商达成如下协议：

一、在施工过程中所有的水电路三通，由甲方负责。

二、在施工中安全质量第一，现场工伤事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。

三、在施工中如：砌墙要正，不能误差太大，灰份要匀，砖缝要一条线，井桩、地梁、防震柱、上圈梁，壳子板要正、平、不能偏，扎钢筋混凝土比例必须按要求，粉墙要平、瓷砖要粘土正，上下左右要均匀，地砖必须要平、正、不能有斜块，顶要平整。房顶、防水要做好、保证不漏水。

四、在施工中甲方发现乙方不按要求操作，或偷工减料现象者，第一以说服，第二再说服，要是第三次发现甲方有权终止合同或扣10%的现金。

五、施工中如果甲乙双方有不同意见发生争吵，先由村委会调协，如果调协不成则在乡一级调协。

六、在付款方面，第一次减5%，第二次减5%，这10%在交付钥匙时一次性付清。

七、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签合同签字之日起生效。

九、工程完工时自动结束。

十、工期为：3月9日动工，5月10完工，甲乙双方合作愉快。

甲方(公章)：_________。

乙方(公章)：_________。

_________年____月____日。

搭设架子协议书篇七

由于架子工属高空作业人员，危险系数较高，为了达到安全施工、文明施工，现和架子工班组签订如下安全施工协议。

1.登高作业人员（架子工）必须经过安全技术培训并通过考核，持证上岗。在班组长带领、指导下操作，高处作业人员，不得患有高血压、心脏病、贫血、癫痫病、恐高症、眩晕等禁忌证。非架子工不得单独进行作业。

2.脚手架搭设前应清除障碍物，应符合脚手架专项施工组织设计（施工方案）和技术措施交底的要求，支搭脚手架作业前应对杆、扣件及其配件进行检查，包括杆件及其配件是否存在焊口开裂、严重锈蚀、扭曲变形情况，配件是否齐全，符合要求后方可使用。

3.作业中严格执行施工方案和技术交底，分工明确，听从指挥，协调配合。

4.严禁赤脚、穿拖鞋、穿硬底鞋作业。严禁在架子上打闹、休息，严禁酒后作业。正确使用安全防护用品，必须系安全带，着装灵便，穿防滑鞋。作业时精力集中，团结合作，互相呼应，统一指挥，不得走“过档”和跳跃架子。

5.架子组装、拆除作业必须3人以上配合操作，必须按照程序支搭、组装和拆除脚手架。严禁擅自拆卸任何固定扣件、杆件及连墙件。

6.班组接受任务后，必须组织全体人员认真领会脚手架专项施工组织设计和技术措施交底，研讨搭设方法，明确分工，由一名技术好、有经验的人员负责搭设技术指导和监护。

7.脚手架要结合进度搭设，搭设未完的脚手架，在离开作业岗位时，不得留有未固定的构件和不安全隐患，确保架子稳定。

本协议一式二份，班组和项目部各执一份。

甲方：班组长______工人______。

乙方：项目部________________。

________年_______月_______日。

搭设架子协议书篇八

为了加强项目施工安全管理，坚持安全第一、预防为主的方针，确实做到安全生产，人人有责，特签定本协议书。

一、工程概况：

1、工程名称：____________。

2、工程范围：____________。

3、工程地点：________________。

二、乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产六大纪律，遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工规定》，熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范。

三、乙方要建立安全施工领导小组，设立专职安全员与甲方保持联系，并对其职工进行安全教育，现场对施工安全进行检查（特别是施工前教育检查），且和职工个人要签定安全责任书，不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。

四、为保证施工安全管理及安全责任，乙方必须明确现场管理人员。

五、乙方必须确保所有进场施工的人员，年满十八周岁且身体健康。老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生一切后果均乙方自负，甲方不承担任何责任。

六、乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施，不得滥用或不用；保证进入施工现场带好安全帽，严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班；特殊工种操作人员持证上岗，严禁使用无证、不懂机电、设备操作技术的人员。若有违反，全部责任均由乙方承担。

七、乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内，否则造成的一切后果由乙方个人自负。

八、乙方在施工期内要要求个人要增强安全意识，做好自身安全保护，出现大小事故均由乙方负责，甲方概不负责。（注：本条适用于由乙方自身各种原因引起的安全事故）。

九、在施工期间，由于乙方管理不严而对第三方造成伤害的，由乙方承担全部责任。

十、在施工期间，乙方人员与其他承包队发生打架行为，各承包队责任自负，并且甲方将按《工地文明施工规定》进行处罚。

十一、乙方施工人员外出发生走失或任何不安全事件，责任由乙方自负，甲方概不负责。

十二、本责任书一式两份，甲乙双方各一份做为工程承包合同附件。

十三、若有新增内容条款，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同自双方签字之日起生效，承包施工结束后自行失效。

甲方（签字盖章）：________。

乙方（签字盖章）：________。

____年____月____日。

搭设架子协议书篇九

出租方（以下简称甲方）：

承租方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》，《 省建筑起重机械安全生产管理办法（试行）》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等，自愿和城实信用的原则，乙方因工程建设需要，向甲方租凭塔式起重机共壹台，用于 工程。为明确双方的责任、权利和义务，经甲乙双方共同友好协商，签订本合同：

一、租赁期限： 个月，自甲方设备进场安装调试完毕，验收合格之日起至该设备报停之日止（乙方以书面报停单通知甲方）。

二、租凭费用及付款方式：

1、设备规格及价格表：

2、押金：签订合同 个工作日内，乙方一次性交纳//万元整（大写//万元整）作为租凭设备的押金，待租凭期结束设备拆离后，此款无息退还给乙方。

3、支付方式：

（1）设备进出场安拆费（包括地脚螺栓、栓测费等）共计 元整（大写： 元整）。在进场安装完毕交付使用时，由乙方一次性付给甲方，如须施工中途移装设备安拆费（包括地脚螺栓、检测费等）共计 元整。

（2）设备租凭费（包括设备正常台班费、维护保养费、机械维修费及所有需配套附件）共计 元/月（大写： 整）。在安装交付使用之日起每满三十日，甲乙双方办理一次结算；次月 日前支付本月的租凭费，以后每月租凭付款方式同首月，按月支付。尾数不足30天的，按实际天数计算（即日租金按月租金除以30天计），如租期遇春节期间扣减壹个月租金。

（3）操作人员共计2人，人工工资：每个每月 元整（大写 元整），每月共计 元整（大写 元整），每月底二十六日双方办理结算，次月 日前由乙方用现金支付本月人工费给甲方（甲方代收代付）。尾数不足一个月的，按实际天数计算（即日租金按月租金除以30天计），超过 天（含25天）按足月计付人工工资；由乙方提供住宿（工地临时工棚），不包吃。

（4）设备标高以上的标节及附着租凭在安装之日的当月结算，次月随租凭费一并支付（包含在总包干之内）。

（5）票据开具方式：设备进出场安拆费、租凭费人工工资每期均以收据出俱给乙方（不含税金，人工工资甲方造工资表领取）。

4、结算期限：设备报停后30日内结清全部租凭款项，乙方不得以任何理由拖欠租凭费，超出结算期末付清余款的。甲方按乙方所欠金额每日加收万分之三的滞纳金，在收到甲方“催款通知书”一周内，仍不支付余款的，每日再加收千分之二罚金。

5、由于操作人员由甲方派人，因此甲方委派的操作人员必须有操作有关必要的上岗证件，甲方应对操作人员进行现场安全教育，使他们自觉遵守乙方的纪律，服从乙方的正常管理。

三、设备进场时间：以甲方具体通知时间为准。

四、乙方的责任、树利与义务：

1、确保设备安拆现场三通一平，排除障碍，提供安装和拆卸的场所及存放工具材料的库房，以保证设备的安拆工作的安全进行，否则延误和造成安全事故，由乙方负责，如设备报停后因乙方原因不能按时出场（六日内），则租凭费按正常收取。

2、保证设备供电电源安置在设备基础附近5—8m以内，其专用配电箱配置应严格按设备用电规范要求标准配置（费用由乙方承担）。

3、严格按甲方提供的设备基础施工图的要求，制作设备基础，并在甲方指导下埋设预埋件，根据地质情况埋设接地线，并向甲方提供基础地质耐力及设备基础砼报告。在设备安装后直至拆除前应保证设备基础保持干燥，基础附近两米内无杂物。

4、在施工中严格遵守设备吊装特种作业的有关安全操作规程，严禁违章作业和违章指挥，并对机操人员按现场安全管理规范严格管理，机操人员有权拒绝违章指挥和违章作业。

5、配合甲方对设备进行维护保养和维修，每月至少安排两面三刀天时间给甲方对设备进行维护保养。

6、设备进场后，进入乙方的正常安全保卫范围，因乙方保卫不当，造成机械及其附属设施遗失或损坏，应予赔偿（工具和配套小附件不在范围内，由操作人员自行保管）。

7、乙方不得以停止待料等原因为借口，拖延或拒付甲方租凭费。

8、为操作人员提供必需的住宿场所和备品、工具存放库房等条件（工地临时工棚）。

9、对操作人员进行现场安全教育，使他们自觉遵守乙方的纪律。

10、操作人员如有不服从乙方的正常管理，乙方有权对其有错误的`人员进行批评、处罚或要求调换。

五、甲方的责任、权利与义务：

1、设备进场前三天，乙方需电话通知甲方并出具正规的书面联系单交给甲方的负责人。设备进场后，在现场安装时间为四天（因自然灾害原因除外）。调试完毕并办理好备案手续及相关部门检测合格证，设备即开始计取租凭费。

2、负责设备的维护、保养、维修。若发生机械故障，甲方织织力量及时抢修，若一次性修理时间超过二十四小时扣除一个台班费（以接到故障电话时间为准）。因乙方的过失、违章使用造成损失的损害的，甲方维修时间不受本款之限制。

3、乙方未按时支付租凭费，甲方有权停机（停机期间按正常租凭费收取），待支付租凭费后方可开机。

4、若发生有关设备的安全事故，经有关部门鉴定后，分清责任，甲乙双方按各自承担责任赔付相应经济损失，如因甲方操作人员工作操作和未按有关规定规范操作引起的所发生的设备事故和安全事故，则完全由甲方承担一切责任，乙方不负任何经济损失。

5、因甲方的原因停机超过30天（含30天），按正常租凭收取，超过40天，按租凭费的80%收取（若因人力不可抗拒的原因引起停工，甲方不计租凭费和人工费），以乙方书面通知停机并经甲方确认为准。如操作人员撤出，人工费不计收，否则人工费按正常收取。

6、甲方机操人员必须服从乙方的管理及正常工作安排，保证随叫随到。

7、对机操人员进行思想教育和安全教育，并遵计乙方的规章制度。

8、监察督检查机操人员工作质量，并对机操人员进行批评、处罚和奖励。

9、由于乙方工地供电电压等问题造成设备不能正常工作，甲方有权停机（停机期间按正常租凭费收取），如造成损失由乙方负责赔偿。

10、甲方操作人员因乙方连续施工而超时工作（一个月连续24小时工作天数超过7天），承租方应增加操作人员并追加操作人员工资，以保证操作人员有足够的休息时间。

六、租凭期间设备所有权属甲方，乙方不得转租、转让或抵押、擅自转租、转让、抵押的每次偿付出租方违约金 元整（大写： 元整）；因擅自转租、转让、抵押给甲方造成损失应予陪偿全部损失或购置同样的新设备给甲方。

七、未经甲方许可，乙方不得对设备进行任何改装、改良或添加任何附属设施及物件，特别是电气线路，否则由此造成的损失和伤害，由乙方承担赔偿和安全责任。

八、自设备安装完毕交付使用之日起，设备的使用权转移给乙方，同时设备的操作人员也借调给乙方。如因乙方安全保卫原因造成甲方设备及附件，零部件丢失或人为破坏，应照价赔偿。

九、甲乙双方约定的其他事项：

1、甲方就每台设备为乙方提供操作人员共 名，但必须持有效操作证件，其证件的复印件交予乙方。

2、因乙方原因，租凭实际使用期未达到双方约定使用期的租凭期，期租凭费至少按/个月租凭费计算；超过双方约定使用期的按实际租凭使用期计算租凭费。

3、签订合同后，在约定时间 日内甲方必须按乙方要求进场，否则，甲方应赔偿乙方违约金 元。

4、甲方出租的设备所配附件：无。

十、甲乙双方因本合同履行发生争议时，应友好协商解决，协商未果可向当地人民法院提起诉讼。

十一、有关设备租凭的结算单、启用单、报停单、增加附件签证单、安拆方案等作为设备租凭合同的附件，并与合同俱有相应的法律效力。

十二、本合同甲乙双方签定盖章后生效，一式贰份，甲乙双方各持一份；设备拆除并付清租金后废止。

甲方：

乙方：

签订日期：

搭设架子协议书篇十

承租方：(乙方)。

根据相关法律有关规定，本着双方自愿、互惠互利的原则签订，为了保护双方的利益，特定下列条款双方共同遵守。

第一条本钢管、扣件、丝杠等租赁物品所有权属于甲方，乙方只有使用权，在使用期间不得转借、转租或将租赁物品变卖、抵押，如有上述行为，甲方有权解除合同，限期如数收回租赁物和租金外，乙方应向甲方偿付违约期违约物品价值的3倍的违约金。

第二条计费标准：租赁费自乙方提货日开始计费，到送回位止。使用不足60天按60天计费。甲乙双方进出库物品，以双方经办人签字确认的单据为准。

第三条租赁物品由乙方自提、送回，运费及费用由乙方承担。

第四条租赁物品损坏、清理不洁、有杂物，双方一律不发或不收，扣件出现裂缝、缺柱、少帽、拧不动的，丝杠扣件螺丝未抹油的不发或不收，乙方正确使用，妥善保管，维修保养，送回与提货原样。

第五条租赁物品如有损坏或丢失，按市场价格赔偿，赔偿款付清时停止收取租赁费，赔偿款未付清继续收取租赁费。

第六条租赁费：架管每米每天0.015元，扣件每套每天0.01元，丝杠每支每天0.05元。第七条、押金：架管押金每米元，扣件每套元，丝杠每支元。

第七条租赁数量：甲乙双方不签订租赁数量，甲方不承担乙方因租赁工具的提货时间和租赁数量造成的任何损失。

第八条租赁费每月一结，次月一日为上月结算日，一周内付清，否则向甲方每次赔偿违约金10000元人民币。货物交回，租赁费结清后本合同失效。

第九条乙方经理负责人、材料员身份证复印件担保。

第十条双方发生纠纷可协商解决，协商不成由当地人民法院裁决。

第十一条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字之日生效。

甲方：     乙方：

甲方代表： 项目经理(负责人)。

甲方负责人：材料员(负责人)。

电话：     电话：

年月日    年月日。

搭设架子协议书篇十一

甲方：xx市xxxx山东济铁工程建设集团第二项目部（以下简称甲方）乙方：xxx钢筋工程加工安装施工队（以下简称乙方）。

甲方委托乙方组织、实施xx市xxxx山东济铁工程建设集团第二项目部路桥涵洞钢筋加工、安装工程的施工，为保证工程质量、按期完工，明确双方责任，就本工程的有关事宜，经双方共同协商形成一致意见，达成如下协议：

一、工程概况。

1、工程名称：xx市xxxx山东济铁工程建设集团第二项目部路桥涵洞。

2、工程地点：xx市xxxx（按图纸所标）。

3、承包范围：路桥涵洞所有分部分项钢筋工程的加工与制作安装。

4、工作内容：基础、连系梁、墩柱、盖梁、桥台及耳背墙、桥板、桥面连续及铺装、铰缝筋、桥头搭板等所有分部分项工程钢筋的加工与制作。包括钢筋的解捆、调直、下料、截取、弯曲；焊接、除碴；钢筋骨架与钢筋网的绑扎成型与安装，预埋件的制作、设置等施工图所包含的土建结构钢筋制作、安装施工项目。不包括来钢材卸车。

5、工程承包方式：甲方供应乙方施工所需的全部材料、施工机具包括二次搬运、试验所用车辆，在甲方的监督管理下由乙方包工自行组织加工制作安装。

二、合同价款与支付方式。

（1）具体完成工作量由甲方技术人员按照承包的范围给予计量结算。

（2）工程量计算方法：按设计图纸计算工程量。

（3）如因设计变更发生工程量增减，按实增减。

受本合同单价价款所包含的分项工程量、有关的变化因素及风险。

2、支付方式：本协议签订，乙方正式组织施工后，甲方依据乙方实际完成工程量的80%不定期付款，工程完工后三个月内付清。

三、质量和验收标准。

1、工程质量：合格。

2、验收标准：严格依照设计要求和公路桥涵施工技术规范（jtj041—20xx）进行施工，钢筋的加工与安装应符合设计和《公路工程质量检验评定标准》（jtgf80/1—20xx）的基本要求、实测项目和外观鉴定要求及公路桥涵施工技术规范（jtj041—20xx）的质量检验与质量标准。

3、甲方根据乙方所施工的内容所进行的有针对性的《施工技术交底》等有关的技术文件，与本协议具有同等的'法律约束效力。

四、工程进度要求。

根据公司总体工期要求，乙方必须根据甲方的实际工作面组织充足的劳务力量，实际工程进展必须满足甲方的总体工程进度要求，不得影响甲方下一道工序的施工。非甲方原因造成的施工工作量减少或影响甲方总体工程进展的，甲方有权处罚乙方同等减少量承包金额的罚款，并有权对乙方所承包的工程另行分包。

乙方必须按甲方提出的总工期和分阶段工期的要求，与甲方签订工期目标责任书，如乙方达不到责任书中工期的要求，每超过一天承担1000元违约金。每提前一天奖励1000元奖金。如出现较大偏差或一次停电8小时以上，下大雨8小时以上影响工程施工的，工期于两天内由乙方提出经甲方和监理现场代表确认，工期给予顺延。

五、双方责任。

（一）、甲方：

1、为乙方提供便利的施工条件包括吃住生活问题，协调解决周边地缘关系。

2、向乙方提供技术支持和有关规范文件，负责提供施工用水用电，保证施工需要，满足施工要求。

3、确保其供应的原材料质量、规格、型号符合设计和规范要求。

4、负责工程质量和施工进度的监督，负责工程质量的检验和组织进行竣工验收，按商定的拨款计划办理拨款。

7、因乙方不服从甲方的技术指导，不按交底书、图纸的要求和施工规范施工，发生质量事故造成的返工，甲方有权要求乙方赔偿由此所造成的材料、机械、工期和名誉的损失。

8、甲方应负责对本班组的高危人员再办理一份人身意外保险。

9、乙方在未征得甲方的同意前终止合同，甲方有权扣留未付的工程款。

（二）乙方：

1、服从甲方的统一调配、工程管理，无条件接受甲方和驻地监理的质量、安全、进度、现场等监控和管理。乙方进场人员一律不许带小孩进入施工现场。

2、合理地组织人力，严格按照施工技术规范、质量标准和甲方要求进行施工，按期保质完成工程。如因乙方的原因造成不能按计划完成，甲方有权增加班组；如因乙方的原因造成工期严重滞后或质量不符合要求而且不纠正，甲方有权按合同约定单价的70%予以结算并清退出场。

3、爱惜、保管好甲方提供的材料、机具，不得恶意浪费、毁坏甲方提供的相关材料、机具，一经发现，甲方有权要求乙方按照实际损失量的300%给予赔偿。

4、禁止酒后作业；禁止穿拖鞋、背心、短裤、赤脚上班；禁止在工地上打架、斗殴、吸烟、赌博。如因乙方原因发生安全事故，乙方必须承担所有的责任，并赔偿所有损失。

5、乙方进场作业人员使用甲方提供的安全帽、简易着装。如发现乙方人员进入施工现场作业未戴安全帽或不统一简易着装，按每次罚款30元作为处罚；如招呼不听，则加倍处罚或清退出场。

6、乙方配备的作业人员应满足当地铁路桥施工进度要求。

7、负责把施工范围内的材料堆放整齐并挂牌，清理好落地材料，做好防护工作，即“工完场清”，做到文明施工。

8、使用气割、气焊、对焊和电渣压力焊时应申请动火手续审批后方可使用，并做好防火的必要工作。

9、与其他专业班组搞好配合，不得相互影响。

10、在工程施工中因管理不善、违规操作等自身原因造成工程质量不合格或达不到施工要求的，造成的后果自负，发生的返工费用由乙方承担，造成不良影响的，甲方将拒付其完成的工程款，给甲方造成实际损失的必须负赔偿责任。

六、安全。

在合同履行期间，乙方自主管理，因乙方原因所发生的任何安全事故及医疗赔偿等费用均由乙方自行解决，甲方不承担任何责任与费用。

七、合同生效与终止。

本合同自签订之日起生效，自该工程承包范围结算完毕后终止。

八、上述条款未尽事宜，双方再行协商，作补充协议。

九、本合同一式二份：甲方、乙方各持一份。双方签字盖章后生效。

甲方：（签章）乙方：（签章）。

身份证：身份证：

联系电话：联系电话：

年月日年月日。

搭设架子协议书篇十二

甲方：乙方：

联系地址：

联系电话：

联系地址：联系电话：

为贯彻落实国家关于安全生产的方针政策和《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，落实安全生产责任制，切实加强对生产过程中的安全管理，保障从业人员安全和健康，减少经济损失，经甲乙双方平等协商，特签订本合同。

第一条资质审查及报备。

乙方承诺具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件;列入国家和本合同所在地地方规定的特种作业范围的项目，乙方应提交先关的特种作业资质或资格证书原件供甲方查验，并提交复印件供甲方存档。

第二条组织架构。

乙方承诺建立、健全安全生产规章制度和操作规程，设置安全生产管理机构。乙方单位负责人为本合同的安全生产第一责任人，负责乙方人员的安全教育，负责在甲方公司内的生产和生活安全，做好安全保卫工作。

乙方必须制定明确的生产负责人，便于生产过程中的协调、联系;必须配备安全生产管理人员，对安全生产状况进行经常性检查，并将检查及处理情况记录在案。

第三条安全教育。

乙方生产前，必须对施工人员进行安全教育，掌握本职工作所需的安全生产知识，并向作业人员如实告知作业场所所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

第四条生产组织。

乙方必须遵守国家、行业及甲方有关安全生产管理规定，严格按安全标准组织生产。

1、乙方应在生产组织设计和生产方案中编制有关质量、安全及文明生产保证措施，完善安全防护和文明施工条件，服从甲方的审查和监督。

2、乙方应采取各种合理的预防措施，防止生产过程受非安全因素干扰(包括但不限于非法和打斗等不良行为)，确保现场安定、生产质量和保护车间及邻近人员的生命、财产安全。

3、乙方应严格遵守甲方车间生产安全管理规定，甲方也会尽力为乙方提供协助服务。

4、生产过程中甲方有权随时进行检查，制止违章作业，并对违反安全规定的行为责令停工整顿。同时，对甲方未提及的安全隐患，乙方有责任及时提醒甲方。

第五条安全防护和文明生产。

乙方应严格按照安全防护和文明生产的规定组织生产，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，随时接受国家、行业、甲方等单位的监督检查。

1、生产人员必须佩带相应的防具，特种作业人员(包括但不限于焊工、电工等)必须持证方可上岗。

2、乙方承包区域需要明确重点防火部位和各种消防器材的使用，做好设备及材料的安全及管理工作，保持承包区域的清洁，对外发生的污染及火灾事故的全部责任应由乙方承担。

3、乙方在禁止甲方已安装有特殊设备的场地中，或在其他动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆物品存放地段进行生产及其他活动。

第六条事故处理。

乙方必须认真做好防止发生安全生产事故和按键的预防工作。由于乙方的管理不严，防范工作不落实，所发生的安全生产事故或案件，均由乙方承担全部责任。甲方由于乙方发生安全生产事故和案件遭受损失的，乙方应当全额赔偿甲方。

1、发生质量、安全事故后，乙方应当按甲方应争事故处理流程，采取紧急措施组织抢修、恢复生产，并在15分钟内电话告知甲方，在事故发生后12小时内向甲方提交书面的事故分析报告;同时按政府有关部门要求处理，主动配合事故调查处理。

2、乙方应对生产过程中的生产安全负责，包括人身安全、设备安全和网络安全，由于乙方安全措施或生产不当造成的损失，全部由乙方承担。

3、对甲方所提供的项目数据、文字资料以及其他保密资料，乙方保证履行保密义务，保证不提供给第三方。否则，由此造成的损失和责任全部由乙方承担。

4、生产作业安全生产事故包括但不限于：人员因公伤亡、火宅、车辆安全、员工犯罪、治安刑事案件以及通信网络或互联互通事故、通信电源、信息安全事故等。

第七条本合同的有效期年。

第八条本合同未尽事宜，双方本着友好协商原则处理。甲方、乙方对事故责任有争议的，应按政府有关部门的责任认定协商处理。如果不能协商达成一致，任何一方可向甲方住所地人民法院提起诉讼解决。

第九条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

搭设架子协议书篇十三

甲方：

乙方:。

甲乙双方本着优势互补、互惠互利、共同发展的原则，经建设单位同意和甲乙双方充分协商，决定联合组成xx精密零部件有限公司工程项目部，共同承担1＃厂房、办公楼工程的施工任务。为明确双方的权利、义务，特订立本协议。

一、工程简况。

建设单位：

工程名称：1＃厂房、办公楼及附属工程。

工程地点：

工程内容：1＃厂房、办公楼土建、钢结构、水电及部份围墙道路等。

施工面积：1＃厂房5774m2，办公楼3160m2。

工程造价：

开竣工时间：

二、承包指标。

施工工期：180天。

安全生产：无任何安全生产事故。

文明施工：达到“xx市安全生产文明施工标准化施工现场”标准。

其它：

三、甲方权利和义务。

（2）组织办理开工前工程施工合同备案、安全认证等应具备的手续；

（3）全面贯彻xx市第四建筑工程有限公司的各项规章制度；

（5）负责做好财务服务，为乙方设立单项工程财务台帐，双方可及时对帐；

（7）督促乙方严格履行工程施工合同，协助乙方解决施工中的管理问题，圆满完成建设单位发包的施工任务。

四、乙方权利和义务。

（3）乙方须执行甲方内部的各项管理制度，统一使用xx四建的标识，维护甲方信誉，对甲方、业主和监理公司提出的强制性意见负责加以实施。

（8）乙方在施工过程中，应负责做好相关报表报送、竣工资料的收集整理以及编制预、决算等工作，工程竣工后，将有关竣工资料和结算资料报送甲方签字、盖章并存档。

五、利益分配和经济责任。

（7）因乙方原因造成工期延误，质量未达到合同要求或人身意外伤亡事故而产生的罚金，以及乙方的其它原因而造成的其他罚款，由乙方负责承担。

六、其他约定。

（3）本合同未尽事宜，双方友好协商，可作为合同的补充部分；

（4）本合同一式捌份，甲乙双方各持叁份,建设单位贰份。

甲方：（盖章）。

乙方：（盖章）。

日期：

文档为doc格式。

搭设架子协议书篇十四

发包方:(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)。

甲、乙双方经友好协商就甲方锦华药业年产1000吨中药制剂生产线项目一标段工程的脚手架安装工程业务，双方本着互利、责任明确、自愿和诚实信用的原则，一致同意签定本合同。

一、承包性质及范围：

1、承包性质：乙方包工不包料。

2、承包范围：甲方所承接的张家界市黄石寨索道技术改造工程的外围双排脚手架，现场所有主体操作架、浇砼所需的跑跳及所有外围用的安全网(包括平网和立网)、剪刀撑、斜撑、标志牌、“四口”、“五临边”、人行通道、搅拌机的防护棚以及项目部要求的防护安全措施的搭设、安全网的修补及网内垃圾的清除。

二、结算方式及付款方式：

1、结算方式：以甲方与建设单位的结算面积为准，按每平方米12元结算。乙方不负责税费，自负盈亏。

2、付款方式：经双方协商同意，根据实际完成的工程量，按每完成二层付款80%(其中包括借支、伙食费等)，待工程竣工验收合格后一个月内付清所有工程款。

搭设架子协议书篇十五

为维护合同双方的共同利益，由*******建设工程有限公司（以下简称乙方）承担的****发展有限责任公司（以下简称甲方）*******工程施工事项经双方平等协商，就该工程的有关安全事宜签定本安全生产协议书。

一、工作范围：

*****工程施工合同中的所有工作内容。

二、合同工期。

本安全生产协议书合同时间自***工程正式开工之日起，至该工程质保期结束之日止。

三、安全保证金。

为保证和促进本工程施工安全工作的开展，乙方需向甲方缴纳项目安全保证金，金额为合同价款的5%。合同工期内，乙方文明施工，现场施工符合安全要求，()未发生安全事故，工程完工后甲方将安全保证金退还乙方；相反情况下，则甲方依据《长江三峡旅游公司安全生产考评细则》对施工安全情况予以罚款处理，款项从乙方的安全保证金中扣除直至扣完，不足款项于工程结算款中扣除，安全保证金余款于工程完工后甲方将其退还乙方。

四、甲方安全职责。

1、负责对乙方执行***********工程施工合同时的安全工作进行检查与监督，及时要求乙方对违章作业或违反甲方的有关安全管理规定的工作方法进行整改并落实。

2、负责为乙方****************工程施工合同时的车辆及其他机械物质进入现场提供办证便利条件。

五、乙方安全职责。

1、乙方在*************工程施工的过程中，应按合同规定履行其安全职责，对其工作人员的人身安全负责。加强安全工作的管理，制定安全操作规程，并严格按照国家有关安全操作规程和安全规定进行作业，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具，要求对其职工进行作业安全培训与教育，并做好纪录。

2、乙方应对其工作管辖范围内的人员、材料、设备和交通运输的安全负责。

3、乙方应服从甲方的管理，不得违章作业和违反本协议的有关规定，如乙方有违章行为或违反甲方的管理规定甲方有权停止乙方的工作，造成的后果应由乙方负全部责任。

4、乙方应注意保护工作地点附近过路他人或游客的安全，防止因作业操作不当使附近过路他人或游客的人身和财产遭受损失，造成的后果由乙方负全部责任。

5、乙方应熟悉并能自觉遵守当地政府有关安全的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障生产工作人员的安全与健康。

6、按照有关规定或甲方的安全指示所进行的各项安全工作及采取的各项安全措施等所需费用均包含在合同价格中，因乙方责任引起的安全事故由此产生的后果和费用全部由乙方负责。

甲方：（章）乙方（章）。

代理人：代理人：

**年**月**日。