2023年基建水电协议书通用(精选17篇)

回顾过去的一段时间，可以更好地了解自己的成长和变化。总结的文字要通顺、流畅，避免冗长和重复。以下是小编为大家整理的散文摘抄，让您感受到作者对生活的独特理解和感悟。

基建水电协议书通用篇一

甲方：(发包方)乙方：(承包方)

第一条工程概况

3.本项工程预计费用______元人民币。

第二条材料供应的约定

1.甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

第三条关于工程质量及验收的约定

2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：

1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。

6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。

7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：

2.乙方承包内容：

1).水电开槽、布线、穿线、埋槽

2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)

3).水电施工的穿墙、打孔、切割

4).开关面板安装

5).小五金、马桶、的安装

6).后期灯具的安装

3.工程结算方式：按实结算：总价结算：20元平米(套内面积)

第六条违约责任：

1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。

2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。

第七条纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

第八条合同的变更和解除：

1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第九条.其它约定：

1.双方同意由

第三方监理(厦门xx公司)进行协商工作。在未经

第三方监理(厦门xx公司)确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。

2.经过

第三方监理(厦门xx公司)确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元天的劳务费。

5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

第十条附则

(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

(二)本合同签订后工程不得转包。

(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

(四)合同有效期至_____________________。

(五)水电工程保修________年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

基建水电协议书通用篇二

甲方：(发包方)乙方：(承包方)。

第一条工程概况。

3.本项工程预计费用元人民币。

第二条材料供应的约定。

1.甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

第三条关于工程质量及验收的约定。

2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：

1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。

6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。

7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：

1).水电开槽、布线、穿线、埋槽。

2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)。

3).水电施工的穿墙、打孔、切割。

4).开关面板安装。

5).小五金、马桶、的安装。

6).后期灯具的安装。

3.工程结算方式：按实结算：总价结算：20元平米(套内面积)。

第六条违约责任：

1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。

2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。

第七条纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

第八条合同的变更和解除：

1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第九条.其它约定：

1.双方同意由。

第三方监理(厦门xx公司)进行协商工作。在未经。

第三方监理(厦门xx公司)确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。

2.经过。

第三方监理(厦门xx公司)确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元天的劳务费。

5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

第十条附则。

(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

(二)本合同签订后工程不得转包。

(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

(四)合同有效期至_____________________。

(五)水电工程保修________年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方签字：乙方签字(盖章)：

xxxx年xx月xx日。

基建水电协议书通用篇三

乙方：

家庭住址：

联系方式：

居民身份证号码：

上网作业证号：

甲乙双方根据国家有关法律、法规规定，按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本协议。

第一条协议期限。

1协议有效期自。

****年**月**日------------。

****年**月**日，协议期满后自然终止。

2、协议期满前一个月，经双方协商同意可以续订聘用协议。

3、本协议期满后，任何一方认为不再续订聘用协议的，应在协议期满前一个月书面通知方。

第二条工作岗位及工作内容。

位为兼职水电工，负责宿豫区地税大楼内电力系统的维修、维护及相关业务。

2、电工属特种作业人员，乙方必须持有合法的高电压操作证，做到持证上岗。

3、地税大楼用电系统设备、线路的维护保养和维修，发现电源超负荷，短路等极易造成火灾的危险情况，必须立即进行修理，严防发生事故。

4、甲方因工作需要，乙方必须随叫随到（包括夜间），乙方若无特别理由不得拒绝并尽量在甲方要求的时间内及时处理。

5、乙方在行使职责时，甲方应积极配合，人、财、物应达到要求，乙方工作质量应达到行业要求。

6、乙方不得随意改动或者乱接、乱拉甲方所有电源线路，不得随便安装电器设备，如需拉临时线路时，要搞好安全措施，用好后立即拆除。

7、乙实行不定时工作制，不受甲方考勤。

第三条工作报酬。

甲方按次支付乙方工资为200元/次，所需材料费另行计算。

第四条工作纪律。

1、乙方应遵守国家的法律、法规。

2、乙方应遵守甲方规定的各项规章制度和劳动纪律，自觉服从甲方的管理、教育。

3、乙方如违反甲方的规章制度、劳动纪律，甲方按法规和单位的有关规定给予处罚。

第五条聘用协议的变更、终止和解除。

1、聘用协议依法签订后，协议双方必须全面履行协议规定的义务，任何一方不得擅自变更协议。确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更协议。双方未达成一致意见的，原协议继续有效。

3、经聘用协议双方当事人协商一致聘用协议可以解除。

4、乙方有下列情形之一的，甲方可以解除聘用协议。（1）在试用期内被证明不符合聘用条件的。（2）严重违反工作纪律或聘用单位规章制度的。

（3）故意不完成工作任务，给聘用单位造成严重损失的。（4）严重失职营私舞弊，对聘用单位利益造成重大损害的。（5）上网作业证失效的。（6）被依法追究刑事责任的。

（2）聘用协议订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使已签订的聘用协议无法履行，经当事人协商不能就变更，聘用协议达成协议的（3）乙方不履行聘用协议的。

6、有下列情形之一的，乙方可以通知聘用单位解除聘用协议。（1）在试用期内的。（2）甲方未按照聘用协议约定支付工作报酬或者提供工作条件的。

7、乙方要求解除聘用协议，应当提前三十天以书面形式通知甲方。

第六条其它事项。

1、本协议一式贰份，甲方一份，乙方一份，经甲、乙双方签字后生效。

2、本协议条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家，法律、法规为准。

甲方（盖章）：

签订时间。

年

日：签订时间。

日

乙方（签字）。

月

基建水电协议书通用篇四

发包方：(以下简称甲方)。

承包方：(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则，为明确双方权利和义务，结合本工程实际情况，经双方友好协商一致达成如下条款：

第一条：工程概况。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、建筑面积：(按实际面积计算)。

第二条：承包方式。

本工程甲方按固定平方米单价发包给乙方，按建筑面积xx元平方米计算(包括人工费、机械、工具费等)。

第三条：承包范围。

第四条：质保金。

在签订本合同前，乙方已付甲方质保金万元，工程完工时，甲方足额返还乙方。

第五条：双方职责。

一、甲方职责：

1、协调与总工程发包方及公司项目部管理人员关系处理。

2、督促乙方按时保质完工。

3、工程预付款的催收并发放给乙方。

4、工程竣工后，工程款的结算。

二、乙方职责：

1、负责现场安全文明施工，确保质量，按时完工。

2、负责与现场各施工人员、各班组的配合、沟通、协调。

3、负责施工人员的安排、材料计划、施工设备和工具配置。

第六条：本合同未提及部分(如违约责任、付款方式等)，均按总发包方高阳会与李xx、邵xx签订的《水电安装工程劳务承包合同》执行。

第七条：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，合同经甲乙双方签字(盖章)生效，工程完工结算付款完毕，合同自动失效。

甲方(公章)：_________。

乙方(公章)：_________。

________年____月____日。

基建水电协议书通用篇五

发包人：（全称）云南开远市解化厂棚户区改造工程一期1#、2#楼承包人：（全称）水电工施工组：

根据《中华人民共和国建筑法》《建筑工程现行施工规范》《建筑工程强制性标准》，为了明确双方在施工过程中的责任、权利、义务，经发包人和承包人双方共同协商，自愿达成一致意见，签订以下协议：

一、工程名称：开远市解化厂棚户区改造工程一期1#、2#楼。

二、承包形式：工程包工不包料。

三、承包范围：

（1）本承包工程包括在建工程蓝图内的水电安装至最终验收合格，施工现场临时水电安装维护，参加工地施工水电的抢修。（2）工程临时设施、自用工具房搭拆由承包人自行负责。（3）施工所用机械的装卸、安装、拆除、保养均含在承包人范围内。

（4）施工当中所用的小型工具及劳保用品由承包人承担（如电动工具、安全帽、保险带等）。

（5）承包人的施工人员住宿、食堂应自行负责，施工现场不提供场所。

（6）承包人应对现场的文明施工进行实施和管理。

（7）承包人应派专业管理人员配合发包方管理人员进行施工现场的质量、进度、安全的管理和监督。

(8)承包人应对本工程现场自用材料及设备的清收堆码，做到文明施工。

四、承包价款计算方式、进度款付款方式、最终结算方法：

（1）计算工资价格按建筑面积每平米：人民币元，由发包人包工给承包人。

（2）进度款付款方式：以项目部最初拨款为准，发包方按实际进度的开始付给承包方，以后每月按进度的付款。

（3）最终结算方式：经项目部及各有关部门最终验收合格在天付清尾款。

五、质量要求：

(1)承包人在施工过程中必须执行国家、行业、地区现行的规范、标准及法律法规，检查不合格的承包人无条件返工，返工费及材料费由承包人承担。

（2）承包人必须按图施工，必须无条件接受承包方管理人员的正确指挥和监督。

（3）承包人在施工中不听从指挥盲目施工，违规违章作业造成的一切后果，均由承包人负责。

（4）承包人违规违章作业发包人有权进行处理，如：停止作业、停工整顿，对拒不接受管理的，发包人有权清退承包方出场，退场后结算按实际完成工程量的进行结算。

六、安全文明施工的责任范围：（1）承包人在施工中严格执行建筑工程安全生产管理条列、规范、标准及操作规程、安全技术交底、现场交底。

（2）承包人必须杜绝重大伤亡事故，轻伤率控制在每次5000元内，由承包方承担。如承包人违章施工操作发生重大伤亡事故，承包人承担万元的违约金，重伤事故一次承包人承担万元的违约金，并独立承担司法责任，轻伤事故一次承包方承担千元的违约金。

（3）承包方施工作业人员进场后必须学习有关安全技术操作规程，自觉遵守发包人的《安全管理条列》规定，接受并服从安全管理，如有违反，按公司及项目部安全管理规定进行处理。

（4）承包人在施工中，严禁非专业人员乱接施工用电及使用工地现场的施工设备及设施。

（5）承包人必须保证施工现场内道路畅通，不乱堆乱放，剩余材料堆码整齐，场内无积水。

（6）施工作业层必须每日清理作业面材料，能使用必须及时使用，不能使用的必须集中堆放。

（7）搅拌机区域内整齐有序，无废物，机械、机具、车辆进场内的停放，保持清洁。

（8）施工的材料、废弃物、机械具等若因承包人不及时清理，发包人有权组织人员进行清收，发生的费用由承包人承担，并由承包人承担500元违约金。

（9）严禁偷盗施工现场及建设单位场区内的所有财物，若发生偷盗按价值十倍赔偿，情节严重者报送当地公安机关处理。

（10）禁止施工现场出现打架斗殴，若发生进行说服教育和罚款，情节严重者送当地公安机关并追究刑事责任。

七、承包工期：

（1）开工日期：年月日，竣工日期：年月日。

（2）施工中严格按项目部编制的施工进度计划执行，不能按期完成的，发包人有权组织人员配合完成，人工费按当地市场最高工资单价进行结算，并由承包人承担。

（3）工期延误：如因不可抗力的原因或因停电、停水及发包人的原因造成的延误，必须由项目经理签字认可后方可延顺，其余因承包人责任造成的工期延误，将按项目部管理规定进行处理。

（4）材料：本工程所用材料由发包人提供，承包方所需材料应提前七天以书面计划报项目部，七天后因发包方材料不能按时进场工期延顺。

八、违约及赔偿：

（1）发包人违约：不按时支付施工进度款，承包人有权停止施工。

（2）承包方违约：承包人在签订协议后退出或中途停工承担万元违约金，不执行协议条款规定的责任、义务承担万元违约金。

九、合同其余条款。

（1）协议书正本由发包人、承包人各执一份。（2）本协议书发包人、承包人签字生效。

（3）本协议条款未尽事宜，双方根据实际情况协商解决。

（4）项目部制定的质量、安全及有关处罚条例作为本协议的附件，同样具有同等的法律效力。

（5）搬迁房工程增减工程量按实际工程量计算，并作为进度款和结算的依据。

（6）甲方提供大型机具，作业时辅助材料小型工具由乙方自理保管。

（7）临时用工：技工普工。

发包人章：承包人签字：

发包人签字：承包人身份证号：

发包人电话：承包人电话：

日期：年月日

基建水电协议书通用篇六

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

1、工程名称：

2、工程范围：

5、承包范围：

6、承包方式：

7、工程期限：

计划开工日期：xx年xx月xx日，计划竣工日期：xx年xx月xx日，总共xxxx日历天。

1、甲方的职责。

（1）提供乙方承包范围内的工程计算，负责隐蔽验收、材料报审、使用功能测试等技术资料的签证工作。

（2）提供必要的安全设施及生活设施及水电。

（3）负责竣工图编制、工程结算和审价工作。

（4）工程完工时，及时安排人员验收。

2、乙方的职责。

（1）乙方需严格遵守安全施工规范，服从项目管理人员的指导，施工过程中因乙方施工不当造成的安全事故由乙方全部承担。

（2）乙方必须严格执行项目部制定的进度计划和质量要求，乙方在施工和管理过程中因质量问题给甲方造成的损失均由乙方承担。施工过程中如不按图施工，及不按照施工规范操作，而引起的总项目部罚款由乙方负责。

（3）乙方须文明施工，做到施工现场整洁，严禁施工材料乱堆放。

（4）乙方严格按照总项目部制定的施工工期合理组织人员，按期完成施工任务。如因甲方因素造成工期延误，则乙方不承担责任。

（5）乙方在施工过程中要和各个班组协调配合好，若因乙方协调不当造成的损失由乙方负责。

（6）乙方需按照规定为水电工人购买人身保险，水电工人应当具备相应的资质。

工程完工后，甲方完成验收时，双方进行结算，乙方准备好结算依据。

每月xx日乙方向甲方报告工程进度，甲方于次月xxxx日支付给乙方进度款的百分之xx（依据总承包方合同付款方式）。

1、进入现场施工的人员，必须执行本公司的规章制度，由乙方负责督促各项工作的安全生产，杜绝违章作业。作业时间持证上岗，使用的机械专人操作。

2、实施安全、文明施工。

3、乙方特殊工种必须持证上岗，如发现被有关部门查获罚款均由乙方负责。

4、所有的机械、灯具及电线线路不能自行拆装。

5、在施工过程中，因乙方违章操作所发生的一切人身伤亡事故，一切费用由乙方自行负责。

1、乙方进场工作后，必须把本班组人员身份证及有关手续交给甲方查验，无证件的工人，不准进场施工，乙方承包人对本班组人员的行为负全部责任。

2、打架斗欧均属违法行为，甲方不予支持，发生纠纷，乙方应及时协调或向甲方管理人员反映调解，凡参与或指使打架斗殴一律处罚人民币xx元/人，情节严重均交司法机关惩处，乙方不得以任何理由推托责任，打架斗殴所发生的医疗费、误工费、罚款均乙方负责人承担。

1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。

2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的xx%承担违约金，或每天按xx元向甲方支付违约金。

双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

1、本协议经双方签字、盖章后生效。

2、本协议于xx年xx月xx日在xx（地点）签署。

3、本协议一式xx份，双方各执xx份，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

日期：

基建水电协议书通用篇七

甲方：

乙方：

为确保xx卫生院设施、设备日常工作正常运行，由xx负责承包水、电的维护与维修，为明确双方的责、权、利特制定本合同。

一、乙方负责全医院水、电、空调、电器用品，发电机一台等，维护和维修保证设施正常运行。

二、乙方如果工作中出现人身安全事故，甲方概不负责。

三、乙方应保持24小时电话通畅，出现断电，跳匝要随传随到，其它一般维修应在24小时内回应。

四、水电维修需配件及材料由乙方提供，但保证价格合理，如超出市场价格，甲方可自行购买。

五、维修配件及材料产生费用，必须使用科室负责人签字核实。

六、本合同承包费用每月800元整，每月20号后发放。

七、本合同一式二份，双方签字后生效，具有法律效用。

八、本合同从20xx年4月1日至20xx年4月1日。

甲方（盖章）：乙方（盖章签字）：

负责人签字：负责人签字：

年月日年月日。

基建水电协议书通用篇八

乙方：

1. 用电乙方必须安装电表计量，电价为（壹元/度）。

2.甲方根据乙方申请，如用水、用电量为小额度的可采用一次性包干，包干费用为 3000 整大写：叁仟元整（包括秋涛路站、富春路站、滨江站）。费用要求乙方在进场前向甲方一次性缴纳。

1. 在协议有效期内，甲方向乙方提供指定的用水、用电接口。

2. 甲方必须保证供水、供电质量，无权随便拉闸断水、断电。如有特殊原因需停水停电，应提前通知乙方。

4. 甲方有权按《施工现场临时用电安全技术规范》（jgj46-20xx）检查乙方所有的.电闸箱及各种漏电开关是否符合国家标准。严禁三无产品、劣质用电设施进入甲方施工现场。

5. 甲方有权检查乙方自带用电设备是否符合国家标准，各种防护是否齐全有效。电焊设备必须装触、漏电保护器，并且做到焊接时双线到位作业。

6. 甲方负责代乙方按时缴纳水电费。如果乙方逾期不缴纳水、电费，甲方有权从逾期之日起向乙方按日收取所欠水、电费5%的滞纳金。

7. 乙方搬迁或者其他原因不再使用计费水表和供水设施，又没有办理停用手续时，甲方有权不退还用水、电押金。工程结束后所有相关费用结算完毕后退还押金。

1. 乙方有权要求甲方保障供电质量，不随便拉闸断电。

2. 当甲方发生必须进行线路检修停水、电情况时，甲方需提前通知乙方，乙方应事先做好停水、电准备。

3. 乙方必须保证全部电气作业人员持有效证件上岗作业，个人安全防护用品齐全、质量合格。

4. 甲方提供的配电箱开关下端出线起，安全用电均由乙方负责，乙方所使用的电闸箱和用电设备必须执行《施工现场临时用电安全技术规范》。

5. 乙方所使用的电闸箱和用电设备，必须保证各种用电设备、设施运行良好，规范临时用电，保证施工用电和操作人员的人身安全，不能有危及施工现场安全用电的情况发生。

6. 乙方必须服从甲方在安全用电方面的正确管理，对甲方提出的安全用电隐患要及时整改，并将整改后的情况反馈给甲方。

7. 乙方不得擅自启闭接口总闸、总闸门，如确实需要应通知甲方并由甲方进行启闭操作，不得私自向其他单位供水、电。

8. 乙方不得占压供水设施（包括管线，消防设施等），发现跑、冒、滴、漏必须及时维修和通知甲方，并及时清理场地积水。

9. 乙方工程结束后停止用水，应通知甲方拆除供水、供电设备并办理停用手续。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自协议签订之日生效。

甲方单位（盖章）： 乙方单位（盖章）：

甲方负责人（签字）： 乙方负责人（签字）：

年 月 日 年 月 日

基建水电协议书通用篇九

乙方：

(一)水、电单价及押金。

1.用电乙方必须安装电表计量，电价为（壹元/度）。

2.甲方根据乙方申请，如用水、用电量为小额度的可采用一次性包干，包干费用为3000整大写：叁仟元整（包括秋涛路站、富春路站、滨江站）。费用要求乙方在进场前向甲方一次性缴纳。

（二）甲方的权责。

1.在协议有效期内，甲方向乙方提供指定的用水、用电接口。

2.甲方必须保证供水、供电质量，无权随便拉闸断水、断电。如有特殊原因需停水停电，应提前通知乙方。

3.甲方有权监督乙方按照《施工现场临时用电安全技术规范》（jgj46-）的规定，正确敷设安装和使用各种用电设备。

4.甲方有权按《施工现场临时用电安全技术规范》（jgj46-2005）检查乙方所有的电闸箱及各种漏电开关是否符合国家标准。严禁三无产品、劣质用电设施进入甲方施工现场。

5.甲方有权检查乙方自带用电设备是否符合国家标准，各种防护是否齐全有效。电焊设备必须装触、漏电保护器，并且做到焊接时双线到位作业。

6.甲方负责代乙方按时缴纳水电费。如果乙方逾期不缴纳水、电费，甲方有权从逾期之日起向乙方按日收取所欠水、电费5%的滞纳金。

7.乙方搬迁或者其他原因不再使用计费水表和供水设施，又没有办理停用手续时，甲方有权不退还用水、电押金。工程结束后所有相关费用结算完毕后退还押金。

（三）乙方的权责。

1.乙方有权要求甲方保障供电质量，不随便拉闸断电。

2.当甲方发生必须进行线路检修停水、电情况时，甲方需提前通知乙方，乙方应事先做好停水、电准备。

3.乙方必须保证全部电气作业人员持有效证件上岗作业，个人安全防护用品齐全、质量合格。

4.甲方提供的配电箱开关下端出线起，安全用电均由乙方负责，乙方所使用的电闸箱和用电设备必须执行《施工现场临时用电安全技术规范》。

5.乙方所使用的`电闸箱和用电设备，必须保证各种用电设备、设施运行良好，规范临时用电，保证施工用电和操作人员的人身安全，不能有危及施工现场安全用电的情况发生。

6.乙方必须服从甲方在安全用电方面的正确管理，对甲方提出的安全用电隐患要及时整改，并将整改后的情况反馈给甲方。

7.乙方不得擅自启闭接口总闸、总闸门，如确实需要应通知甲方并由甲方进行启闭操作，不得私自向其他单位供水、电。

8.乙方不得占压供水设施（包括管线，消防设施等），发现跑、冒、滴、漏必须及时维修和通知甲方，并及时清理场地积水。

9.乙方工程结束后停止用水，应通知甲方拆除供水、供电设备并办理停用手续。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自协议签订之日生效。

甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：

甲方负责人（签字）：乙方负责人（签字）：

年月日年月日。

基建水电协议书通用篇十

为更好的促进机关办公效率提高和促进公司业务开展，现甲乙双方就乙方对甲方办公场所水电维修等相关事宜本着公开、公平公正的原则达成以下协议：

一、协议时间：20xx年月日至年月日甲乙双方权利和义务：

甲方权利：

1、甲方有权利要求乙方在水电维修时提供优质廉价的服务。

2、甲方对乙方在本单位进行水电维修时可以提出时间、空间的.要求，以确。

保乙方的活动不影响甲方的正常工作。

3、甲方有权要求乙方爱护公共设施设备，并对乙方行为造成的损坏要求按价赔偿。

甲方义务：

1、为乙方水电维修提供必要的条件。

2、允许乙方进行水电维修时自主安排工作。

3、对乙方的维修活动，本着互惠互利的原则相互支持乙方权利：

1、乙方有权要求甲方提供必要的工作条件。

2、乙方可以在指定的时间、空间内自主进行维修活动。

3、乙方有权有偿使用甲方所提供的水、电等公共设施。乙方义务：

1、乙方须按照协议在指定时间空间内从事维修活动。

2、乙方须遵守相关法律法规，维护甲方的利益、荣誉。未尽事宜甲乙双方协商解决。

本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方：（签章）。

签订地点：

签订时间：乙方：（签章）法人代表：

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。

基建水电协议书通用篇十一

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律行政法规遵循平等资源公平和诚实信用的'原则，经甲乙双方友好协商，就甲方维修施工事宜达成如下合同条款。

一、工程名称：

二、项目内容：

三、工程期限：本工程自20xx年4月9日至20xx年4月12日完工。

四、具体施工要求。

1、校门外北边草坪铺设校车停车场225平方米。

2、铺设地基用沙土夯实。

3、表面铺设红砖，东边、北边铺设倒牙砖。

4、铺好的红砖表面做灌沙处理。

5、地基下铺设23米长直径70公分pvc管（双管）。

五、甲乙双方的责任。

1、乙方在施工中所需要的红砖、倒牙砖由乙方到学区拉运。

2、乙方在完成学校委托事务过程中，由于个人行为造成学校财产损失的，必须无条件予以赔偿。

3、乙方在完成委托事务中自负安全，甲方不予保障。

4、乙方在施工过程中做好安全防护及警示，若防护不到位造成意外伤害者，甲方不负连带责任，一切责任由乙方负责。

5、由于乙方未按甲方要求完成委托事务，验收不合格造成的一切损失由乙方负责。

6、工程结束后所造成的建筑垃圾由乙方负责清理。

7、甲方负责提供水、电、路三通，并教育学生不准到施工地点玩耍。

8、工程验收合格后，工程价格以财政审核中心审定价和甲方根据实际工程量与乙方协商价为准，工程款由甲方一次性付清。

甲方：（签字盖章）。

乙方：（签字盖章）。

基建水电协议书通用篇十二

甲方：（发包方）。

乙方：（承包方）。

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条：工程概况。

1、工程地点：

2、工程承包方式：a承包人包工包料;b承包人包工部分包料;c承包人包清工。

4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

第二条：关于材料供给的约定。

1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。

第三条：关于工程质量及验收的约定。

1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb—xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb—xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

4、本工程由_______方设计施工方案。

第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定。

1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定。

1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体竣工验收合格后支付20%。

2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

3、双方款项住来均应出具收据。

4、工程结算方式：水路____米，电路____米。

5、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、水电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6后期灯具的安装（水晶灯另计）;7、其他收费项目另计。

第六条：纠纷处理。

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

第七条：全同的`变更和解除。

1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第八条：其它约定。

1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。

3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

第九条：附则。

1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

4、合同有效期至_______。

5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方________签字（盖章）乙方________签字（盖章）。

___年___月___日___年___月___日。

房屋主人：（甲方）。

水电安装人：（乙方）。

甲方委托乙方安装一幢民房水电工程，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，为明确双方在水电安装过程中的权利和义务关系，经双方协商同意，就以上工程一事达成如下协议，供双方共同遵守：

一、甲方提供所有水电材料给乙方。（根据安装需要到场）。

二、工程分两次安装，第一次验收合格后付款百分之五十，其余款项在第二次安装验收合格后全部付清。

三、安装水电工程总价为人民币元。

四、工程质量要求：乙方必须按照国家电工标准要求安装，做到灯亮、水通，水电安装过程中所有内容必须全部符合要求，验收合格。

五、施工安全要求：乙方必须按照安全施工规范和技术要求进行施工，采取严格的安全防范措施。乙方要管理好所带的一切安装工具，在施工过程中要特别注意安全，杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用，由乙方自己承担。如有此类情况出现，责任与甲方无关。

六、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。

七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。

甲方：

乙方：

签约日期：

基建水电协议书通用篇十三

甲方：

乙方：

甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：

一、工程概况:。

1、工程地址：

2、工程名称：

二、工程内容：水电清包施工，即水电管路铺设、预留、预埋、玻璃幕墙预埋件预埋及加工。

1、严格按照水电规范要求及水电图纸施工，每道工序需经质检、监理验收合格为准。

2、强弱电管线预埋、给排水管道预留洞，预埋件预埋在此其间内出现问题，由乙方免费维修，保证预埋管路畅通不堵塞，预留洞、预埋件位置、标高准确。甲方发现上述情况，根据严重程度进行处罚。

三、清包工价格。

每人每天：150元。麦收期间每人每天：300元，发放工资时间为年月日至2012年月日;人数、工日以施工现场当天考勤为准。工资和事后由现场项目经理发放到每个人手中，其他人员不能代领工资。

四、付款方式。

以甲方通知截止日期为准，三天内付清劳务费。

五、材料。

1.水电材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌自主购买，乙方负责施工。

2、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。

3、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。

4、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。

5、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格五倍从人工费中扣除。

六、安全。

施工当中，乙方必须服从甲方安全管理，严禁违规操作，否者出现任何安全事故责任都由乙方负责。

七、补充。

1、甲方向乙方提供食宿。

2、甲方向乙方提供施工工具。

3、本工程的乙方由共6人组成，以为代班组长，负责看图施工，监管质量、安全等事项。

七、本协议一式两份，甲乙双方签字之日起生效。

甲方：

乙方：

下一页更多精彩“水电清包工合同范本”

基建水电协议书通用篇十四

甲方：山东省鲁商置业有限公司（建设单位）。

乙方：山东天齐置业集团股份有限公司（总包单位）丙方：北京弘高建筑装饰设计工程有限公司（分包单位）。

鲁商国奥城2#楼工程装饰装修工程由甲方公开招标确定由丙方负责施工，现就装饰装修工程的用水、用电的使用、费用及支付情况经三方研究达成如下协议。

1、乙方同意丙方有偿使用工程施工现场现有的临时用水设施及丙方从乙方每层的配电箱内接电使用。

2、丙方必须使用山东省建筑安全监督站统一推荐使用的配电箱，严格按照临时用电规范使用，并配备持证上岗的专职电工。

3、丙方必须服从乙方的用水、用电的管理。

4、丙方应向乙方缴纳的水、电费用，按丙方经审计审定后工程总造价的1%计取支付给乙方，此费用的支付由甲方代扣代支。

甲方负责人：

乙方负责人：

丙方负责人：

基建水电协议书通用篇十五

甲方:。

乙方:。

小学经上级主管部门鉴定，决定将校园内主干道铺砖，并维修花园，基于要求质量达标，由甲、乙双方共同监督施工决定包工包料方式建设。特签定如下协议:。

一、施工材料:施工材料。

维修花园，主干道铺砖将使用细砂、水泥、红砖等优质材料。

二、承建方案。

1、校方全权委托乙方实施建设。

2、校方采取包工包料的形式与乙方共同监督建设。

3、铺设面积的丈量由甲乙双方共同参与。

4、工程完工把好质量验收关。

三、材料建设用工核算。

维修花园:220米×25元/米=5500元。

铺校园1456平方米×5元/平方米=7280元。

总计费用预计12780元。

四、施工时间。

20xx年8月21日至20xx年9月8日。

五、施工安全。

施工期内如发生安全事故及材料丢失，校方概不负责，乙方负全部责任。

本协议一式三份，双方签字生效。

甲方签字:。

乙方签字:。

20xx年xx月xx日。

基建水电协议书通用篇十六

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律行政法规遵循平等资源公平和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，就甲方维修施工事宜达成如下合同条款。

一、工程名称：杨家堡小学校车停车场工程。

二、项目内容：杨家堡小学校车停车场铺设。

三、工程期限：本工程自20__年4月9日至20__年4月12日完工。

四、具体施工要求。

1、校门外北边草坪铺设校车停车场225平方米。

2、铺设地基用沙土夯实。

3、表面铺设红砖，东边、北边铺设倒牙砖。

4、铺好的红砖表面做灌沙处理。

5、地基下铺设23米长直径70公分pvc管（双管）。

五、甲乙双方的责任。

1、乙方在施工中所需要的红砖、倒牙砖由乙方到学区拉运。

2、乙方在完成学校委托事务过程中，由于个人行为造成学校财产损失的，必须无条件予以赔偿。

3、乙方在完成委托事务中自负安全，甲方不予保障。

4、乙方在施工过程中做好安全防护及警示，若防护不到位造成意外伤害者，甲方不负连带责任，一切责任由乙方负责。

5、由于乙方未按甲方要求完成委托事务，验收不合格造成的`一切损失由乙方负责。

6、工程结束后所造成的建筑垃圾由乙方负责清理。

7、甲方负责提供水、电、路三通，并教育学生不准到施工地点玩耍。

8、工程验收合格后，工程价格以财政审核中心审定价和甲方根据实际工程量与乙方协商价为准，工程款由甲方一次性付清。

甲方：（签字盖章）。

乙方：（签字盖章）。

代表人：

代表人：

联系电话：

联系电话：

基建水电协议书通用篇十七

为确保甲方设施、设备日常工作正常运行，由乙方负责承包水、电的维护与维修，为明确双方的责任与义务，特制定本协议。

第一条、甲方委托乙方负责其水、电的维护与维修，主要包括水、电、空调、电器用品，发电机一台等，维护和维修保证设施正常运行。

第二条、甲乙双方约定服务期限自______年______月______日起至______年______月______日止，共计______日。

第三条、乙方如果工作中出现人身安全事故，甲方概不负责。

第四条、乙方应保持24小时电话通畅，出现断电，跳匝要随传随到，其它一般维修应在24小时内回应。

第五条、水电维修需配件及材料由乙方提供，但保证价格合理，如超出市场价格，甲方可自行购买。

第六条、维修配件及材料产生费用，双方必须协商签字。

第七条、甲乙双方约定本协议承包费用每月______元整，每月______号后发放。

第八条、甲乙双方一方不履行协议义务或者履行协议义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括协议履行后可以获得的利益，但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。

第九条、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行协议时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明和征得对方同意后，允许延期履行、部分履行或者不履行协议，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十条、因本协议而引起的纠纷，经协商或调解不能解决的，甲乙任何一方均有权在甲方所在地提起仲裁或者诉讼。

第1页。

风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。

第十一条、本协议的任何修改、补充、变更，须经双方协商一致后，采用书面形式确认，经双方授权代表签署后生效。

第十二条、除本协议另有明确规定外，本协议规定的各种权利及补救措施与法律规定的任何其他权利或补救措施相互之间是兼容的，而不是互相排斥的。

第十三条、本协议签署之后，根据本协议规定形成、签署、附加的一切协议、文件、授权、报告、清单、认可、承诺和放弃都构成对本协议的附加，并与本协议形成一个不可分割的整体。

第十四条、本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。

第十五条、本协议正本一式_______份，由甲、乙双方各执_______份，具同等法律效力。

第十六条、本协议自双方授权代表签字并加盖公章之日起立即生效。

甲方(盖章)：____________乙方(盖章)：____________。

负责人签字：____________负责人签字：____________。

日期：____________日期：____________