合同可以规范交易行为,维护市场秩序,减少交易纠纷。合同应包含详细的条款,确保双方权益得到充分保护,减少潜在风险。如有任何疑问或需要进一步解释的事项,请及时与对方进行沟通。
推荐配电施工合同协议书简短篇一
甲方:
乙方:
甲方新建住房一栋,该房设计为砖混结构,总建筑面积为224。7平方米,经甲乙双方协商,双方在平等、自愿、相互协作的基础上,甲方将该建筑施工工程承包给乙方,为明确双方的权力和义务,双方达成如下施工协议:
一、承包范围和承包方式、价格。
1、乙方以包工不包料方式承包甲方私宅一栋(其中模板、脚手架、工具、机械设备由乙方自行解决)。
2、依据甲方提供的设计图(低层住宅a系列a2套型)的要求,完成基础、主体、屋面及室外装修以及散水,室内楼梯送到三层,室内地面或墙面按甲方要求毛胚或压光进行施工,(门窗、水电、下水除外)。另外根据甲方要求一层和二层的斜屋面现浇,构造柱加七根。
3、该栋建筑承包总价为(大写人民币)。
4、工程价款采用按施工进展逐一拨付的方式,每一层拨付一万元,余款在年前除预留三千元保修金后一次性付清。保修金在两年内房屋无任何建筑质量问题即退还给乙方。
二、施工要求。
1、乙方保证按照现行的国家有关建筑设计规范、规程和规定,精心施工,保证工程质量。
2、工程所有时间为个工作日(下雨天除外)。
3、乙方施工要以安全第一,不违章操作,确保安全施工,教育施工人员安全施工,杜绝工程事故,如在施工中发生任何事故,均由乙方全部负责。
三、建材由甲方保管,乙方按需领取,乙方应节约、爱护、使用好甲方的材料。由乙方原因造成的甲方原材料的浪费,由乙方负责赔偿。施工过程中甲方及时准备好乙方所需的材料,因材料没有及时提供,造成损失由甲方承担。
四、工程质量。
1、乙方应严格按照国家质量规范要求组织施工,不得偷工减料。
2、甲方有权自行或聘请有关人员随时对工程质量、工程进度进行监督,并提出符合建筑质量规范要求的一切建议,乙方必须按要求执行。
五、违约责任。
1、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。
2、乙方承包的工程项目,不得再进行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。
3、违反本合同约定的行为均视为违约行为,应承担违约责任。
4、违约金定为10000元,一方违约应向对方支付违约金,并赔偿由此给对方造成的一切损失。
六、其他约定。
1、甲方不承担乙方的伙食。
2、开工日期:20__年5月28日
3、本合同自双方签订之日生效,在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。
甲方:
推荐配电施工合同协议书简短篇二
委托方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等有关规定,并结合甲方配电建设工程的实际情况,乙方接受甲方委托承接配电工程设计,确保设计图纸通过供电部门的审查。现为了充分明确合同各方在合同中的权利、义务和责任,经合同双方协商一致,订立本合同,以资共同遵守。
一、设计名称:
二、工程地点:
三、设计内容和主要工作量。
10kv线路(电气)、10kv用户开闭所、7930kva三个变电所电气和低压出线开关下桩头设计。(由甲方将土建电气设计配线负荷表提供给电力设计单位)。
四、委托事项。
本工程由甲方委托乙方组织设计。乙方以总承包方式负责该工程的设计至图纸加盖供电部门的审核章后移交甲方。
五、设计准备。
甲方负责提供供电方案答复意见书、场所平面图、出线名称和各出线负荷。
六、工程期限。
1、乙方于合同签订后,在个工作日内完成设计出图工作,并具备送审条件。
2、如遇下列情况,工期应作相应顺延:
2.1甲方不能按时提供资料;
2.3本工程项目中设计方案发生重大变更的;
2.4非乙方原因造成影响工程进度的;
2.5人力不可抗拒的因素而耽误工期的。
2.6因接入系统和外网因素影响而耽误工期的。
七、合同价款、支付方式及调整。
1、合同价款:本合同工程设计费(含税价,人民币):万元整();预付定金为万元()。余款在设计图纸通过供电公司审核且加盖审核章后甲方一次性付完。
2、价款调整。
2.1不采用可调方式,乙方包干。
2.2符合第7条4款调整条件的可作相应调整。
3、可调整的条件。
3.1额外增加或附加的工程量;
4、调整的方式:
乙方将合同价调整的原因、金额以书面形式通知甲方,经甲方签字,以作为合同方结算的依据。
八、双方权利与义务。
1、甲方。
1.1甲方是本设计工程的投资者,可对设计项目进行检查、监督;
1.2履行完成本合同中所约定的事项;
1.3乙方在设计过程中如有需要甲方配合、协调工作时,甲方应以予帮助;
2、乙方。
2.1在合同约定期限内完成甲方所委托事项;
2.3工程设计通过供电公司审核,且甲方付清设计费余款,3日内乙方将本工程有关设计图纸加盖供电公司审核章后移交甲方。
2.4由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
九、质量保证。
本合同所委托项目:乙方确保设计图纸符合国家和当地供电公司的要求和规定。
十、违约和争议。
1、任何一方违反上述约定条款,不履行或不完全合适地履行双方约定或法定的义务,均是有悖协议的违约行为,应承担相应的违约责任。
2、凡与本合同有关而引起的一切争议,双方首先应友好协商解决;如协商未果,则任何一方均有权提请人民法院对争议内容进行裁决。
十一、不可抗力。
因不可抗力事件导致本合同不能执行,则合同双方均不需对此负责。“不可抗力”指地震、台风、火灾、战争、政府干预、罢工、自然灾害和其他不可预见或避免的事故。由于不可抗力而导致不能履行合同的一方,应以书面通知对方,并于十五天内提供不可抗力的详细情况,以及有效证明文件。
十二、合同的生效与变更。
本合同生效后,任何一方无故解除合同,受损的一方有权向对方要求补偿所直接发生的所有与执行本合同有关的损失。
本合同生效后,合同双方均不得擅自对合同内容(包括附件)作任何单方面的修改。如任何一方需对合同的内容作出变更、修改或补充的建议,都必须以书面形式向对方提出,在征得对方签署人会签同意后,方可生效实施。
十三、本合同一式四份,双方各执两份,双方签章之日起生效。待工程竣工交付,费用结清一年后失效。
十四、本合同中如遇有涉及与供电相关部门的协调事宜,乙方将负责与供电相关部门协调解决;其他未尽事宜,双方另作商定。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
开户行:开户行:
账号:账号:
联系电话:联系电话:
签订时间:。
签订时间:。
推荐配电施工合同协议书简短篇三
甲方:
乙方:
经甲乙双方共同协商,就______公司职工住宅小区配电房安装工程达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。
一、工程名称:
______公司职工住宅小区配电房安装工程。
二、工程地点:
__________。
三、工程范围:
______公司职工住宅小区配电房安装工程施工设计图所有工程范围。
四、工程价款及工程结算:
乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价,合同总价为人民币:____。工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。
五、工程工期:
根据甲乙双方商定,乙方在__年__月__日开始施工,__年__月__日前完成配电房所有机、电(含接地网)设备安装及调试工作。在乙方安装过程中,如遇不可抗拒自然因素,工期顺延。如非乙方原因造成工期延误,则相应责任方按照每月__元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。
六、付款方式:
(1)工程预付款:
在本合同签订后__天内,甲方按合同总价的__%支付工程预付款,便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。
(2)工程进度款:
按进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款,并按照比例扣去工程预付款,留足__%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收未发现质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付清给乙方。
七、双方责任:
甲方:
1、提供技术资料一套(或现场口头交待乙方),并组织乙方进行施工现场及技术交底。
2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电(有需要时)。
乙方:
1、严格按设计施工图纸及有关电力安装规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。
2、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系。
4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。
八、质量验收:
1、乙方在配电房机、电(接地网)设备的安装过程中,严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工,确保工程质量达到设计图纸和标准要求。
2、设备安装单元质量检查、验收的签证单,作为工程款结算支付的依据。
3、由乙方自行采购的设备材料,必须保证质量可靠、进货渠道正常,配置合理,主要零部件必须提供生产及相关厂家的合格证及相关资料并备案。坚决杜绝使用不合格的材料。
4、全部工程完工后保证相关部门验收一次通过并出具其盖有公章的验收合格证明;否则由此耽误的工期损失由乙方赔偿给甲方。
九、安全管理:
1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规,牢固树立安全生产,责任重于泰山的`高度责任感,建立完善的安全管理机构,严格执行安全技术操作规程,加强安全管理工作,强化安全技术措施的实施,并接受甲方和有关安检部门的监督和检查。
2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作,坚持持证上岗;以提高全体施工人员的安全意识,保证施工现场安全。
3、设置必要的安全设施和配备防护用品,对于危险地段,设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。
4、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作,杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失,所发生的一切费用由乙方自行负责,甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失,均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任。
十、违约、仲裁:
1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约,对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任,违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。
2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时,双方友好协商解决,当不能协商时,可在甲方当地,按法律有关程序执行,其发生的费用由违约方承担。
十一、其他:
1、下列文件均作为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
1)设备安装工程单元质量评定表、记录表。
2)设计变更通知等技术文件。
2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险,保险费由乙方自行承担。
甲方签字:乙方签字:
日期:
推荐配电施工合同协议书简短篇四
经甲乙双方协商,甲方将______承包给乙方施工,为使工程能够顺利进行,特订立此协议,双方共同遵守。
一、承包方式本工程采取大包干做法(发放乙方工程量由甲方安排为准)。
二、工期。
从_____年___月___日-_____年___月___日,共计___天。
三、甲方责任派驻现场代表负责工程管理和协调工作,甲方现场代表定为。
四、乙方责任。
1.派驻现场代表负责工程管理和协调工作,乙方现场代表指定为:
2.服从甲方指挥,接受甲方监管,按质量完成工作;。
3.对施工安全负全部责任,对乙方人员的安全负全部责任;。
4.遵守法纪,文明施工;。
6.负责乙方施工用水电的水电费;。
7.负责乙方所有人员的吃、住、交通安排;。
8.负责乙方自用临时设施的搭建、自用工具设备的管理;。
9.道路起点接__________公司路口便道,终点在一号中。
10.路面结构采用______碎石面层(______厚),级配开山石基层(______厚),路面宽______米。
11.临时路面的平整度必须严格按设计及施工验收规范要求施工。
12.路面的密实度达到____%.
13.临时路两边各修一排水明沟,明沟内不允许出现倒坡积水等,边坡要求机械拍打。
14.负责(______)年的工程质量保证维护。乙方承担工程完工后(______)年内的质量保证和质量维护,保质期内发生事故,乙方需在接到甲方电话或书面通知后____小时内赶到现场维修,若发生需立即抢修、无法等乙方到来的情况,甲方也可委托第三方抢修。事故维修或抢修的费用,若事故属施工质量问题引至,由乙方负责。
五、处罚责任。
1.因甲方未能及时提供其责任范围的施工条件或其他甲方责任造成误工时间工期顺延。
2.因乙方责任发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失的,乙方承担一切责任,赔偿损失,并罚款______元/次,属重大安全事故的,甲方并有权终止责任书。
3.因乙方未能遵守安全文明施工规定,不听从甲方劝阻的,罚款______元/次,在安全文明施工检查中被政府有关部门处罚的,乙方除需承担所处罚金额外,并罚款______元/次,被登报点名批评的,甲方并有权终止责任书。
4.因乙方责任工程未能按合同工期完工,乙方除需承担甲方因此受到罚金外,并罚款______元/天,造成甲方总工期延误超过______天的,甲方有权终止本责任书。
5.保质期内,乙方未能按时对工程进行维护,或发生事故时乙方未能在规定时间到场维修,罚款______元/次。
6.工程途中所有机械设备以及承包方人员不得退出,不得讨价还价。否则,全部工程量不予结算,当作赔偿。
六、工作内容及单价。
1.临时便道长度暂定______m,总价______圆,结算时按实际长度按比例多除少补。
七、付款方式。
乙方必须于工程完成后将工程进度报给甲方,甲方____日内审核完毕并将结果通知乙方,工程完成______%后支付______万圆工程款给乙方,余下工程款验收合格后两个月付清。
八、其他。
1.该协议____式____份,甲乙双方各执____份,
2.未尽事宜双方可另行协商解决;。
3.该协议自双方签字起生效,工程完工,工程款支付完毕后失效。
联系电话:_________________________年___月___日。
联系电话:_________________________年___月___日。
推荐配电施工合同协议书简短篇五
发包方(以下简称甲方):
住址:
承包方(以下简称乙方):
住址:
根据《民法典》,甲方将______________________项目的夜景安装工程承包给乙方施工,在平等、自愿的原则下,结合具体情况,双方协商一致,签订本合同:
一、工程概况。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式:
4、工程内容:
5、工程造价:
二、施工期限。
1、_______年_______月_______日开工,_______年_______月_______日完成。
2、因不可抗拒因素导致施工不能的,则工期顺延。乙方无正当理由不施工,延误工期的,每延期一天,乙方需向甲方缴纳罚款_______元/天。
三、质量和效果要求。
1、乙方提供夜景亮化工程产品的质检报告及合格证;
4、乙方保证亮化效果达到甲方要求。
四、甲、乙双方责任。
1、甲方责任。
(1)图纸和技术的交底须在开工前10天完成。
(2)积极配合乙方施工,做好施工现场协调、协助工作。
(3)对工程进度和质量进行监督,及时组织工程验收,按期支付工程价款。
2、乙方责任。
(1)施工前编制灯光设计方案、效果演示图和施工组织设计交给甲方审查。
(2)严格按规定施工,保证施工质量,按合同规定如期完工和交付,办理工程竣工验收和结算。
(3)工程竣工后,在合同规定的保修期内,对属于乙方负责的工程质量问题负责无条件修理,因施工质量问题造成甲方的损失由乙方赔偿。
五、安全责任。
1、在使用甲方设施时应注意安全措施,保持建筑的整洁,如有损坏,乙方应无偿修复、赔偿。
2、晚上加班时要控制噪声,及时清运垃圾,在甲方指定地点堆放并外运。
3、严格按照安全规范操作,确保安全施工,否则造成一切工伤事故责任完全由乙方负责,甲方不负任何责任。
六、验收及保修。
1、乙方完成施工后,应向甲方提出竣工验收申请。
2、甲方接到乙方竣工验收申请后,应于_______天内组织城市管理委员会等相关部门共同验收,验收不合格的,乙方应无条件返工至合格。
3、本工程免费保修_______年,非工程设计、产品和安装质量问题除外,接到甲方维修通知_______小时内到达现场进行维修。
七、工程费结算与付款。
经甲方和城市管理委员会共同验收合格后,甲方_______天内一次性支付工程款(除留5%质保金)给乙方,即______________元整,质保金_______万元,在_______年内付清。
八、违约责任。
1、合同签订后,单方面不履行合同义务者需要承担违约责任,违约方需支付_______万元违约金给守约方,同时对方保留追究违约方的权利。
2、未尽事宜双方友好协商,如协商不成可向合同签订地、合同履行地人民法院起诉。
九、本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份,双方签字盖章生效,具有同等法律效力,合同履行完毕后,自动失效。
甲方:
负责人:
联系方式:
合同签订地:
合同履行地:
______年_______月_______日。
乙方:
负责人:
联系方式:
合同签订地:
合同履行地:
______年_______月_______日。
推荐配电施工合同协议书简短篇六
一、认真贯彻执行党的安全生产方针、政策、法规,牢固树立安全第一的思想,认真执行操作规程。
二、值班人员严守工作岗位,保证设备正常运转。
三、严格执行交接班制度,保证室内及机械设备清洁卫生。
四、负责各部件加油及温度检查,经常巡视各种仪表的读书,以及有关灵敏情况,并认真填写报表。
五、负责检查各设备的运转情况,及时正确的向检修工和领导汇报情况。
六、协助检修工进行日常维护工作。
七、要持证上岗,拒绝非工作人员入内,严禁违章作业。
八、司机进行下列工作时,必须与机电科联系:
1、改变操作规程。
2、对机器进行大、中修理。
3、更换非原规格配件。
4、调整继电器或改变运转方式。
推荐配电施工合同协议书简短篇七
建设单位:(以下简称甲方)承包单位:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合本工程实际情况,为确保地板辐射采暖工程的正常施工,甲乙双方本着公平、合理、互利互惠、严守信誉的原则,经双方协商达成如下合同条款。
一、工程概况。
1、工程名称:
2、建设单位:
3、工程地点:
4、承包方式:包工、包料。
5、工程承包范围:
二、材料质量及配置标准。
1、地暖管道:采用pe-rt管,管壁厚度以施工图为准,如建设方变更的则以建设方变更为准,采暖管道品牌由建设方指定。
2、分集水器、保温材料、钢丝网:以施工蓝图为准,如建设方变更的则以建设方变更为准,品牌由建设方指定。
3、管道密度、间距等技术指标依据甲方认可的设计图纸。地暖管道采用单层下置钢丝网片固定。
5、按甲方认可的设计图纸进行地暖管道的施工。
三、工期。
在具备施工条件下,自甲方发出书面进场通知另给予15天材料生产运输时间后90天完成施工任务。如遇以下情况,经甲方代表签证后,工期相应顺延。
1、连续停水或停电8小时以上。
2、非乙方原因甲方要求临时停工的。
3、修改设计方案或增加工程量。
4、总包方或其它原因不能逐日提供一层工作面时。5、其它原因导致已敷设保压管道,在检验合格后24小时内无法隐蔽覆盖面积500m2以上的。
6、不按合同约定付款时。
鉴于铜制分集水器容易丢失,在具备防盗条件(门窗安装完毕)后提前15天通知安装分集水器,并由掌握钥匙一方负责保护。
四、工程质量:合格。
五、工程造价及付款方式。
1、合同总价为人民币:元。
2、工程款支付:
(1)合同签订生效后,人员\材料进工地5个工作日内,预。
(2)其余款项按工程月进度的90%付款。地暖工程完工经。
六、甲方责任。
1、签订合同时向乙方提供全套图纸(包括变更)及有关文件。2、出现变更设计时,提前7个工作日办理工程变更手续并及时书面通知乙方。
3、配合地暖施工和土建施工的协调工作。
4、配合总包单位、监理监督工程质量及进度,组织中间验收、变更。
5、负责协调并提供乙方现场施工所需水、电及材料堆放场地和工人住宿场所,水、电费由乙方负责。
6、地暖工程完工后,甲方在收到乙方的将决算30日内审批完毕。
七、乙方责任。
1、乙方根据甲方的要求进行地板辐射采暖施工。客厅、卧室、书房、
2、乙方的材料必须达到中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技。
4、乙方人员进入施工场地必须服从甲方、监理和总包方的统一管理,
5、乙方必须在入场施工前7个工作日,将施工组织设计报监理、甲方审核确认后,方可实施。
6、施工期间与其他施工单位紧密配合、积极协调。
7、乙方有专人负责文明施工和环境管理方面的具体工作。严格按照甲方环境方针和环境管理目标进行施工现场环境管理。
8、对该分项工程质量负完全责任。
八、保修责任。
工程保修期为竣工验收合格之日起两个采暖期。
在保修期内,工程出现管材质量问题,乙方应在接到通知后先予以维修,同时请当地质量检测部门鉴定,属乙方材料、施工问题的,乙方应无条件予以维修,并承担相应的赔偿责任;非乙方原因的地暖工程维修,乙方收取维修材料费用及试压人工费150元。甲方联系不到乙方或乙方接到甲方通知,两日内不派人维修,甲方有权直接委托他人维修,费用从质保金中扣除。
九、争议解决。
本合同执行过程中发生争议,由当事双方协商解决或第三方协调。当事双方不愿协调或协调无效可由市仲裁委员会仲裁。仲裁不成可向当地人民法院起诉。
十、合同生效与终止。
本合同经双方签字盖章后生效。工程验收合格,竣工结算,甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后,除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止。保修期满,并结算款项后,保修条款终止。合同终止后,甲乙双方应当遵循诚实信用原则履行通知、协议、保密等义务。
十一、其它约定。
1、有本合同内容未包含的其它事宜,可经双方协商同意签订补充协议,与本合同有同等法律效力。
2、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,自双方签字之日起正式生效。
建设单位:
承包单位:
推荐配电施工合同协议书简短篇八
工程名称:
工程地点:
甲方:
第一部分:协议书。
发包人(全称):神木县四门沟矿业有限公司。
承包人(全称):神东天隆集团工程建设有限公司。
依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一.工程概况。
工程名称:神木县四门沟矿业有限公司日用消防水池。
工程地点:神木县麻家塔乡四门沟煤矿。
二.工程承包范围。
1.按照设计图纸提供的所有内容施工。
三.合同工期。
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天数天。
四.质量标准。
工程质量标准:。
五.合同价款。
1.金额大写:神木县四门沟矿业有限公司日用消防水池工程全部工程总价共计:。本合同固定价钱中包括雨季和夜间施工、临时增加费(遇到不可抗拒及甲方要求除外)等一切费用,结算时不作调整。
2.付款方式。
待工程竣工验收后,甲方一次性付给乙方总工程价款的95%,剩下5%作为工程质保金,工程质保期限按照《建设工程质量管理条例》内规定执行。
六.承包方式:包工、包料。包安全、总承包。
七.承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程保修责任。
八.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当。
支付的款项。
第二部分:专用条款。
一.适用法律、标准及规范。
1.适用法律和法规。
筑法》等。
2.适用标准、规范。
地方标准与规范,前述标准和规范相互间不统一的,执行要求较高的标准和规范。
国内没有相应标准、。
二.图纸。
1.2.图纸提供给与本合同工程施工无关的第三方。
三.双方一般权利和义务。
1.发包人应在开工前两天提供具备施工条件的施工场地。
2.发包人应在开工前两天将施工所需的水、电接至施工场地,指定水、电接口点;承包人完成施工现场施工用水、电及其它管线的铺设,施工用水、电费用由发包人承担。
3.发包人应在开工前两天向承包人提供施工场地与满足使用要求的交通道路,承包人为履行本合同所需要的交通道路、运输等一切手段、方法及费用均由发包人承担。
4.发包人应在开工前两天向承包人提供工程地质和地下管线资料。
5.发包人应在开工前办理施工所需证件、批件。
6.发包人应在开工前两天向承包人交验水准点与坐标控制点。
7.承包人必须按国家标准、规范进行施工,钢筋、水泥等主材必须用正规厂家生产的合格产品。
8.本工程中的卫生洁具、室内外门窗及灯具等,必须通过甲方认可后方可进。
行使用。
9.承包人进场后必须服从甲方管理人员的安排、指挥;施工过程中承包人未按规范施工,甲方有权进行罚款处理。
10.在施工中由于甲方原因造成的经济损失由甲方承担。
11.承包人承担施工范围内的安全保卫工作,负责已完成品、半成品的保护并承担保护期内发生的费用,因甲方提前使用造成的返修费用由甲方承担。
12.双方约定发包人应协调施工单位与设计、监理单位及地方政府有关事宜。
四.工期延误。
双方约定工期顺延及其它情况:因不可抗力造成工期顺延,具体按进度计划调整;设计变更和工程量增加;一周内承包人原因停水、停电,造成停工累计工超过8小时;甲方同意,给予顺延的其它情况。
乙方必须组织好安全施工,保证人身安全,若在施工中发生人身伤亡,设备损坏事故,由乙方承担全部责任和费用。
六.竣工验收与结算。
工程竣工验收15日内承包人提供施工资料(一式贰份),甲方接到乙方竣工报告10日内组织有关人员验收。
七.双方约定,本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的:
1.共同请上级主管部门调解。
2.调解不成或者不愿调解的,依法向工程所在地人民法院起诉,有关工程款结付纠纷的诉讼管辖权归甲方住所地人民法院。
八.其它。
1.双方不可抗力的约定:
(1)发生通用条款规定的不可抗力事件时,乙方应迅速采取措施避免损失扩大,并在24小时内向甲方报告受损情况,甲方为事件处理提供可能的条件,乙方未采取有效措施控制损失的,扩大的损失由乙方承担。
在接到甲方通知后应立即停止施工,双方对已经完成的工程量进行结算后终止本合同。
2.合同份数及有效期。
(1)双方约定本合同陆正。甲方持肆正乙方持贰正。
(2)本合同自双方签字之日起生效,工程款付清后失效。
3.补充条款。
(1)双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
(2)未尽事宜,由双方另行商定。
发包方:(公章)承包方:(公章)。
企业负责人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
日期:日期:
您可能关注的文档
- 卖车保险协议书范本(精选10篇)
- 部队施工安全建设总结范文如何写 部队施工安全建设总结范文如何写好(九篇)
- 孩子抚养协议书文案(优质17篇)
- 最新结对共建协议书简短(模板17篇)
- 最新个体撤股协议书简短(通用18篇)
- 课程安排申请书怎么写 课程安排申请书怎么写范文(四篇)
- 2023年职业素养教育培训总结范文(优质8篇)
- 2023年竞聘会长申请书怎么写(优秀8篇)
- 出海免责协议书通用(模板13篇)
- 开办新店申请书如何写 门店开业申请书怎么写(5篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
2023年
推 荐 配 电 施工合同协议书简短(实用8篇)20下载数 323阅读数 -
最新
推 荐 幼儿园配 电 室管理制度通用(实用18篇)16下载数 916阅读数 -
推 荐 配 电 室消防演练通知范文通用(优秀16篇)31下载数 945阅读数 -
最新
推 荐 配 电 实训心得体会一千字(优秀9篇)34下载数 591阅读数 -
推 荐 食品配 送合同范文(精选18篇)22下载数 943阅读数 -
考研英语
推 荐 信推 荐 电 影(大全十篇)26下载数 885阅读数 -
推 荐 城市电 网10kV配 电 系统继电 保护的分析探讨论文怎么写(八篇)43下载数 540阅读数 -
推 荐 城市电 网10kV配 电 系统继电 保护的分析探讨论文汇总(5篇)41下载数 726阅读数