泥工协议书范本 泥水工协议书(五篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

2023年泥工协议书范本一

承包方(以下简称乙方)：

甲方建设皮户刘村步行街工程，其泥工部分施工实行清工形式承包，现由乙方根据本工程的施工图纸和甲方意愿要求的内容，自愿承担本工程中的泥工部分的施工任务。为了明确责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方共同协商，特签订如下合同：

一、工程概况：

1、工程名称：皮户刘龙兴步行街

2、工程地点：阳信县水落坡乡龙兴二路南皮户刘村路段

3、工程内容：框架结构楼房二层，钢筋混凝土结构平房，房顶为楼板结构。

二、承建范围：

(备注：自北向南依次为1#楼、2#平房、3#平房、4#楼、5#楼、6#平房、7#平房、8#楼、9#楼)的施工图纸泥工有关的内容，从基础开始至房顶装修为止(即基础、砌砖、上下圈梁、墙内外抹灰、房顶、地面等工程内容)。面积为 ㎡。

三、承建方式：

包清工、分期付款。

四、承建价款： 元人民币(平房90元/㎡，楼房140元/㎡。含基础、砌砖、上下圈梁、墙内外抹灰、房顶、地面等工程内容)。基础深度超过1.5米以外部分由甲方负责。

五、质量要求：

1、乙方必须按照施工图纸和甲乙双方协商要求施工，按照国家质量验收规范进行自验，自验合格后，报甲方验收。

2、乙方施工的工程质量必须达到合格标准，若质量达不到要求必须无条件返工符合要求为止，返工费用由乙方自负。

3、乙方除按照国家规范标准执行外，还必须遵守甲方现场管理人员合理的质量技术要求。

4、甲方负责原材料准备，乙方提供人工、施工工具和附属设备。工程建成后，若出现材料质量问题，有甲方负责，若出现施工质量问题，则有乙方负责。

六、工程款支付：

工程款分三期支付制，支付方式为现金。第一期为底梁完工日支付 元，第二期为一层楼板完工日支付 元，第三期为工程竣工交接甲方后十五日内全部付清余款。

七、安全生产管理;

1、乙方在施工期间必须达到甲方所规定的安全生产标化管理要求，听从甲方现场管理。

2、乙方必须保证自己承包的区域内的卫生保洁工作，做到卫生整洁。

3、乙方要认真遵守有关安全生产、文明施工条例法规法令，做好治安、保卫、消防、安全和文明施工工作，违反上述规定而发生事故或人员伤亡等损失由乙方全权负责。

4、乙方必须做好本班组的安全教育和安全防范工作，协助甲方做好治安工作，严禁把小孩等闲杂人员带入施工现场。

八、工期要求：

按照甲方合理的施工进度计划要求进行，每施工层必须在规定时间内完成。乙方必须密切配合其它施工队及时合理组织技工进行操作，不得无故延误工期。按照甲方的施工计划，每一#工程期限为四十工作日，工期每延迟一日则扣罚10元/ ㎡。在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商确定顺延期限：

1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;

3、因甲方不能按期供图、供料或其所供材料不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。

九、其他有关事项：

1、乙方使用的各类机械及防护设施，应验收、确认符合安全标准后，方可使用。

2、乙方应雇请有经验的技术人员及熟练工人上岗。自觉接受甲方及主管部门的检查，严格按文明施工，安全标准化现场管理，施工验收规范和技术质量要求组织施工。若乙方在施工中质量和进度实在难以达甲方要求，甲方有权终止本协议。

3、甲方有权要求乙方调离不守纪律、不称职、雇用不恰当人员。

4、乙方不得将工程再分包给他人，一经甲方发现，将有权终止合同;若乙方在整个工程完成前，无理停工或未能严格执行协议，或严重违反甲方的规章制度，则甲方有权解除本协议，乙方须补偿甲方因终止雇用乙方所造成的损失。工程余款待工程全部完成验收后按70%结算。

5、乙方模板、施工工具等应按工地要求堆放整齐，自行安排专人看管。工程竣工后及时清理完施工现场。一星期后仍无法全部清理，甲方有权派人员清理，并按发生费用的3倍从乙方承包费中扣除。

6、乙方必须按项目要求协调意见，与其它工种密切配合，不得扯皮或自行其是，以免造成工期损失，如在工作中出现矛盾，应先行协商，协商不成，报甲方协商，如不报甲方，后果由乙方负责。

十、开工时间：20xx年 月 日;竣工交付时间：20xx年 月 日。

十一、以上合同条款自签字时起生效，双方必须遵守，本合同一式两份，双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

2023年泥工协议书范本二

甲方：

代表：

联系电话：

乙方：

身份证号码：

联系电话：

经甲乙双方商议，同意聘任乙方为甲方公司的水泥工，双方自愿签订本劳务协议，以资共同遵守。

风险提示：工作岗位及工作时间

雇员从事的工种和工作实践。

从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作，如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工(因为工种不同工资差别很大);

工作时间包括聘用期限，应注明从何时起知何时止;每周工作多少天，每天工作多少小时;一般每周至少有一天的休息日;按国际惯例，在，雇员应享受所在国家规定的节假日，如所在国国庆、等。

建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位，工作时间以及劳务报酬等问题，避免之后因履行合同发生纠纷。

一、工作内容

1、乙方在甲方承包的装修工程中负责装修泥工的工作。

2、工作期限：______年______月______日至______年______月______日。

合同期满后双方可协商续签本合同。

二、劳动报酬

风险提示：劳务费用

劳务合同雇员提供劳务服务，雇主主需要依据协议支付劳务报酬，这里要区别于劳动关系中的劳动者除获得工资报酬外，还需要为劳动者缴纳保险、福利待遇等;劳务关系中的自然人，一般只获得劳务费，雇主也不用像那样为雇员缴纳的义务，是否缴纳可以双方协商约定。

另外，如果是在工作时间以外加班或上夜班，雇主应付或夜班津贴等相应劳务费用，并据此作出详细约定，以免给雇主一方造成不必要纠纷。

1、劳务费每月______元整。

2、每月_____日为工资发放日，以银行转账的形式转入乙方账户：____________。

3、每完成一项优质装修，可获得奖金_______元。

三、双方的责任

风险提示：雇主义务

劳务关系主要由民法、经济法调整，双方当事人在不违背法律规定情况下自由协商，任意性很强，雇主可以与雇员协商约定相关义务;

但是，雇主必须按所在国有关规定提供符合安全生产的场所和必须发放劳动保护费用或物品，如安全帽、手套、滤光墨镜等;在所在国工作期间，如果发生疾病或工伤，雇主都应提供必要的医疗和购买必要的药物。

另外，建议雇主应给雇员购买人生意外保险，使劳务人员在受到意外伤害时能得到及时合理的赔偿，保险费由雇主负担。

1、甲方应当依据合同约定按时支付乙方劳务费用。

2、甲方按国家和省、市有关劳动保护规定，提供符合国家安全卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品，切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。

对从事有职业危害作业的，应当定期进行健康检查。

3、甲方按国家和省、市有关规定，做好女员工和未成年工的特殊劳动保护工作。

4、乙方应遵守甲方的各项管理规定。

5、乙方应准时上下班，上班期间认真履行工作职责。

6、在施工现场，乙方应当服从施工负责人指挥管理，并严格按照泥工施工规范和图纸操作进行施工。

四、社会保障

风险提示：

劳务合同中，企业没有义务为劳务提供者缴纳。

劳动者若想要取得“五险一金”就应当在劳务合同中做出明确的约定。

否则，在合同实际履行时，企业有权拒绝缴纳投保。

甲方应按规定为乙方办理社会保险，并按规定足额缴纳社会保险费用。

双方劳务合同解除后，应按有关规定转移社会保险手续。

乙方因工负伤，其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。

五、合同解除

1、本合同期满的。

2、双方就解除本合同协商一致的。

3、乙方由于健康原因不能履行本合同义务的。

4、因乙方个人原因连续请假_______天以上或累计请假达_______天的。

5、甲、乙双方若需解除或终止本合同，需提前______天通知另一方即可。

六、违约责任

1、如乙方在施工过程中出现返工、浪费损耗材料的，乙方需偿还材料款及其造成损失的费用。

2、如乙方故意拖延工期，未在甲方所要求的工期内完工，延期每天按_____元扣除工资。

七、争议解决

因履行本合同发生，双方可协商解决，协商不成可向__________委员会申请仲裁。

八、其他

1、其他未尽事宜经双方共同协商后作补充，补充条款同具本民法典律效力。

2、本协议一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等效力。

甲方：

________年_______月_______日

乙方：

________年_______月_______日

2023年泥工协议书范本三

甲方：_________________

乙方： _________________

身份证号： _________________

为使 香榭公寓工程能保质保量的顺利进行，本着平等互利，协商一致的原则，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，达成以下协议，供双方执行。

一、工程概况

1、工程名称：_________________

2、工程地址：_________________

3、建筑面积：按图纸实际建筑面积计算

二、承包形式

清工大包(包括自备机械)，单价一次包定，自负盈亏。

三、承包单价

按建筑面积结算(所有机械费已包括在单价内)每平方 _________________元人民币(原定承包单价为_________________元/平方，因甲方把外墙面砖的铺贴同时承包给乙方，经协商单价增加_________________元/平方，假如业主的原因取消外墙面砖，则承包单价仍为_________________元/平方)。

四、承包范围及具体内容

承包范围：甲方承包的_________________工程中均由泥工班组施工完成的工作。

具体内容：砌砖，砼浇捣及保养，保温板的铺贴，钢丝网的安装，抹灰，面砖铺贴，楼地面清理及装修，剪力墙封板前的墙内清理，现浇平板上钢筋上的砼桨处理，止水条(带)安装，楼层砼浇捣前平板内的清理浇水湿润，后浇带内的清理、接头处理、止水条安装砼浇捣，室内外回填土方，场地内所有的临时设施，零星工程，文明施工用工，验收前的清理…等均由乙方负责施工。

五、付款方式(主体工程按_________________元/平方作为计算依据，装饰工程按_________________元/平方作为计算依据)

±_________________以上五层开始付款，按实际完成工程量的_________________%结算;五层以上按每五层支付一次，按实际完成工程量的_________________%结算;待主体工程砌筑完成，中间验收合格后一个月内付主体单价总工资的_________________%，二个月后，付清剩余的_________________%;装饰工程按月计算，按实际完成工程量的_________________%结算;经项目部专职施工员、项目经理审批同意后，在下月15号左右支付，领取工资时必须上报职工工资表给项目部财务科;余款待竣工验收后三月内付清，甲方在此付款条件下，乙方必须付清每位职工的人工工资。

六、质量

外墙保温板采用d型机械固定单面钢丝网架施工，外墙面砖面积≤0.01㎡/块，施工时，严格按照国家有关施工规范及河北省质量标准要求，按照设计图纸要求保证合格工程一次性验收通过，不得因质量问题出现停工、返工现象，如由乙方原因造成的质量问题，乙方应无条件返工，使工程达到合格，返工的一切费用(包括材料费、人工费及由此造成的检测费等)均由乙方支付，并处罚款_________________元/次，另业主及监理对质量不合格提出的罚款由乙方支付。

七、安全

乙方必须严格执行国家、地方及甲方有关安全规范，做到提前预防，事中控制，事后处理，分清责任。进入施工现场必须戴安全帽。如乙方违章指挥，违规操作所造成的安全事故一切经济损失及责任，有乙方承担。班组必须专派兼职安全员一名，报项目部安全科。进入施工工地的每位职工的身份证复印件交于安全科，如不上报者所有的责任均由乙方自负。乙方平时施工应注意安全，并严格按有关安全操作规程的规定进行施工，对施工人员定时进行安全生产的教育，并对施工人员进行人工伤亡保险，若发生伤亡事故，根据伤亡事故的责任进行区分和处理，在_________________元范围内由乙方自行承担，超出部分乙方承担_________________%。

八、工期

乙方必须按照项目部所制定的施工进度计划进行施工，保证完成施工进度计划表中本承包范围内的所有工作。如本班组造成延误工期，影响其他班组正常施工每天罚款_________________元以此类推。

九、文明施工

1、乙方必须遵守工地有关规定，每道工序必须做到工完场地清，材料用多少拌多少，不得随意浪费材料，特别是面砖及保温板等易碎材料，如有浪费，三倍材料价赔偿。

2、工地内严禁打架、斗殴、赌博，一经发现罚款_________________元/次，劳务队长与相关负责人各处罚_________________元/次，罚款单在当期发放的工资中扣除。

3、工地内，未经甲方同意，乙方不得擅自留宿非本工地人员，如发生意外事故，一切后果自负，并承担由此产生的一切后果。

4、甲方若资金一时周转困难，不能按时发放，延迟几天时，工地内乙方不得擅自停工，出现停工罚款_________________元/天，在合同价款中扣除。

5、乙方必须做到文明施工，工地内严禁大小便，如发现则罚款_________________元/次并清扫场地一遍。

6、工地内应时常清理，如有检查，应随时清理、打扫施工场地。

十、甲方提供机械设备

1、搅拌机一台，每层配电箱一只。

2、甲方提供塔吊、吊笼。

3、配电箱以外的电线、分箱由乙方自理，泥工班组所需使用的一切机械及其他工具均由乙方自备。

十一、违约责任

1、乙方施工部分不得自行转包，否则因此产生的后果由乙方负责。

2、由乙方原因造成现场管理不达标或者施工过程中不能保证工程质量和进度要求，甲方有权要求乙方无条件撤出工地，并终止合同，按已完成合格工程质量的_________________﹪给予结算清退。保证金不退。

3、乙方不服从甲方管理人员的管理及要求，按项目部的通知为准，每次罚款_________________元人民币。

十二、甲方责任

1、根据工程总进度计划的要求确定乙方施工的合理期限。

2、负责协调乙方于其他各方工作间的关系。

3、及时对乙方负责人进行图纸内容、工程质量和安全技术交底并督促施工。

4、负责监督和检查乙方在施工期间的活动和工程质量，如发现问题，有权提出纠正整改措施。

5、安全帽有甲方统一购买，其费用由乙方承担。

十三、乙方责任

1、乙方必须根据甲方的施工进度计划，合理安排施工人员保质、保量按时完成施工任务。

2、为了加强现场管理力度，乙方必须向施工人员进行质量安全技术交底，对施工人员进行质量安全教育，进场做好三级安全教育。

3、在施工过程中，乙方应及时做好落手清工作。

4、在施工过程中一旦发现问题应及时整改。

5、假如业主要求取消外墙面砖，则外墙粉刷乙方必须按施工规范施工。

6、乙方应协助甲方安全员工作。放样时派一名专职人员配合施工员放线。

7、乙方不得录用没有身份证、童工、老人、残疾人、疾病携带者在工地施工。

8、乙方负责人必须驻工地现场监督施工，外出有事必须经工程负责人请假同意后离开。

9、乙方在施工期间由于工作原因，辞退施工人员须结清的工资由乙方自行支付。

10、乙方施工人员不得酒后、赤膊、穿拖鞋上班，一经发现每人每次罚款_________________元，不戴安全帽不准进入施工现场，发现一次不戴安全帽罚款_________________元，不扣安全带每次罚款_________________元，罚款单在当月支付工资款中扣除。

11、乙方必须做好成品保护。

12、乙方施工人员必须遵守甲方制定的各项规章制度与章程，服从甲方的统一安排。

13、乙方施工人员不得直接要求甲方发放工资。

14、乙方必须保证施工人员正常参加施工，必须与施工人员签订劳务合同，每位施工人员的身份证复印件及劳务合同各一份上报项目部备案。

十四、附则

乙方内部发生的任何经济纠纷均与甲方无关。

十五、本合同未尽事宜，双方协商解决，若有争议由公司仲裁。

十六、本合同一式三份，甲乙双方各一份，财务科一份，双方签字后生效，结清全款后失效。

甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________

法定代表人(签字)：_________________法定代表人(签字)：_________________

_____________年________月________日____________年________月________日

2023年泥工协议书范本四

甲 方：                                  

乙 方：                     身份证号:                   

甲方在公司内部对                  内装饰泥工项目实施内部承包，乙方作为施工班组负责人，表示愿意承包。甲乙双方友好协商，根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规，为明确甲乙双方的权利义务，本着自愿、平等、诚信的原则，经协商签订本合同。

1.1      乙方按照甲方提供的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行业现行的标准及规范，负责                 施工

1.2      包干单价：是指按照现场现行基层开始到完成工程内容所需的所有费用并考虑风险因素，实行交钥匙工程。

具体开工时间以甲方项目部下发开工通知起，合同总工期按照业主、项目部要求执行。

3.1      乙方应按约定的竣工时间，完成工程的施工和验收，并且无条件地交付给甲方，不得以任何理由和借口拖延交付。工程竣工验收合格并且全部交付甲方后，才能按照本合同约定的结算程序办理工程价款的结算。

4.1      本合同对安装范围内的泥工全部工程内容实行单价包干，包干铺装人工费单价为：梯步贴砖（含踢脚线、平台、梯步）：(按展开面积计算)；地面贴砖：；卫生间墙砖踢脚线。工程量收方按04清单定额规则收方(除特殊约定外)；

4.2      该包干总价包括但不限于人工费、机械费、安装费、安全防护费、赶工补偿费、等所有费用及本工程的所有风险及责任。结算时综合包干单价不作任何调整。

4.3      在工程实施过程中，本合同的综合包干单价不因市场价格（含设备及人工）的变化及工程量的增减而调整。

4.4      

4.4.1   施工过程中乙方因图纸理解错误所引起的费用增加，甲方一律不承担。

4.5      

4.5.1   工程进度款按月支付，经现场项目经理对施工质量检查是否合格及施工进度是否满足计划要求进行考核，并签署同意支付的意见后方能申报；

4.5.2   乙方每月25日申报形象进度情况，甲方于次月10日前按上月完成产值的80%向乙方支付上月月工程进度款；

4.5.3   工程竣工验收合格并移交业主单位后，甲乙双方办理完工程结算，甲方向乙方支付至结算总价的95%。

4.5.4   余结算总价5%作为本工程的质保金，按照中的约定执行。

5.1      本工程施工过程中，乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方、监理及相关政府部门的现场管理规定，做到文明施工，并承担与之相关的一切费用。在施工中因乙方原因所发生的安全责任事故，由乙方承担经济和法律责任。

5.2      乙方须接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查，如达不到安全文明工地标准，甲方可勒令乙方停工整改，由此造成的损失由乙方承担。

5.3      乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同相关项工作。乙方所派往工程现场之人员的保险由乙方自行完善。乙方所派往工程现场之人员凡出现人身损害或财产损害情况的，由乙方自行解决，与甲方无关。

5.4      乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的，由乙方承担全部责任。如果发生第三方以甲方为被告起诉的，乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等额款项至甲方处，甲方不得动用，待诉讼生效或经调解、和解结案后，甲方再按照届时确定的数额支付给原告，如有剩余，返还给乙方。

5.5      乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场，将实施本工程产生的所有垃圾堆放至每层甲方指定地点；由甲方统一清理。

5.6      乙方须做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理，严格遵守国家及地方相关规范、规程及管理条例，同时还须严格遵守甲方及监理单位的关于本工程有关管理制度及办法，防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事和不法行为，预防人员伤亡事故的发生，因乙方的原因造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并承担相应的责任和费用。

按照中的约定执行。

7.1      因乙方原因导致工期延误的，每延迟一天，乙方向甲方支付人民币500.00元的违约金。延迟工期达10日历天的，甲方有权解除本合同，未支付的工程款不再予以支付，且乙方还应向甲方支付本合同暂定总价30%的违约金，并承担由此给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。

7.2      乙方的施工质量不符合国家、行业现行相关规范、标准及本合同要求的，每发现一处，乙方向甲方支付违约金人民币1000元，且由乙方负责更换、重作，承担所有费用，并承担由此给甲方造成的全部损失，包含由此产生的甲方对第三方产生的责任。

7.3      乙方不按约定的竣工时间，完成工程施工和验收，无条件交付给甲方，或以任何理由和借口拖延交付，如发生乙方拖延工期或借口拖延交付竣工工程，甲方有权采取一切必要的措施保证甲方按时验收接管全部工程，并顺利向购买人移交。甲方除处罚乙方本合同结算总价款的3％违约金外，同时乙方还须承担甲方采取必要措施过程中发生的全部费用和乙方自身的一切损失。

7.4      乙方未按照合同约定的质量标准完成工作内容并拒绝或不配合进行完善，或未能在合同约定的工期内完成本工程，甲方有权安排第三方实施乙方未能完成的工作内容，由此发生的费用甲方可从乙方的工程款中直接扣除，无需乙方签字认可，且乙方须向甲方支付本工程结算总价5%的违约金。

7.5      乙方不履行本合同约定的其它应由乙方承担的义务，乙方应承担违约责任，每出现一次，乙方向甲方支付违约金人民币200元-20__元。

7.6      凡在本合同约定的乙方应承担的违约金，甲方有权直接从应付给乙方的款项中扣除（甲方可选择扣除时间、扣除方式），且甲方对不足部分有进一步追偿的权利。

8.1.1   乙方必须按照甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作，如乙方2次以上未在甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作，甲方有权勒令退场。费用按完工的60%结算。

本合同双方签章后生效。本合同一式贰份，贰份合同及其附件具有同等法律效力。

9.1      本合同未尽事宜，双方协商解决，达成的补充协议是本合同不可分割的组成部分，均具法律效力。

9.2      甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时，应及时协商解决，协商不能达成一致时，双方均可向项目所在地有管辖权的法院起诉。

甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对本工程签订质量保修书。     

：乙方在质保期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担乙方承包范围内全部工程的质量保修责任。

2.1      本工程的质保期为年，质保期从本项目竣工验收合格并交付业主单位之日起开始计算。

3.1      余本工程结算总价的5%作为质量保修金，待竣工满年后，无质量问题并经业主单位确认后，甲方一次性退还乙方质保金，质保金不计利息。

4.1      材料检验与验收责任

乙方对甲方供应的材料有监督和协助抽查义务，因不合格材料的使用导致的维修，乙方承担相应的连带责任。

4.2      保修责任

质保期内所发生的质量缺陷乙方须无条件及时修缮处理，并承担因乙方原因给甲方和业主、第三方造成的全部损失。

保修质量须符合国家或行业现行的相关强制性标准、施工验收规范、设计文件及本合同对工程质量的要求，并使业主满意。

维修联系人：乙方应在工程移交时确定质量保修联系人，其联系电话应保持24小时畅通，甲方仅以电话通知乙方联系人（以甲方的电话报事记录为准）。如在质保期内联系人及联系电话有更改，乙方应提前通知甲方，否则，无法联系时，视为乙方已经收到甲方的通知，乙方不得对此持有异议。

5.1      质保期内出现质量缺陷，乙方接到甲方通知后，必须在6小时内到指定地点报到，并与甲方或业主单位有关人员共同踏勘现场，乙方应在甲方或业主单位要求的合理期限内完成维修工作。 如有特殊原因确无法按期完成，乙方需提出具体原因，物业公司签字认可后方可延期。

5.2      质量保修完成后，由业主单位验收。

：

6.1      乙方在规定时间内按照约定的要求处理完成因质量缺陷造成的维修工作，其费用自行承担；质保期到期，质量保证金无息退还。

6.2      发生下列情形的，甲方有权安排其它施工单位进行处理，所发生的费用（按实际发生的费用加收50%的管理费）不经乙方认可，在质保金内予以扣除；

乙方拒绝履行保修责任的。

乙方未按约定的时限内到现场检查的。

乙方未按维修时限完成维修项目并达到验收标准的，且无甲方签字认可的延期原因的。

如对同一维修事项，乙方经过两次维修仍未能达到要求的。

乙方的维修方案不满足甲方要求，经多次（三次或三次以上）修改仍不能满足要求的。

乙方未按合同要求提供有效联系方式，造成甲方无法正常通知乙方履行保修责任的。

身份证号码：

日  期：                             日    期：

：

：  

甲乙双方根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》，经协商一致，对本工程签订安全施工责任协议书。

1、本工程施工过程中，乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方、监理及相关政府部门的现场管理规定，做到文明施工，并承担与之相关的一切费用。在施工中因乙方原因所发生的安全责任事故，由乙方承担经济和法律责任。

2、乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同相关项工作，乙方需提供为本工程施工人员购买相关保险人员名单的复印件并交予甲方。乙方所派往工程现场之人员凡出现人身损害或财产损害情况的，由乙方自行解决，与甲方无关。

3、乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的，由乙方承担全部责任。如果发生第三方以甲方为被告起诉的，乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等额款项至甲方处，甲方不得动用，待诉讼生效或经调解、和解结案后，甲方再按照届时确定的数额支付给原告，如有剩余，返还给乙方。

4、乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场，将实施本工程产生的所有垃圾堆放至每层甲方指定地点；由甲方统一清理。

5、乙方须做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理，严格遵守国家及地方相关规范、规程及管理条例，同时还须严格遵守甲方及监理单位的关于本工程有关管理制度及办法，防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事和不法行为，预防人员伤亡事故的发生，因乙方的原因造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并承担相应的责任和费用。

6、施工人员上岗前必须由乙方负责对其进行安全教育，讲清楚有关安全规章和工作要求，自觉遵守安全管理制度。

7、乙方在施工中动用火、电、焊时必须由乙方现场负责人进行审批，严格执行动火、动电、动焊的技术规范和操作规程，确保万无一失。

8、乙方的电工、电（气）焊工须凭劳动部门颁发的有效“特种行业人员操作证”方可按施工现场规范的要求实施操作。

9、乙方必须严格按照国家有关建筑、装修的行业安全施工规范进行施工，坚决杜绝“三违”行为。

10、乙方在对施工中有危险的孔洞（通道口、电梯口、预留口、楼梯口等），必须架设安全防护网，高空作业必须结好安全绳。

11、严禁装修区内吸烟、动用明火、留守施工人员和使用电热水器。

12、乙方若忽视安全治安管理或违反合同规定造成事故和案件的，应由乙方负全部责任，由此给甲方带来的经济损失和政治影响均由乙方承担。

13、本责任书签字之日起生效，本责任书与原合同具有同等法律协议。

甲方：                               乙方：

年   月   日                      年  月    日

2023年泥工协议书范本五

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

经甲乙双方充分协商，乙方对图纸认真熟悉了解并自愿参与和本着“平等互利、自负盈亏”的原则，本标段泥付工工程量均由乙方全权负责承包施工，具体事项如下：

一、工程内容概况

本标段共二栋，结构形成和层数均以图纸为准。

标准层层高均为3米，钢筋砼承台基础、钢筋砼承台基础、独立基础等。

二、承包方式

承包方式：包工不包料、包安全、包质量、包进度、包施工区域及住宅区域的文明施工，除物料提升机外，其他机具由班组自带。一次性包干，扫地出门，不存在任何计时工。

5、 建筑面积m2(以面积包干制进行结算，闷层不算面积，技术上的要求：防止墙面开裂空鼓渗漏及质量通病和满足使用功能的增设项目等均属工程承包内容，此承包价格均已考虑在承包价格中，不再作任何调整。

三、承保范围

1、按照设计图纸、图纸会审、技术交底、设计变更中的主体及装饰泥付工、土方开挖、土方回填夯实、所有砖砌体、室内外墙面粉刷、地面找平贴砖、屋面以上所有结构(包含屋面保温，屋面防水除外)、化粪池和室外暗沟、散水等零星工程、临时设施，砼浇筑及养护工作的全部内容。

四、承包内容

1、基础工程

1)基槽机械开挖后的人工修挖，清扫。回填属乙方(基础梁开挖人工开挖)。凿清桩头、砖胎膜、砼胎膜、胎模两侧底板下土方回填、挖运、土方夯实(不包土方外运)，含场内土方吊运、胎膜抹灰、浇捣砼垫层、防水保护层砼浇捣。

2)建筑物砼的浇捣养护的施工全过程，建筑工程的砌体工程，砌体活动架的搭拆，小型预制构件的制安，厨房、阳台、厕所返边、外墙线条圈梁、构造圈梁、柱等，少量自拌的砼浇捣。

3)施工设备基础。所属设备基础的土方修挖、胎膜、砼的施工。

4)地下基坑排水、地下排水的明沟、集水井的施工不另计工资，排水用工均乙方负责。排水机械在集水井内排水机械属甲方，其他排水机械属乙方。排水期间排水沟、集水井的清理属乙方，若在施工排水沟、集水井时损坏基坑护壁，乙方负责修复用工。总之，施工期间，排水工作都由乙方负责，无论是其他工种施工时由于集水影响施工的均属乙方负责排水。

5)临边的施工现场的平整及砼的地面找平、钢筋堆放硬化，砼垫枕(不论哪个班组需捣砼地面的均属乙方责任)。此项工资费用不另计。

6)模板拆除清运后的垃圾清理，装卸车由乙方负责。

2、主体工程

⑴砼工程：本工程砼主要采用商品砼，但在施工中有少量的自拌砼，从砼的拌制—养护的全施工过程，砼工程含主体结构砼和围护结构砼、二次结构砼的施工,小型预制构件的制安。施工楼层、施工现场的清理、清扫、垃圾运至指定地点(不含外运)。

⑵砌体工程：石灰池的挖砌及石灰的熟化，砖的湿水至完工、楼层、外架上、外架底清理，垃圾清运至指定的地点，砌体架的搭拆(门式架、简易架)。主楼风井砌体随砌随抹灰，抹灰应密实。所有砌体拉接筋植筋，构造柱植筋，植筋材料乙方负责。

3、屋面工程：按设计从基层施工至屋面刚性保护层上出屋面的结构工程，含清理工作，女儿墙粉饰。女儿墙防水凹槽的填缝处理。出屋面烟道砌体、烟道顶砼盖板制安。图纸中所有屋面工程量。

4、机械、工具、防护用品

⑴物料提升机操作人员由甲方负责。砼搅拌机、砂浆机、振动机械、抹平机械、清理机械、小型水泵乙方负责。吊装机修属甲方，其他属乙方。

⑵工具：施工中用的工具均由乙方自理。

⑶劳动保护用品：安全帽等保护用品均属乙方自理(如雨衣、雨裤、手套)。

5、施工用电、施工用水

⑴施工用电：甲方根据机械设备的安装地点，将电源送至二级配电箱，楼层根据建筑面积的大小，安装移动式配电箱，满足施工需要。乙方只在二级配电箱内驳接电源，需驳接电源时应由项目维护电工操作，乙方必须使用符合施工用电规范规定的电缆、电器设备、配件。现场照明甲方提供大面固定照明，局部照明由乙方自备碘钨灯具及电缆。

⑵乙方在施工操作过程中，属乙方用电使用不当或有意损坏甲方电器设备，由乙方负责赔偿，并追究责任。

⑶施工用水：甲方根据施工平面布置、楼层布置将施工用水供至各用水点阀门止，出阀门的水管及容器由乙方负责。施工用水储水池乙方施工不另计取工资费用。

6、化粪池和室外排污及暗沟、散水、道路、花坛等零星工程，场内除施工道路以外所有场内地面硬化及临时设施。

7、装饰工程

1)所有设计图纸中包含的内外墙体粉刷(保温除外)、内墙面墙漆。地面、楼面砂浆找平、贴砖，踢脚线贴砖。地面防潮层施工。滴水线、外墙贴砖，屋面所有工程量(除防水外)。窗洞口收口。外架连墙件及所有预留洞封堵。

8、配合资料员做砼试块，随叫随到。

9、在施工时，以下开工令为界线(含图纸会审在内)，以前的变更不作任何调整，以后的±0. 000以上建设方需变更增减，结算时按实际增减，图纸设计错误和少量的变更不作调整; ±0.000以下(偏差±500mm)均已一次性谈定，不存在任何变更增补费用。

五、工程质量

根据建设方要求，该工程必须保证市优良工程。凡施工部位没达到市优良工程评定标准的(经建设单位、监理公司、甲方有关人员验收为准)，一律无条件返工，返工时花费的材料与工资均由乙方负责，材料款在发放工资时扣除，乙方无条件反驳，否则，解除合同，自动退场和承担一切损失与责任。若有不服者，扣发所有未发放的工资，情节恶劣者，送劳动部门或当地公安机关处理。

六、工期

本工程自从月日动工到月(暗沟、散水在内)。___月日前完成第一层摆放第二层样砖，其他工程在____月____日完成，具体进度由甲方拿出，否则甲方有权另外加入，人工工资由甲方定，不需乙方同意，但所发生的费用，在乙方承包工资款中扣除;或另换人选，终止合同。

七、安全与文明施工

在施工过程中，乙方要高度重视安全生产和文明施工，严禁声音指挥作业，杜绝大小安全事故的发生，强化安全管理。凡施工中人为发生的一切大小安全事故，均由乙方全权负责，甲方不负责任费用。吊车上下，严禁载人，发现一次罚200元/人;不戴安全帽者，发现一次，罚款50元/人次;严禁酒后作业，严禁穿硬底鞋、高跟鞋、拖鞋及光脚上班，发现一次，罚款30元/次，且带来的损失与后果均由其本人负责。施工时损失或遗失公物，照价赔偿，在发放工资时扣除。凡在工地打架闹事或酒后行凶者，情节轻微的罚200元/人次，严重的送当地公安机关处理。

八、结算方式

1、本工程砖混结构优良工程单价为

六、付款方式

1、乙方进场后，甲方不负责任何零星费用开支，待到第三层封顶后付主体工程(每栋)总工资的 (伙食费扣除);待到主体中检后，付主体工程(每栋)工资的 (伙食费扣除)。每次付款的时间为：每段的砼浇捣完毕后一周内付款(国家规定的节假日顺延)。

2、内外粉及屋面完成后付总工资的80%。(泥工班组完成所有工程量时支付)

3、余款20%竣工验收四个月内付清。具体付款方法为：泥付工工资承包总价=(建筑面积×单价)之和根据合同主体比例为：主体工资=泥付工工资每栋承包总价×50%

九、其它

1、乙方应严格遵守甲方有关管理规定，不得转包、肢解工程，否则，甲方有权终止合同，并扣发所有未发放的工资，立即退场。

2、乙方施工人员凡违法行为或违反治安管理行为的，均由其本人负责。有破坏建设单位绿化及违反小工管理的，也由其本人负责，甲方不负任何责任。

3、在施工时，甲方履行了合同，乙方质量和进度上不去，甲方有权在外请人，请人的工资由甲方定，不需乙方同意，所发生的工资款在乙方承包合同工资中扣除，且一切后果由乙方全权负责。甲方还有权终止合同，另换班组及人员，停止所有未发放的工资，此条属特别约定，具体优先适用的权力。

4、临时设施的搭拆，工地上围墙的搭建与拆除，道路和外架下面的硬化，均属于乙方承包范围内，其工资均已考虑在项目承包的工资中，再不另外计算工资。

5、乙方承包工程中，甲方在工具上只提供大型搅拌机、龙门吊，其他工具均由乙方自备。

6、±0. 000以下的所有变更部分和上部的零细变更及图纸设计的错误均不增加任何工资与费用，因在承包合同价格中均已考愚。

7、若乙方在施工时，不论什么原因发生的工资亏损现象，甲方均不负责补偿费用，若乙方要求增补，则是违反合同，其损失后果均由提出入负全部责任。

八、下列内容均属乙方承包范围内，并同时确保施工现场安 全、文明和质量优良：

1、主体工程施工、每砌完一层砼或墙体，整个楼面必须清理一次，且清理干净。楼面砖渣及砂浆严禁往外抛出，发现一次、罚款200元，应用撮箕挑到甲方所指定的位置，落地砂浆筛干净，进入和灰机。

2、每捣一层砼构件时，凡楼面上掉来的砼，应立即清理干净，捣入构件中，不允许出现浪费现象。若违反规定，每次罚款200元。此标段砼为商品砼。

3、外架下面采用硬化砼地面，不允许有杂物堆积，应清理干净。

4、吊车吊蓝上、下应随时清理干净。

5、和灰机、搅拌机每次用后，应清洁干净，不允许有砂浆和砼在机械内，注意机械保养，定时检查与修理，电机每天要覆盖好，防止下雨雪受潮，影响正常使用，否则，发现一次，处以100元罚款。

6、安全帽和雨衣及手套。塑料手套均由乙方自备，此费用甲方已考虑在乙方承包的工资内。

7、施工时，砂子需过筛，必须过筛，不得以任何借口拒绝。

8、以最外墙的外边墙开始至2米内的余土及建筑垃圾均属乙方自己处理的范围内。

9、砾石含泥量若超过规范要求时，则要求过洗的砾石一律过洗，确保砼质量，乙方需派人清洗;砼均为商品砼，若用输送泵产生费用由乙方支出。

10、基础开挖需排水时，乙方必须自觉安排人员2 4小时值班，不得影响正常施工。

11、无论是白天与晚上上班或加班时，乙方必须有专业负责 人值班，否则，发现一次，处以200元罚款。

12、装饰时，外墙砖、内墙砖和内粉，乙方不得自作主张，首先必须施工样板间(样板块)，水泥砂浆外墙面要求横平竖直，进行防水处理，经甲方及建设单位同意后，方可进行下道工序施工，否则一切后果由乙方全权负责。

13、坚决克服质量通病，消灭质量隐患，严格按照施工图纸和现行规定施工，严格按照强制性文标准施工，落到实处。每道工序严格把关，做到事前检查，事中控制，事后复查，消灭三漏现象(屋面、卫生间、窗台漏水)，确保工程质量优良。

14、若乙方在施工时，不论什么原因发生在工资亏损现象，甲方均不负责补偿工资及费用。若无理取闹者，一切后果均由闹事都本人负责。

15、本工程采用二台龙门吊施工，均要求一人一机专人操作，持有效证件上岗，否则一切责任均由乙方负全责。

16、甲方按此合同发放给乙方工资后，乙方负责人若未足额友放给农民工，所发生的一切责任与后果均由乙方全权负责，甲方不负任何责任。

17、主施工道均要求采用硬化路面，楼梯间、电梯间、预留洞口屋面等临边均要求临边防护，通道口设双层架板防护棚。

18、乙方所有施工人员的随身物品，交通工具，由乙方自行保管，如有遗失，甲方概不负责。

19、乙方所有施工人员未来之前或离开工地之后出现(如打架、斗殴、打牌及交通事故等引起的)任何事故，甲方概不负责。

以上19条望乙方严格遵守执守，不讲价钱，不讲条件，不找借口，以高度的主人翁责任感完成任务，保持现场文明施工，为创优良工程打下良好的基础。

十、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。自甲、乙双方负责人签字之日起生效，工资结算完毕后自动作废。甲、乙双方均无条件毁约，如乙方自动毁约，则甲方有权不付任何工资给乙方，乙方无权反驳，否则一切后果均由毁约人全权负责。以此为据，具有法律效力，望双方共同遵守执行。

补充协议，在施工中出现的安全事故，乙方负责费用在贰万元以内。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日