范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧
2023年充电站管理须知范文范本一
风险提示:发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。根据《民法典》和其他相关规定,甲乙双方就______________项目的充电桩安装工程达成一致意见,为明确双方的权利义务,先就本工程的相关事宜达成如下协议,供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式:
4、承包范围:
5、合同价款:
6、技术要求:
二、工程工期
1、在具备施工条件时,由甲方通知乙方进场。风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。
2、计划开工时间:________年____月____日,计划完工时间:________年____月____日。
三、工程结算本工程的工程量据实结算。若工程量出现变化,甲应与乙方协商,若乙方同意更改,则双方应签署洽商文件确认。
四、付款方式
1、合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的20%作为定金。
2、乙方完成本工程的一般工程时,甲方支付___30___%的进度款。
3、乙方完成本工程,甲方验收合格后,甲方支付__40____%的工程款。余下10%作为质保金,在保修期满时无息支付给乙方。
4、每次付款前,甲方必须先收到乙方开具相应金额的合规发票,否则甲方有权拒绝付款,并不承担逾期付款的责任。风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
五、工程管理、质量及安全事项
1、甲方指派代表,负责及时处理施工中遇到的电桩运输、监工验收、质量技术问题对接等事宜。
2、在施工过程中,乙方应随时进行质量自检工作,并随时接受甲方的检查、检验。
3、对于不符合质量要求的,乙方必须无条件的进行返工或改正,全部费用由乙方承担。
4、乙方应确保工程质量,工程进度,严格按合同规定的工期按时交工。
5、乙方应保证施工现场整齐清洁及时清理垃圾和废弃物至甲方指定的地点,如不能按甲方要求及时清理甲方则通知物业清理,费用由乙方承担。
6、乙方应认真做好施工安全措施,确保施工安全。施工过程中因乙方原因造成的安全事项概由乙方自行负责。若是第三人造成的,甲方应协助乙方处理。
六、验收
1、工程完工时,乙方应向甲方发出验收通知。
2、甲方在收到验收通知后____日内应组织人员验收。
3、验收标准遵照国家行业中更严格的标准。风险提示:保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。
七、保修本工程保修期为________年,在保修期内,乙方应承担所有保修,若乙方违反保修义务,致使甲方将工程交由第三方维修的,乙方应承担所有费用,甲方有权从质保金中扣除相关费用;保修期过后,双方另行签订维修条款。
八、违约责任合同履行中,任何一方违约给对方造成的损失都应赔偿;若违约导致合同无法履行,则守约方有权通知违约方解除合同,并有权向违约方收取合同借款_______%的违约金。
九、争议解决因合同履行引发的争议,双方协商解决,协商不成的,双方均可向合同履行地的人民法院起诉。
十、附则
1、本合同自双方签字后生效,双方义务履行时失效。
2、合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等效力。
3、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:负责人:联系方式:合同履行地:签订时间:________年____月____日
乙方:负责人:联系方式:合同履行地:签订时间:________年____月____日
2023年充电站管理须知范文范本二
尊敬的老师:
您好!
对不起老师,在学校组织的这一次的寝室检查的时候,我带来学校的充电宝被老师发现并没收了。我很抱歉,我没有听您的话,私自把充电器带到学校里来。在班会课上,您经常跟我们强调纪律问题,让我们一定要遵守学校的纪律。您也说过让我们不要把充电器带到学校里面来,一经发现,立刻没收,并严肃处理。所以这次我犯了这么大的错,您就算有心也没有办法让我不要受到惩罚。
我知道,不应该把充电宝带到学校里面来,更不应该在明知道这样做是不对的情况下,还是这样做了。我不可能每次都会记得把充电器收起来,就算每次都收起来了,但是既然我把充电器带到学校里面来了,肯定就会有被发现的那一天,只是早晚的问题。学校会不定时的进行检查,检查是我们的教室和宿舍同时进行的,就算我知道要检查,我也没办法把充电器藏起来,因为没有地方藏。就算这次我顺利的通过了检查,下次可能就会被查出来。所以我要做的不是想下次要藏在什么地方,而是要想着不要再带充电器到学校里面来了。
我们在学校的时候,就应该要好好的学习,把心思都放在学校上。其实我自己也明白,我也比较的了解我自己,在家里除了写作业,我是不会主动的学习的。所以我就更应该抓住在学校的'时间,好好的学校,争取在学校就把老师教的内容都学会,这样回家就可以放心的休息,放心的玩了。所以我不应该把充电器带到学校里面来,让自己可以安心的学习。学校为了防止学生用电事故的发生,也是为了让我们没有玩手机的机会,所以宿舍虽然有插座,但是所有的插头都是没有电的,我如果要充电,只能在教室充电。但是教室的插座是有限的,平时要插一些教室的用电器,比如饮水机等。而且学校的用电量是非常大的,线路老化的比较快,如果因为我的原因,造成了短路,那我的罪过就大了。我这样的行为也会对同学造成影响,会给他们树立一个不好的榜样。
既然是在学校,就应该要遵守学校的规定,认真的学习。我现在也已经认识到了自己的错误,我想之后我绝对不会在做这样的事情了。这次的充电器已经被学校没收了,我也受到了批评和处罚,已经知道我这样的行为是错误的了,所以以后我绝对不会再带充电器到学校来了。
此致
敬礼!
检讨人:xxx
20xx年x月x日
2023年充电站管理须知范文范本三
尊敬的老师:
您好!
对不起,我错了,我真的错了。我已经深刻的认识到的了,希望能原谅我,并且能对我此次错误从轻处理。
我不应该把充电器带来,还把它藏在柜子里面,并且把柜子锁上,但不料,在宿管老师查寝的时候,以及学校组织的安全排查的时候,我的充电器被搜出来了,我知道学校已经明令禁止过学生不能带用电器来学校,所有需要用电的东西在学校来看都是属于学校的违禁物品。 当然充电器也是一样,在充电器被没收之后,老师及学校主任就把我叫到办公室进行了严厉的思想教育,同时,我也在老师您们对我进行教育之后,自己也做了深刻的反省,我现在已经认识到自己的错误,也知道了自己这件事件对学校造成的影响,以及对班级对宿舍的人造成的影响。充电器在学校本来就属于违禁物品,可我还明知故犯,而且所有用电的东西在学校用的话可能会导致电线线路的短路,也可能造成电路起火等严重的后果,之前老师也在教室跟我说过类似的这种案列,一个大学里的学生在寝室充电,忘了拔充电器就直接出门了,后来回来的时候发现寝室在冒烟,跑上去一看,发现是充电器忘了拔引起的火灾,所幸发现的及时,才没有造成更加恐怖的后果,经过这个事情,可想而知,他们还是个大学生,是个成年人,都会这样子,那我们还是个未成年人,还是个初中生,要是发生这种事真的是难以预想后果的.严重。
所以啊,我应该感谢学校和老师,及时发现我的充电器,在根源上阻止了这种事情的发生,我也明确的知道了我的错误的严重性,在此也向老师,向学校保证,以后绝不再犯,对学校的规章制度,对学校的禁令都熟记于心,绝不再明知故犯,也会在自己这件事之后,用来警惕自己和提醒其他同学,用我做个反面教材,提醒自己和同学,对学校的禁令不要试图去踏足,也不要明知故犯,否则会造成很严重的后果,不仅对学校也是对自己,我们应该对自己,对同学的人生安全负责,不要等悲剧发生之后才后知后觉,才来后悔。
经过此次事件,我已经知道自己错了,希望老师,学校能对我的错误从轻处理,并给我一个改正自新的机会。
此致
敬礼!
检讨人:xxx
2022年x月x日
检讨书200字 | 检讨书300字 | 检讨书500字 | 检讨书1000字 | 检讨书2000字
2023年充电站管理须知范文范本四
尊敬的老师:
您好!
由于我在上课期间用充电宝充电的缘故影响了老师的授课,作为学生的我做出这种违反班级规定的事情着实应该进行自我反省,更何况使用充电宝充电的做法意味着自己在上课期间根本没有将精力放在学习上,这种令人失望的事情在我看来也是不利于自己在学业上获得发展的,因此我很重视老师的批评并在充电宝被没收以后进行了检讨。
虽然使用充电宝的初衷是为了充电却也应该分清时间场合才行,上课期间身处于教室之中的我本应该将精力放在学习之中,然而因为使用充电宝的缘故自然难以做好这件事情,而且我在使用充电宝的过程中也忽视了学生的本职工作便是努力学习,然而当充电宝被没收以后才让我意识到自己的做法已经严重影响到了班级的学习氛围,这便意味着自己上课期间使用充电宝的做法并不算是无心之失,而且做出这种行为也的确需要反思自己在学习上的不努力才行。
当我使用充电宝的时候难道就不明白这样做会干扰到其他同学的学习吗?不得不说这种自私的做法着实给班级的发展带来了不好的影响,只不过作为当事人的自己忽略了这类问题才会导致这类状况发生吧,若非充电宝被没收的话可能自己还意识不到认真学习才是应该做的事情,更何况难道自己就缺这点时间以至于影响到了上课期间的学习吗?事实上将充电宝带进学校本就是极其错误的事情便更应该进行检讨,毕竟每当我使用充电宝的时候都意味着自己的心思没有集中在学习上。
展望以后的学习不难发现自己的任务已经越来越艰巨了,在这种情况下还因为充电宝的问题干扰到自身的学习则是得不偿失的,而且老师对每个学生的学习状况都很关心又怎能因为使用充电宝让对方失望,所以面对这类状况让我感到很愧疚并希望能够在学习方面得到老师的认可,须知充电宝被没收本就是不是光彩的事情自然希望能够被原谅,若非自己使用充电宝造成了不好的影响也不会导致这类问题发生吧,归根究底还是我对班级规定不太清楚以至于因为充电宝的问题让老师感到失望。
我明白学习上的努力才是能够让人得以进步的源泉,所以我并不会因为充电宝被没收感到丝毫的气馁,毕竟这种状况在我看来完全算得上是我自作自受的结果,相对于这些而言我更重视自身成绩的提升并希望能够弥补这次充电宝被没收的过失。
此致
敬礼!
检讨人:xxx
20xx年x月x日
2023年充电站管理须知范文范本五
发包方(甲方):
地址:
承包方(乙方):
地址:
根据《_____》和其他相关规定,甲乙双方就______________项目的充电桩安装工程达成一致意见,为明确双方的权利义务,先就本工程的相关事宜达成如下协议,供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式:
4、承包范围:
5、合同价款:
6、技术要求:
二、工程工期
1、在具备施工条件时,由甲方通知乙方进场。
2、计划开工时间:_______年_____月_____日,计划完工时间:_______年_____月_____日。
三、工程结算
本工程的工程量据实结算。若工程量出现变化,甲应与乙方协商,若乙方同意更改,则双方应签署洽商文件确认。
四、付款方式
1、合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的20%作为定金。
2、乙方完成本工程的一般工程时,甲方支付___30___%的进度款。
3、乙方完成本工程,甲方验收合格后,甲方支付__40____%的工程款。余下10%作为质保金,在保修期满时无息支付给乙方。
4、每次付款前,甲方必须先收到乙方开具相应金额的合规发票,否则甲方有权拒绝付款,并不承担逾期付款的责任。
五、工程管理、质量及安全事项
1、甲方指派代表,负责及时处理施工中遇到的电桩运输、监工验收、质量技术问题对接等事宜。
2、在施工过程中,乙方应随时进行质量自检工作,并随时接受甲方的检查、检验。
3、对于不符合质量要求的,乙方必须无条件的进行返工或改正,全部费用由乙方承担。
4、乙方应确保工程质量,工程进度,严格按合同规定的工期按时交工。
5、乙方应保证施工现场整齐清洁及时清理垃圾和废弃物至甲方指定的地点,如不能按甲方要求及时清理甲方则通知物业清理,费用由乙方承担。
6、乙方应认真做好施工安全措施,确保施工安全。施工过程中因乙方原因造成的安全事项概由乙方自行负责。若是第三人造成的,甲方应协助乙方处理。
六、验收
1、工程完工时,乙方应向甲方发出验收通知。
2、甲方在收到验收通知后三日内应组织人员验收。
3、验收标准遵照国家行业中更严格的标准。
七、保修
本工程保修期为_______年,在保修期内,乙方应承担所有保修,若乙方违反保修义务,致使甲方将工程交由第三方维修的,乙方应承担所有费用,甲方有权从质保金中扣除相关费用;保修期过后,双方另行签订维修条款。
八、违约责任
合同履行中,任何一方违约给对方造成的损失都应赔偿;若违约导致合同无法履行,则守约方有权通知违约方解除合同,并有权向违约方收取合同借款_______%的违约金。
九、争议解决
因合同履行引发的争议,双方协商解决,协商不成的,双方均可向合同履行地的人民法院起诉。
十、附则
1、本合同自双方签字后生效,双方义务履行时失效。
2、合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等效力。
3、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
负责人:
联系方式:
合同履行地:
签订时间:_______年_____月_____日
乙方:
负责人:
联系方式:
合同履行地:
签订时间:_______年_____月_____日
2023年充电站管理须知范文范本六
尊敬的老师:
您好!
这次充电器忘记拨掉了所犯下的错误,我知道错了,安全这一项宿舍长多次强调,而我却不引起重视,事后自己想了很多东西,反省了很多的事情,自己也很懊悔,很气自己,去触犯学校的铁律,也深刻认识到自己所犯错误的严重性,对自己所犯的错误感到了羞愧。
学校一开学就三令五申,一再强调校规校纪,提醒学生不要违反校规,可我却没有把学校和老师的话放在心上,没有重视老师说的话,没有重视学校颁布的重要事项,当成了耳旁风,这些都是不应该的。
也是对老师的不尊重。
应该把老师说的话紧记在心,把学校颁布的校规校纪紧急在心。
事后,我冷静的想了很久,我这次犯的错误不仅给自己带来了麻烦,也给全宿舍带来了安全隐患,而且我这种行为给学校也造成了及其坏的影响,破坏了学校的管理制度.在同学们中间也造成了不良的影响。
我下次一定注意,重视,并改正!
此致
敬礼!
检讨人:xxx
20xx年x月x日
2023年充电站管理须知范文范本七
尊敬的老师:
在最近的一次宿舍检查中,我们宿舍被查出有充电器没拔,为此我们感到十分惭愧。
我将对此次违规行为进行一次认真的、彻底的、深刻的检讨。
通过对宿舍安全管理条例细则的学习,我深刻意识到自己犯的错误的严重性。
错误的性质是严重的,我们这种纵容违反学校规定的电器在宿舍存放的行为是有悖于合格大学生的行为。
尽管这个充电器是我们集体办电话业务的赠品,并且是损坏的,我们从未使用过。
但这种行为的结果仍损害了多方的利益,在学校造成了极其不良的影响。
这种行为,即使没有对宿舍及周围同学带来损失,这个举动本身就违背了做合格学生的原则。
作为一名当代大学生,一名正在接受高等教育的人来说,如此低下的安全防范意识是对老师工作不尊重的表现,也是对身边的同学的生命和财产不尊重的表现,这种表现显然不符合社会对我们的要求。
其次,我们的这种行为还在寝室间造成了极其不良的影响,破坏了学校的规章管理制度,不利于学校和院系的风气建设。
同时,对学校形象也造成了一定的损害。
我们应该去维护学校的形象而不是去破坏它。
我们只有认真反思,寻找极大错误后面的深刻根源,认清问题的本质,才能给学校、集体、老师和自己一个交代,从而得以改正自己的错误,取得进步。
作为一名大二的学生,我没有做好自己的本职工作,没有为刚入学的同学做良好的学习榜样,给宿舍管理科的老师在宿舍管理的工作上带来了极大的麻烦。
我们的行为使我们的宿舍存在了巨大的安全隐患,但事前我们并没有意识到事情的严重性,由此在宿舍埋下了灾难的种子,我们的行为严重威胁到集体的生命财产安全。
为此,我们全体宿舍成员诚恳的向大家道歉。
时候,我们认真阅读了上海商学院女生宿舍失火的新闻报道,认识到了这是用鲜血和生命铸成的惨痛教训。
我们更深刻的意识到我们所犯错误的严重性,也理解了宿管科来世和学校领导对此事的重视。
为此,我们深感内疚和惭愧。
我们辜负了老师对我们的殷切希望,辜负了同学们对我们的信任,辜负了宿管科老师的教诲。
我们再次向老师们和同学们进行诚挚的道歉。
宿舍管理科的老师同其他老师一样,诚挚殷切的希望我们成为社会的栋梁之材。
不仅仅在学习,还有生活方面也应认真的对待。
我们在学好老师教给我们的知识的同时,更要学好如何做人,以及如何做一个对国家对社会有用的人。
宿舍管理科的来世如同父母对我们的生活方面的爱是无私的,所以我们要把这种无私的爱发扬。
通过这件事我深刻的感受到老师们同学校对我们那种恨铁不成钢的心情,这使我们感到万分的内疚与惭愧不安,我们太辜负我们的老师和学校的期望。
这件事情对我们的教育是深刻的,同时也是惨痛的。
我们的这次经历更使我们深深体会到安全意识的重要性。
安全防范意识是非常重要的,这不仅关系到我们自己的生命财产安全,更关系到集体和大家的利益,我们的这种行为是一种自私的表现。
因此,我们集体总结反思,反省自己的错误,并在以后的日子里互相监督。
宿舍是我们生活起居的地方,安全问题就显得尤为突出重要。
我们每个人都有义务参与保护工作,并有权力生活在一个安全的环境中。
因此我们要警钟长鸣,消除一些安全隐患,共同建设一个健康安全的生活环境。
对于这次违规行为,我们已深刻意识到自己的错误,并意识到了事态的严重性,我们认真记握手批评教育,并进行了深刻的反思和总结。
我们将以此为戒,自觉遵守相关规定,提高相关消防安全意识,防患于未然。
希望学校学院老师能够给予我们一个改过自新的机会。
此致
敬礼!
检讨人:xxx
20xx年x月x日
2023年充电站管理须知范文范本八
发包方(甲方):
地址:
承包方(乙方):
地址:
根据《合同法》和其他相关规定,甲乙双方就______________项目的充电桩安装工程达成一致意见,为明确双方的权利义务,先就本工程的相关事宜达成如下协议,供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式:
4、承包范围:
5、合同价款:
6、技术要求:
二、工程工期
1、在具备施工条件时,由甲方通知乙方进场。
2、计划开工时间:_______年_____月_____日,计划完工时间:_______年_____月_____日。
三、工程结算
本工程的工程量据实结算。若工程量出现变化,甲应与乙方协商,若乙方同意更改,则双方应签署洽商文件确认。
四、付款方式
1、合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的20%作为定金。
2、乙方完成本工程的一般工程时,甲方支付___30___%的进度款。
3、乙方完成本工程,甲方验收合格后,甲方支付__40____%的工程款。余下10%作为质保金,在保修期满时无息支付给乙方。
4、每次付款前,甲方必须先收到乙方开具相应金额的合规发票,否则甲方有权拒绝付款,并不承担逾期付款的责任。
五、工程管理、质量及安全事项
1、甲方指派代表,负责及时处理施工中遇到的电桩运输、监工验收、质量技术问题对接等事宜。
2、在施工过程中,乙方应随时进行质量自检工作,并随时接受甲方的检查、检验。
3、对于不符合质量要求的,乙方必须无条件的进行返工或改正,全部费用由乙方承担。
4、乙方应确保工程质量,工程进度,严格按合同规定的'工期按时交工。
5、乙方应保证施工现场整齐清洁及时清理垃圾和废弃物至甲方指定的地点,如不能按甲方要求及时清理甲方则通知物业清理,费用由乙方承担。
6、乙方应认真做好施工安全措施,确保施工安全。施工过程中因乙方原因造成的安全事项概由乙方自行负责。若是第三人造成的,甲方应协助乙方处理。
六、验收
1、工程完工时,乙方应向甲方发出验收通知。
2、甲方在收到验收通知后三日内应组织人员验收。
3、验收标准遵照国家行业中更严格的标准。
七、保修
本工程保修期为_______年,在保修期内,乙方应承担所有保修,若乙方违反保修义务,致使甲方将工程交由第三方维修的,乙方应承担所有费用,甲方有权从质保金中扣除相关费用;保修期过后,双方另行签订维修条款。
八、违约责任
合同履行中,任何一方违约给对方造成的损失都应赔偿;若违约导致合同无法履行,则守约方有权通知违约方解除合同,并有权向违约方收取合同借款_______%的违约金。
九、争议解决
因合同履行引发的争议,双方协商解决,协商不成的,双方均可向合同履行地的人民法院起诉。
十、附则
1、本合同自双方签字后生效,双方义务履行时失效。
2、合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等效力。
3、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
负责人:
联系方式:
合同履行地:
签订时间:_______年_____月_____日
乙方:
负责人:
联系方式:
合同履行地:
签订时间:_______年_____月_____日
2023年充电站管理须知范文范本九
发包方(甲方):________________
地址:________________
承包方(乙方):________________
地址:________________
根据《民法典》和其他相关规定,甲乙双方就______________项目的充电桩安装工程达成一致意见,为明确双方的权利义务,先就本工程的相关事宜达成如下协议,供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:________________
2、工程地点:________________
3、承包方式:________________
4、承包范围:________________
5、合同价款:________________
6、技术要求:________________
二、工程工期
1、在具备施工条件时,由甲方通知乙方进场。
2、计划开工时间:_______年_____月_____日,计划完工时间:_______年_____月_____日。
三、工程结算
本工程的工程量据实结算。若工程量出现变化,甲应与乙方协商,若乙方同意更改,则双方应签署洽商文件确认。
四、付款方式
1、合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的20%作为定金。
2、乙方完成本工程的一般工程时,甲方支付______%的进度款。
3、乙方完成本工程,甲方验收合格后,甲方支付_____%的工程款。余下10%作为质保金,在保修期满时无息支付给乙方。
4、每次付款前,甲方必须先收到乙方开具相应金额的合规发票,否则甲方有权拒绝付款,并不承担逾期付款的责任。
五、工程管理、质量及安全事项
1、甲方指派代表,负责及时处理施工中遇到的电桩运输、监工验收、质量技术问题对接等事宜。
2、在施工过程中,乙方应随时进行质量自检工作,并随时接受甲方的检查、检验。
3、对于不符合质量要求的,乙方必须无条件的进行返工或改正,全部费用由乙方承担。
4、乙方应确保工程质量,工程进度,严格按合同规定的工期按时交工。
5、乙方应保证施工现场整齐清洁及时清理垃圾和废弃物至甲方指定的地点,如不能按甲方要求及时清理甲方则通知物业清理,费用由乙方承担。
6、乙方应认真做好施工安全措施,确保施工安全。施工过程中因乙方原因造成的安全事项概由乙方自行负责。若是第三人造成的,甲方应协助乙方处理。
六、验收
1、工程完工时,乙方应向甲方发出验收通知。
2、甲方在收到验收通知后三日内应组织人员验收。
3、验收标准遵照国家行业中更严格的标准。
七、保修
本工程保修期为_______年,在保修期内,乙方应承担所有保修,若乙方违反保修义务,致使甲方将工程交由第三方维修的,乙方应承担所有费用,甲方有权从质保金中扣除相关费用;保修期过后,双方另行签订维修条款。
八、违约责任
合同履行中,任何一方违约给对方造成的损失都应赔偿;若违约导致合同无法履行,则守约方有权通知违约方解除合同,并有权向违约方收取合同借款_______%的违约金。
九、争议解决
因合同履行引发的争议,双方协商解决,协商不成的,双方均可向合同履行地的人民法院起诉。
十、附则
1、本合同自双方签字后生效,双方义务履行时失效。
2、合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等效力。
3、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:________________
负责人:________________
联系方式:________________
合同履行地:________________
签订时间:_______年_____月_____日
乙方:________________
负责人:________________
联系方式:________________
合同履行地:________________
签订时间:_______年_____月_____日
您可能关注的文档
- 2023年疫情期间上课通知范文(模板18篇)
- 环保解锁申请书简短(大全15篇)
- 物业安全工作应急预案范文汇总(汇总20篇)
- 授权安装水表协议书 水表安装承包合同(三篇)
- 委托安置建房协议书通用 还建房安置协议书(6篇)
- 保险业合规范文如何写(汇总8篇)
- 2023年混凝土工人协议书怎么写(优秀19篇)
- 2023年创新策划书前言范文怎么写(通用16篇)
- 学生流失安全协议书(大全9篇)
- 最新建筑索赔申请书汇总(通用20篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
充 电 站 合作战略协议充 电 站 建设合作合同(4篇)18下载数 680阅读数 -
充 电 站 管 理运行方案范文范本充 电 站 建设方案书(9篇)42下载数 501阅读数 -
充 电 站 管 理运行方案范文如何写充 电 站 管 理运行方案范文如何写的(七篇)14下载数 778阅读数 -
参观
充 电 站 简报范文通用充 电 站 新闻稿(六篇)14下载数 307阅读数 -
充 电 站 管 理须知范文范本充 电 站 安全须知(九篇)21下载数 688阅读数 -
充 电 站 管 理须知范文范本充 电 站 规范(9篇)39下载数 745阅读数 -
收费
充 电 站 申请书 关于建设充 电 站 的申请(六篇)48下载数 697阅读数 -
收费
充 电 站 申请书怎么写充 电 站 申请报告(5篇)46下载数 1000阅读数