手机阅读

建材商户联盟协议书 建材商家合作协议合同范本(9篇)

格式:DOC 上传日期:2023-01-13 12:50:02 页码:10
建材商户联盟协议书 建材商家合作协议合同范本(9篇)
2023-01-13 12:50:02    小编:ZTFB

在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧

建材商户联盟协议书(推荐)一

乙方(购货方):

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:

第一条所购建材基本情况 单位: 元/套 总价合计人民币(大写) 壹佰贰拾 万(写):¥120xx00 元质量标准:

交货时间:

交货地点:

第二条验收:对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的,买方异议期为卖方交货后一日内,异议经核实卖方应无条件补足或换货。

第三条付款方式及.时间:双方约定以第一种方式支付价款。购销合同(一)签定合同时,买方支付(定金/预付款)40万(定金不得超过总价款的30%),货到验收后一次性支付余款:

第四条:违约责任:

(一)卖方违约责任:

1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合伺约定质量标准的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失。

2、卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款2%的违约金;迟延交货一日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还,但买方在不收取违约金的情况下,有权要求卖方双倍返还定金。

(二)买方违约责任:

1、买方迟延提货的,每日应向卖方支付迟延部分价款2%的违约金;

2、买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付定金的无权要求返还。

第五条争议解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。 其他约定事项:

第六条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的,仍以本合同为准。

本合同未定事项,双方可协商签定补充协议。

甲方(签字): 乙方(签字):

联系方式: 联系方式:

委托代理人: 法定代表人:

年 月 日 年 月 日

建材商户联盟协议书(推荐)二

需方(甲方):

地址:电话:

传真:

供方(乙方):

地址:

电话:

传真:

经协商同意,就甲方向乙方购买建材,双方达成一致条款如下:

第一条 合同标的物

甲方向乙方采购产品名称、规格型号、数量、单价、总价等(详见合同附件一)。

合同附件一中的单价为固定单价,不调价,对此双方确认。如因数量变化则总价按单价予以相应调整。

第二条 质量

1、乙方须保证标的物是生产厂商原造的,全新、未使用过的,并完全符合强制性的国家技术质量规范。

2、乙方提供给甲方的标的物应通过生产厂商的出厂检验,并提供质量合格证书及相应检测报告等。

3、乙方保证提供的标的物符合国家及行业的安全质量标准。且该标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准。

4、乙方须保证所提供的标的物在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内,乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

第三条 产品包装规格及费用

1、乙方交付的所有货物应具有适于运输的坚固包装,并且乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施,以确保货物安全无损地到达指定交货地点,同时须有利于产品使用、仓储、物流。

2、凡因乙方对货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在货物装箱前保管不良,或因乙方其它原因,致使货物遭到损坏或丢失,乙方应承担交货不能之违约责任。

3、包装费用已包含在合同价格内,不另计付。

第四条 验收

1、验收方法:甲方在标的物到达指定地点后组织验收,基于对乙方质量承诺、实力、规模等的信赖,验收方法仅限于数量、规格、表面及包装是否瑕疵及接收相关证书(如合格证书、说明书等),该验收不免除乙方产品质量责任。

2、甲方有权拒收不符合合同约定的产品。对不符合约定的产品(包括使用)乙方应退还货款,所造成的损失由乙方承担。

3、如验收、使用中发现已收产品不符合要求,则甲方有权取消未交付部分产品的合同履行。

第五条 结算付款

1、结算数量按甲方收料单统计,以甲方实际收到的乙方合格产品数量为最终结算数量。

2、甲方向乙方订货总值为人民币元。金额小写:74062.61元

3、结算方式:首付

百分之五十(叁万柒仟零叁拾壹元),金额小写:37031.30元;货到并经验收通过后付款至 百分之百(柒万肆仟零陆拾叁) ;

4、付款形式:现金、汇款、支票及承兑;

第六条 交货规定1、交货方式:乙方送货

2、交货地点:桂林市临桂县秧塘工业园秧十八路旁标准三号厂房三楼

3、交货日期:

4用已包含在合同价格内,不另计付。

第七条 双方权责

(一)甲方权责

1、甲方如因工程需要,须中途变更产品品种、规格、质量、数量或包装规格等,应提前3天通知乙方,以便乙方工作,否则甲方应承担相应违约责任(甲方变更通知有利于乙方的除外)。

2、甲方如中途退货,应通知乙方进行协商,乙方同意退货或在获知退货通知内容后7天内不予有效答复的,合同解除,双方就此互不担责;乙方有异义的,甲方须承担退货部分 3% 的违约金,合同解除。若退货是因乙方原因(包括但不限于产品质量、数量、交付日期等不符合合同约定)、工程施工有变化(包括但不限于设计变更、停工等)、政府行为、不可抗力及其他法定原因造成,甲方不承担违约责任。若双方按第二条第一款供货,则甲方停止要求供货不承担任何责任。

3、属甲方自提的货物,如甲方未按规定日期提货,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的违约金。

4、乙方送货的产品符合合同约定的,如甲方无合理理由拒绝接货的,甲方应承担因而造成的损失和运输费用。

(二)乙方权责

1、产品品种、规格、质量、包装等不符合本合同规定时,乙方应负责退换及重新包装发货。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金,并应按上款标准承担逾期交货违约金。甲方如果同意,可以退货,但乙方应付给甲方不能交货部分货款总值 3 %的违约金。

3、乙方在逾期7天后仍不能送交符合合同约定的产品的,视为重大违约,构成交货不能。

第八条 索赔

1、如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符,或在质量保证期内证实货物存有缺陷,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

2、如果乙方对甲方提出的索赔负有责任,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

a乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

b用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分,乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时,乙方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

c如果在甲方发出索赔通知后7日内,乙方未作答复,上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后7日内或甲方同意的更长时间内,按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜,甲方有权从应付货款或从乙方的质量保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额,甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

第九条 其他违约条款

1、产品价格如须调整,必须经双方协商,在取得一致意见前,仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题延期交货,则乙方每延期一天应按延期交货部分总值的万分之三付给甲方违约金。

2、任何一方提出解除合同,均应取得对方认可,否则应承担解除部分总值5%的违约金。合同另有约定的遵照该约定执行。若双方按第二条第一款供货,则甲方停止要求供货不承担任何责任。

3、双方确因不可抗力、工程停工原因不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行理由,并免予承担违约责任。

4、如因一方违约,双方未能就赔偿损失达成协议,引起诉讼或仲裁时,违约方除应赔偿对方经济损失外,还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5、乙方交货不能之违约:乙方应按乙方权责第1款承担相应逾期违约金外,还应向甲方支付交货不能部分货物价款20%的违约金,同时甲方有权解除合同,如因此造成甲方其他损失,包括甲方另行责任。

第十条

本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,应向工程所在地法院起诉。

第十一条

本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则均与本合同有同等效力。

第十二条 其他约定事项

1、本合同签署后,如发生下列情况甲方有权向乙方发出书面通知,提出终止部分或全部合同,乙方承担交货不能之违约责任,而甲方不承担任何责任。

a如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

b如果乙方在本合同签署前或实施中有腐败和欺诈行为。为此,定义如下:“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响甲方采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为;“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实,弄虚作假,损害甲方的利益。

2、本合同任何一方给另一方的通知,都应以书面形式发送,而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。合同载明地址为双方送达通知的有效地址,通知自发出之日起视为送达。

3、本合同任意条款修改或另行达成补充协议均须在修改处或协议上加盖双方公章方有效。

第十三条 本合同共一式 贰 份,由甲、乙双方各执 壹 份。

甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

法定(授权)代表人: 法定(授权)代表人:

签约时间:年 月 日

建材商户联盟协议书(推荐)三

建材销售合同

需方湖南省*四工程有限公司株冶低货位项目部(以下简称甲方)供方株*天仙水泥有限公司(以下简称乙方)

经协商同意,根据中华人民共和国经济法的规定,订立合同如下:

第一条甲方向乙方订货总值为人民币140万元。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列。

第二条验收方法;由甲方现场验收,乙方应确保质量合格,如出现问题,乙方在接到甲方通知24小时负责处理解决。

第三条货款及费用等付款及结算办法

第五条交货规定

1.交货方式:甲方提供一定的材料验收场地,保证货运道路畅通。石子采用过磅计量,以磅单为准,甲方派人过磅抽检。

2.交货地点:株冶低货位施工现场

3.交货日期:甲方天提前三通知

4.运输费:包含在货款内

第六条经济责任

(一)乙方应负的经济责任

1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。

3.产品包装不符本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装,乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。

4.产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。

(二)甲方应负的经济责任

1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)总值%的罚金。

2.甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值%的罚金。乙方不同意退货的,甲方仍按合同规定收货。

3.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时,除乙方得将交货日期顺延外,每顺延一日,甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等,应视同中途退货处理。

4.属甲方自提的材料,如甲方未按规定日期提货,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。

5.甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额万分之三计算付给乙方,作为延期罚金。

6.乙方送货或代运的产品,如甲方拒绝接货,甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。

第七条产品价格如须调整,必须经双方协商,并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前,仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。

第八条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商,并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额%的补偿金。

第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时,应提前__天与甲方协商。

第十条本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。

第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服,可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。

第十三条本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十四条本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

第十五条本合同共一式四份,由甲、乙双方各执正本一份、并报双方主管部门各一份。

订立合同人:

甲方:湖南省*四工程有限公司株冶低货位项目部盖章

建材商户联盟协议书(推荐)四

卖方: (以下简称甲方)

买方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《青岛市建设工程材料管理条例》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建设工程材料(以下简称建材)买卖等事宜订立如下条款,以便共同遵守。

第一条 拟使用建材之建设工程及所购买建材基本信息 (一)拟使用建材之建设工程基本信息(附件1) (1)建设工程

①名称: ②地址: ③建设单位名称: ④施工单位名称: ⑤监理单位名称: (2)建设工程用地批准手续(附件1.1):

①批准证书/证明名称: ②证书/证明编号: (3)规划许可证(附件1.2):

①规划许可证名称: ②证书编号:

(4)施工许可证(附件1.3):

①施工许可证名称: ②证书编号: (二)所购买建材基本信息

第二条 质量标准(需具体明确,作为产品验收标准,见附件2)

第三条 建材包装

(1)包装标准:

(2)包装费用: (3)包装物的处理方法:选择以下第 种处理方法。 ①甲方负责自行回收。

②包装物随产品归乙方所有,现场所产生的其它与产品包装有关的垃圾及其相关的清理工作由乙方负责。

(4)其它: 第四条 交货

(1) 交货方式:(甲方送货/乙方取货) (2) 交货时间:

(3) 交货地点: (4) 运输方式: (5) 运输及装卸费用承担: (6) 其它:

第五条 验收

(1)验收标准:货物验收以本合同第一条、第二条、第三条之约定及双方一致同意的标准进行。

(2)验收方式:

①当场验收:对于货物的规格、颜色、数量与约定不符或有其他表面瑕疵的,乙方应在交货时当场提出异议,异议经核实属实的,甲方应无条件换货或补足。

②无法当场检验的,乙方应在接收货物次日起 日内进行检验,并将检验结果及时通知甲方。

③选择甲方安装的,双方应在安装完毕后 日内共同验收安装及货物质量,经验收未达到约定标准的,甲方应无条件返工,并承担因此给乙方造成的损失。

④双方对检验标准或检验结果有异议的,委托本市具有相应资质的检验检测机构检测,并以该机构出具的书面鉴定意见为处理争议的依据。

在以上期限内,乙方怠于组织验收的或者未将验收结果及时通知甲方的,视为验收合格。

(3)其它: 第六条 安装 (1)安装方式:

①(甲方安装/乙方自装);

②选择甲方安装的,安装费用由 承担,乙方应为甲方提供必要的安装条件。

(2)甲方负责安装的,应按照国家相关法律法规向乙方提供免费售后服务。或由双方约定以下免费售后服务期限:

(3)其它:

第七条 付款

双方约定以第 种方式支付价款。

(1)签订本合同时,乙方支付(定金/预付款) 元(定金不得超过总价款的20%),验收合格后 日内一次性支付余款。

(2)其它 第八条 双方义务 (一)甲方义务

(1)需保证货物质量符合相关法律法规、国家标准、行业标准、双方约定的产品质量标准及产品包装标准,并已取得相关销售许可等。

(2)需按照双方约定的交货时间、地点及交货方式,及时供货,并积极配合乙方进行货物验收工作。

(3)应及时向乙方提供其自身及所销售货物的资质证明材料、货物的产品标准、检验报告、产品合格证明等相应技术资料。

(4)按照国家相关法律规定及双方的约定及时为乙方提供售后服务,产品出现质量瑕疵或不合格现象,应按照乙方要求及时为其提供产品修理、更换或退货工作。

(5)其它:

(二)乙方义务

(1)按约定向甲方支付相应货款。

(2)及时组织货物验收工作,并配合甲方办理相关货物交接、验收手续。 (3)选择甲方进行安装的,应向甲方提供必要的安装条件和便利。

(4)其他: 第九条 违约责任 (一)甲方违约责任

(1)因甲方产品质量或安装质量问题,给乙方或第三人造成人身或财产损失的,应由甲方承担全部责任。

(2)甲方延迟交货的,应按延迟交货部分货款金额的每日万分之 计算,向乙方支付违约金。

甲方迟延交货的,甲方应在发货前与乙方协商,乙方仍需要货物的,甲方应按数补交,并承担迟延交货责任。

(3)甲方提前交货、未按照约定的地点、交货方式交货的,乙方有权拒绝接收。乙方同意接收的,应承担乙方由此多支出的合理费用。

甲方提前交货的,乙方接到货物后,仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的,乙方可拒绝提货。

(4)甲方所交货物品种、型号、规格、花色、质量等不符合合同规定的,乙方有权拒 绝接收。

如乙方同意利用,应按质论价。乙方不能利用的,应根据具体情况,由甲方负责修理或更换或退货,并承担修理、更换或退货而支付的实际费用。

(5)甲方因货物包装不符合合同规定,须返修或重新包装的,甲方负责返修或重新包装,并承担因此支出的费用。

乙方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,甲方应赔偿乙方该不合格包装低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的,由甲方负责赔偿。

(6)因甲方原因导致货物错发到货地点或接货人的,甲方除应负责运到合同规定的交货地点或接货人外,还应承担乙方因此多支出的合理费用和迟延交货的违约金。

(7)甲方未按合同约定提供有关技术资料的,乙方有权解除合同。

(8)其它:

(二)乙方违约责任

(1)乙方迟延给付货款的,应按逾期货款金额每日万分之 计算,向甲方支付逾期付款的违约金。逾期给付超过 日的,甲方有权解除合同,并有权要求乙方承担由此造成的全部损失。

(2)乙方无合法或约定事由而中途退货的,应向甲方赔偿退货部分货款的%作为违约金,并承担由此给甲方造成的损失。

(3)乙方自提产品未按甲方通知的日期或合同约定日期提货的,应按逾期提货部分货款金额每日万分之 计算,向甲方支付逾期提货的违约金,并承担甲方实际支付的代为保管、保养的费用。

(4)乙方违反合同规定拒绝接收货物的,应承担拒收货物款项 %的违约金,并承担由此给甲方造成的损失。

(5)乙方如错填到货的地点、接货人,或对甲方提供其他错误信息,应承担甲方因此所受到的实际损失。

(6)其它: 第十条 补充与附件

本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

第十一条 其他约定事项

第十二条 合同生效、争议解决方式

(1)本合同一式 份,双方各执 份,建设工程材料管理机关登记备案一份。登记备案工作由甲方/乙方负责办理。

(2)本合同自双方签字并盖章后生效。

(3)本合同履行过程中发生的争议,双方应协商解决,也可向建设工程材料管理机关申请调解。协商或调解未达成一致的,选择下列第 方式解决:

①依法向青岛仲裁委员会(建设仲裁中心)提起仲裁;

②依法向 法院起诉。

乙方(盖章): 甲方(盖章):

住所地: 住所地: 法定代表人/授权代表(签字): 法定代表人/授权代表(签字): 开户银行: 开户银行: 帐 号: 帐 号: 日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日

签订地点:

建材商户联盟协议书(推荐)五

合同编号:_____________

提示:请仔细确认您所选择的建材,并认真阅读本合同各项条款。请您向卖方索取有关建材安装使用注意事项的书面资料,如有不明之处,务请当面问清。对本合同的变更或补充应尽可能采用书面形式,并尽可能保留同一批次未使用的墙地砖若干以备因质量争议而进行的专业质量检验之需。

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:

第一条所购建材基本情况:单位:___元/____

建材名称

产地

品牌

规格型号

颜色标号

材质

批次

数量

单价

总价

合计人民币(大写)拾万仟佰拾元角分(小写):¥元

第二条质量标准:《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、________________

第三条交货:交货方式为(卖方送货/买方取货);交货时间:__________________;交货地点:________________。

第四条安装:安装方式为(卖方安装/买方自装);选择卖方安装的,安装标准为□《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》/□《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》,安装费用由承担,买方应为卖方提供必要的安装条件。

第五条验收:对于墙地砖的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的,买方异议期为卖方交货后日内,异议经核实卖方应无条件补足或换货;选择卖方安装的,双方应在安装完毕后日内共同验收安装质量,经验收未达到约定安装标准的,卖方应无条件返工。

第六条换货:交货验收完毕后买方因对墙地砖的规格、颜色等需求发生变化而提出换货要求的,在包装完好且没有损伤、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下,买方可凭本合同在交货之日起日内办理换货手续,换货费用由买方承担。

第七条余货处理:安装后的剩余墙地砖,在包装完好且没有损坏、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下,买方可凭本合同在交货之日起日内办理退货手续,退货费用由买方承担。

第八条付款方式及时间:双方约定以第种方式支付价款。

(一)签订本合同时,买方支付(定金/预付款)_________元(定金不得超过总价款的20%),货到验收后一次性支付余款;

(二)_____________________________

第九条违约责任:

(一)卖方违约责任:

1.墙地砖经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失;对于其他质量问题,包修期限为_________年,卖方负责免费修理;

2.卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款_________%的违约金;迟延交货超过_________日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还,但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。

(二)买方违约责任:

1.买方迟延提货的,每日应向卖方支付迟延部分价款_________%的违约金;

2.买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付的定金无权要求返还。

第十条争议解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第十一条其他约定事项:__________________

第十二条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的,仍以本合同为准。

买方(章):________

卖方(章):________

住所:______________

住所:______________

建材商户联盟协议书(推荐)六

甲方(供货方):

乙方(购货方):

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:

第一条所购建材基本情况 单位: 元/套 总价合计人民币(大写) 壹佰贰拾 万(写):¥120xx00 元质量标准:

交货时间:

交货地点:

第二条验收:对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的,买方异议期为卖方交货后一日内,异议经核实卖方应无条件补足或换货。

第三条付款方式及.时间:双方约定以第一种方式支付价款。购销合同(一)签定合同时,买方支付(定金/预付款)40万(定金不得超过总价款的30%),货到验收后一次性支付余款:

第四条:违约责任:

(一)卖方违约责任:

1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合伺约定质量标准的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失。

2、卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款2%的违约金;迟延交货一日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还,但买方在不收取违约金的情况下,有权要求卖方双倍返还定金。

(二)买方违约责任:

1、买方迟延提货的,每日应向卖方支付迟延部分价款2%的违约金;

2、买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付定金的无权要求返还。

第五条争议解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。 其他约定事项:

第六条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的,仍以本合同为准。

本合同未定事项,双方可协商签定补充协议。

甲方(签字): 乙方(签字):

联系方式: 联系方式:

委托代理人: 法定代表人:

年 月 日 年 月 日

建材商户联盟协议书(推荐)七

需方(甲方):

地址:电话:

传真:

供方(乙方):

地址:

电话:

传真:

经协商同意,就甲方向乙方购买建材,双方达成一致条款如下:

第一条 合同标的物

甲方向乙方采购产品名称、规格型号、数量、单价、总价等(详见合同附件一)。

合同附件一中的单价为固定单价,不调价,对此双方确认。如因数量变化则总价按单价予以相应调整。

第二条 质量

1、乙方须保证标的物是生产厂商原造的,全新、未使用过的,并完全符合强制性的国家技术质量规范。

2、乙方提供给甲方的标的物应通过生产厂商的出厂检验,并提供质量合格证书及相应检测报告等。

3、乙方保证提供的标的物符合国家及行业的安全质量标准。且该标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准。

4、乙方须保证所提供的标的物在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内,乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

第三条 产品包装规格及费用

1、乙方交付的所有货物应具有适于运输的坚固包装,并且乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施,以确保货物安全无损地到达指定交货地点,同时须有利于产品使用、仓储、物流。

2、凡因乙方对货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在货物装箱前保管不良,或因乙方其它原因,致使货物遭到损坏或丢失,乙方应承担交货不能之违约责任。

3、包装费用已包含在合同价格内,不另计付。

第四条 验收

1、验收方法:甲方在标的物到达指定地点后组织验收,基于对乙方质量承诺、实力、规模等的信赖,验收方法仅限于数量、规格、表面及包装是否瑕疵及接收相关证书(如合格证书、说明书等),该验收不免除乙方产品质量责任。

2、甲方有权拒收不符合合同约定的产品。对不符合约定的产品(包括使用

3、如验收、使用中发现已收产品不符合要求,则甲方有权取消未交付部分产品的合同履行。

第五条 结算付款

1、结算数量按甲方收料单统计,以甲方实际收到的乙方合格产品数量为最终结算数量。

2、甲方向乙方订货总值为人民币元。金额小写:74062.61元

3、结算方式:首付

百分之五十(叁万柒仟零叁拾壹元),金额小写:37031.30元;货到并经验收通过后付款至 百分之百(柒万肆仟零陆拾叁) ;

4、付款形式:现金、汇款、支票及承兑;

第六条 交货规定1、交货方式:乙方送货

2、交货地点:桂林市临桂县秧塘工业园秧十八路旁标准三号厂房三楼

3、交货日期:

4用已包含在合同价格内,不另计付。

第七条 双方权责

(一)甲方权责

1、甲方如因工程需要,须中途变更产品品种、规格、质量、数量或包装规格等,应提前3天通知乙方,以便乙方工作,否则甲方应承担相应违约责任(甲方变更通知有利于乙方的除外)。

2、甲方如中途退货,应通知乙方进行协商,乙方同意退货或在获知退货通知内容后7天内不予有效答复的,合同解除,双方就此互不担责;乙方有异义的,甲方须承担退货部分 3% 的违约金,合同解除。若退货是因乙方原因(包括但不限于产品质量、数量、交付日期等不符合合同约定)、工程施工有变化(包括但不限于设计变更、停工等)、政府行为、不可抗力及其他法定原因造成,甲方不承担违约责任。若双方按第二条第一款供货,则甲方停止要求供货不承担任何责任。

3、属甲方自提的货物,如甲方未按规定日期提货,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的违约金。

4、乙方送货的产品符合合同约定的,如甲方无合理理由拒绝接货的,甲方应承担因而造成的损失和运输费用。

(二)乙方权责

1、产品品种、规格、质量、包装等不符合本合同规定时,乙方应负责退换及重新包装发货。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金

3、乙方在逾期7天后仍不能送交符合合同约定的产品的,视为重大违约,构成交货不能。

第八条 索赔

1、如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符,或在质量保证期内证实货物存有缺陷,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

2、如果乙方对甲方提出的索赔负有责任,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

a

b

c

第九条 其他违约条款

1、产品价格如须调整,必须经双方协商,在取得一致意见前,仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题延期交货,则乙方每延期一天应按延期交货部分总值的万分之三付给甲方违约金。

2、任何一方提出解除合同,均应取得对方认可,否则应承担解除部分总值5%的违约金。合同另有约定的遵照该约定执行。若双方按第二条第一款供货,则甲方停止要求供货不承担任何责任。

3、双方确因不可抗力、工程停工原因不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行理由,并免予承担违约责任。

4、如因一方违约,双方未能就赔偿损失达成协议,引起诉讼或仲裁时,违约方除应赔偿对方经济损失外,还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5、乙方交货不能之违约:乙方应按乙方权责第1款承担相应逾期违约金外,还应向甲方支付交货不能部分货物价款20

第十条

本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,应向工程所在地法院起诉。

第十一条

本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则均与本合同有同等效力。

第十二条 其他约定事项

1、本合同签署后,如发生下列情况甲方有权向乙方发出书面通知,提出终止部分或全部合同,乙方承担交货不能之违约责任,而甲方不承担任何责任。

a如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

b如果乙方在本合同签署前或实施中有腐败和欺诈行为。为此,定义如下:“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响甲方采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为;“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实,弄虚作假,损害甲方的利益。

2、本合同任何一方给另一方的通知,都应以书面形式发送,而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。合同载明地址为双方送达通知的有效地址,通知自发出之日起视为送达。

3、本合同任意条款修改或另行达成补充协议均须在修改处或协议上加盖双方公章方有效。

第十三条 本合同共一式 贰 份,由甲、乙双方各执 壹 份。

甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

法定(授权)代表人: 法定(授权)代表人:

签约时间:年 月 日

建材商户联盟协议书(推荐)八

合同编号:_____________

甲方:___________________    乙方:___________________        

法定代表人:_____________    法定代表人:_____________   

联系电话:_______________    联系电话:_______________

为了维护消费者、经营者合法权益,依据《民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,签订本合同。

商品

名称

规格

型号

商品

等级

材质

颜色

产地

单价

数量

总价

备注

货款总额:¥    元,大写    拾    万    仟    佰    元    角    分

送货验

收情况

□验收合格    □货款两清

□拒收及原因:        

□解决方案:        

甲方(签字)

交货时间:

年    月    日

乙方(签字)

1、□乙方在签约时一次性支付全部货款。

2、□乙方在签约时支付定金    元(不得超过商品总价的20%),余款    元应在    时付清。

1、□乙方自提:    年    月    日到        提货。

2、□甲方送货:    年    月    日前送货至        。

乙方在接收商品时,须当场检验查收,无误的应签收;如发现问题应当场提出,书面确认。实木制品(实木贴面、封边、实木地板等商品)和天然石材存在自然色差及不同纹理是不可避免的。艺术玻璃图案比例、人工色差与样品略有差别,均属正常现象并非质量问题。

1、接收商品后    内,在无任何损坏且不影响二次销售的情况下,乙方可以要求换、退货,其费用由乙方承担。

2、对装修后剩余材料(所购总数的    %以内)在商品无任何损坏且不影响二次销售的情况下,送货后30天内可以凭销售合同及相关单据按商品买卖合同单价全款退货,其费用由乙方承担。

退货地点:        。

其中灯具、胶类、地毯,自售出之日起7日内包装完好无磨损可退货。

甲方对商品实行三包。如出现质量问题,甲方按《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规规定,承担商品的“修理、更换、退货”责任。甲方或主办单位做出对乙方更有利的责任承诺的,按照该承诺执行。

(一)甲方违约责任:

1、建材商品经法定质量检验机构检验不符质量要求的,乙方可以依照国家规定、当事人约定退货,或者要求甲方履行更换、修理等义务。没有国家规定和当事人约定的,乙方可以自收到商品之日起七日内退货;七日后符合法定解除合同条件的,乙方可以及时退货,不符合法定解除合同条件的,可以要求甲方履行更换、修理等义务;

2、甲方迟延交货的,每日应向乙方支付迟延部分价款    %的违约金;迟延交货超过    日的,除支付违约金外,乙方还有权解除合同,甲方已收取的定金、预付款或价款应全额返还,但乙方在不收取违约金的情况下有权要求甲方双倍返还定金。

(二)乙方违约责任:

1、乙方迟延提货的,每日应向甲方支付迟延部分价款    %的违约金;

2、乙方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给甲方造成的损失,已支付的定金无权要求返还。

(三)经法定质量检验机构检验,建材商品的有害物质限量不符合国家标准的强制性要求的,乙方有权无条件退货,并要求甲方赔偿相应的检测费、交通费、误工费、损失费等损失,并承担总价款    %的违约金。

(四)                。

本合同发生争议,双方应协商解决。协商不成时,可向市场主办单位或消费者协会申请调解。当协商和调解不成,可采取以下第    种方式解决:

1、向        仲裁委员会申请仲裁。

2、向        人民法院起诉。

如果甲方拒不执行仲裁裁决或法院判决,由市场主办单位向乙方进行先行赔付。

本合同与合同附件具有同等法律效力。本合同经甲、乙双方盖章、签字之日起生效。

合同如有未尽事宜,须由甲乙双方共同协商,签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同一式    份,其中甲方    份,乙方    份,市场主办单位    份。均具有同等法律效力。

甲方(盖章):_____________ 乙方(盖章)________________

授权代理人(签字):_______ 授权代理人(签字):________

住址:_____________________ 住址:______________________

联系电话:_________________ 联系电话:__________________

开户银行:_________________ 开户银行:__________________

账号:_____________________ 账号:______________________

_________年____月____日     _________年______月____日

签订地点:_________________ 签订地点:__________________

建材商户联盟协议书(推荐)九

合同编号:_____________

买方:

卖方:

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:

第一条所购建材基本情况:单位:___元/____

建材名称产地品牌规格型号颜色标号材质批次数量单价总价

合计人民币(大写)拾万仟佰拾元角分(小写):¥元

第二条质量标准:《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、________________

第三条交货:交货方式为(卖方送货/买方取货);交货时间:__________________;交货地点

第四条安装:安装方式为(卖方安装/买方自装);选择卖方安装的,安装标准为□《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》/□《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》,安装费用由承担,买方应为卖方提供必要的安装条件。

第五条验收:对于墙地砖的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的,买方异议期为卖方交货后日内,异议经核实卖方应无条件补足或换货;选择卖方安装的,双方应在安装完毕后日内共同验收安装质量,经验收未达到约定安装标准的,卖方应无条件返工。

第六条换货:交货验收完毕后买方因对墙地砖的规格、颜色等需求发生变化而提出换货要求的,在包装完好且没有损伤、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下,买方可凭本合同在交货之日起日内办理换货手续,换货费用由买方承担。

第七条余货处理:安装后的剩余墙地砖,在包装完好且没有损坏、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下,买方可凭本合同在交货之日起日内办理退货手续,退货费用由买方承担。

第八条付款方式及时间:双方约定以第种方式支付价款。

(一)签订本合同时,买方支付(定金/预付款)_________元(定金不得超过总价款的20%),货到验收后一次性支付余款;

第九条违约责任:

(一)卖方违约责任:

1。墙地砖经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失;对于其他质量问题,包修期限为_________年,卖方负责免费修理;

2。卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款_________%的违约金;迟延交货超过_________日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还,但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。

(二)买方违约责任:

1。买方迟延提货的,每日应向卖方支付迟延部分价款_________%的违约金;

2。买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付的定金无权要求返还。

第十条争议解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第十一条其他约定事项:__________________

第十二条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的,仍以本合同为准。

买方(章):________卖方(章):________住所:______________住所:______________

联系电话:__________联系电话:_________委托代理人:________法定代表人:________

委托代理人:________签订时间:__________签订地点:_________

您可能关注的文档