手机阅读

2023年工程联营协议书模块怎么写(精选17篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-17 20:29:59 页码:7
2023年工程联营协议书模块怎么写(精选17篇)
2023-11-17 20:29:59    小编:ZTFB

思维方法的总结可以帮助我们提高解决问题的能力,培养创新思维。总结要有自己的思考和观点,不要过多抄袭他人。请大家阅读以下的总结范文,从中汲取经验和灵感来提升自己的写作水平。

工程联营协议书模块怎么写篇一

发包人委托勘察人承担_________________________________________任务。

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。

第一条工程概况。

第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。

第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。

4.1开工及提交勘察成果资料的时间。

4.1.1本工程的勘察工作定于__________年______月______日开工,__________年______月______日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。

4.2收费标准及付费方式。

4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____________计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。

4.2.2本工程勘察费预算为__________元(大写____________________),合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金,计__________元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度__________%时,向勘察人支付预算勘察费的__________%的工程进度款,计__________元;勘察工作外业结束后_______天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的__________%,计__________元;提交勘察成果资料后勤10天内,发包人应一次付清全部工程费用。

第五条发包人、勘察人责任。

5.1发包人责任。

5.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。

),并承担其费用。

5.1.4若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。

5.1.5工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费用;如不能提供时,应一次性付给勘察人临时设施费______元。

5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包人应支付停、窝工费(计算方法见6。1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付__________元计算加班费。

5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。

5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。

5.2勘察人责任。

5.2.1勘察人应按国家规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损部分的勘察费外,并根据损失程度向发民人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的________%。

5.2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。

第六条违约责任。

6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场地和调遣费。

6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其近工勘察费用由勘察人承担。

6.3合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费________计_____________元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。

6.6本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。

第七条本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

第九条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第____种方式解决:

(一)提交____________________仲裁委员会仲裁;。

(二)依法向人民法院起诉。

第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。

本合同一式_________份,发包人_____份、勘察人_______份。

(盖章)(盖章)。

(盖章)(盖章)。

工程联营协议书模块怎么写篇二

甲、乙双方通过友好协商,达成双方当事人之间的真实意思表示,签订终止协议条款如下:

一、该协议的终止协议所指向的为甲、乙双方当事人就(_________)项目,于___年___月___日订立的《施工合同》。

二、甲、乙双方依据《民法典》的有关规定,经双方协商一致,同意终止该《施工合同》。

(2)甲方给乙方支付工程款项后,乙方将已经完成部分工程的资料全部移交给甲方。

三、甲、乙双方于该《合同终止协议》签字后,即终止双方合作关系,并终止___年___月___日的《施工合同》中约定的各方权利义务关系。

四、甲、乙双方于本协议签字后,任何一方不得违反该协议的约定内容,不得以任何理由、事由或者以任何条件、方式向对方提出要求与条件,即不得向对方当事人提出超工程合同终止协议书)出该协议双方约定的要求与条件。

五、本协议系双方的真实意思,该协议订立后,乙方不再承担甲方于协议订立后的任何责任与义务。

六、本合同自甲、乙双方当事人签字后,即成立,于甲方给付乙方工程款时即生效。对甲、乙双方当事人具有法律上的约束力。甲、乙双方共同遵守,不得反悔。

七、本合同一式贰份,当事人各持一份。

甲方签字(盖章):______电话:_________年___月___日。

乙方签字(盖章):______电话:_________年___月___日。

工程联营协议书模块怎么写篇三

成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。

1、工程名称:_________________。

2、工程地点:_________________。

3、工程量:万立方米,以现场测量实际方量为准。

4、工程单价:运距五公里,单价为元/立方米含爆破,每超壹公里,增加运费壹元/立方米。(税后价)。

工程期限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止,总工期一年时间(以业主开工通知书为准)。

乙方根据甲方提供的施工图要求及资料进行施工,确保工程质量。工程验收时,应按施工设计和国家验收规范和质量评定标准执行,工程质量合格。

1、双方签订联营合同后,乙方等候甲方通知乙方管理人员进行场时间。乙方施工人、工程机械设备进场后,按乙方当月计划工程量拨付预付款。乙方在每月25日前提供工程量(月)报表,次月________日前甲方支付乙方当月已完成工程量的造价%的进度款。同时按比例扣回预付款。

2、工程款结算:待乙方按本合同约定的时间内完成所有工程量,经相关部门验收合格,乙方提交施工、竣工所有资料给甲方,甲方办完结算款后一个月内将余款一次_付给乙方。

3、甲方拨付给乙方的预付款、进度款,甲方必须监督乙方使用。

4、在施工中由甲方提供油料及炸材,其费用由乙方承担,甲方在每月进度款中扣除。甲方提供的油料和炸材单价统一按国家现行市场价。

(一)甲方的责任及义务。

1、甲方负责提供该项目的一切合法有效的法律文书作为合同附件和施工图纸(现场时提供)。

2、甲方并派一名财务监理,监管工程资金使用。资金支配由乙方按合同规定的范围内自行支配。

3、为乙方提供临设场地,水、电进场和施工便道等前期工作提供服务,其费用由甲方承担,以双方补充协议另行商定造价。乙方进场后,所有水、电、气等费用自付。

4、负责协调与施工有关的相关事宜,并与乙方共同协调当地周边关系。

5、甲方有权对乙方质量,安全、进度进行监督检查。

6、及时汇总上报施工报表、材料,按时上传下达有关工程情况。

(二)乙方的责任及义务。

1、承接任务后,全面组织施工,加强管理,建立健全各项规章制度。

2、提供一套完整的施工组织设计方案书,管理人员、技术人员的名单及证件和身份证复印件。

3、在施工过程中应规范施工,严格按操作规范和安全操作规程,做到安全施工,确保工程质量和进度。如发生安全事故,一切责任由乙方全权负责,与甲方无任何责任。

4、做好施工方案和各项原始记录以及各类报表资料,整理建档成册。

5、做到清洁、文明施工、安全施工。

6、加强财务管理,接受甲方人员的监督。保证工程资金专款专用,按时发放工人工资,使施工正常进行。

7、接受甲方的统一指挥和调度以及监督。

8、协调好周边及上、下级关系。

9、乙主所承包的工程实行独立经营、独立核算,自负盈亏,独立承担一切经济民事、刑事法律责任。

工程项目的工程保证金,民工工资保证金,民工社保意外伤亡保险金,爆破物品安全保证金,由乙方承交_______________。由业主开收据,双方所签订的内部承包协议生效。注:保证金按国家规定时间返还。在签订内部承包协议后乙方支付给甲方合同履约金_______________万元人民币,合同履约金在乙方进场后或业主三个月内未能安排乙方进场时,甲方一次性返还给乙方。

1、乙方进场手,经双方确认的施工组织设计和月进度计划的工程量任务,乙方无条件完成。如乙方二月都不能完成进度计划中约定的工程量任务指标,乙方无条件退场,甲方不退还余款。

2、在施工中甲方不按合同约定支付乙方工程进度款,乙方有权停工,停工期的一切损失由甲方承担(具体标准双方按实情另行协商解决)。

1、未尽事宜,由甲、乙双方协商解决并签订补充协议,其补充协议与本协议一并具有同等法律效力。

2、本合同协议书一式二份,甲、乙双方各执一份。经签字盖章后生效,在结清结算款后失效。

甲方:_______________。

乙方:_______________。

_______年_______月_______日。

工程联营协议书模块怎么写篇四

根据《_协议法》、《_建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本协议。

第一条工程概况。

工程名称:。工程地点:。

承包范围及内容:。

建筑面积:。

甲方视需要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受,也不因此作为对其余项目协议单价和总价作出调整的理由。

承包方式:本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方与业主的总承包协议中所涉及到的本分包协议内容、包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式,全面负责本协议范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系。

第二条协议工期。

乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。

协议工期:本工程于年月日开工,至年月日竣工,共个日历天。

工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本工程总价的计算,按天累计。

第三条预付款担保及履约担保。

乙方同意以下列第种方式对甲方支付乙方预付款、乙方履行协议进行担保,乙方须在签订本协议的同时,向甲方提供预付款银行担保、分包履约担保书。

预付款银行保函:在甲方支付乙方预付款前,乙方需出具。

与预付款同等金额即万元的预付款银行保函给甲方,预付款银行保函的期限为从预付款支付前开始到预付款在每月甲方支付给乙方工程款中全部回扣完为止。

履约保函:在协议签订后天内,并在第一笔工程款支。

付前,乙方需出具协议金额的%计万元的银行保函给甲方,履约保函期限从本协议内容开工到乙方完成协议规定全部义务(除保修义务外)为止。

提交履约保证金:在协议签约后天内,乙方须提交合。

同金额的%的履约保证金万元于甲方的指定银行,至乙方完成协议约定全部义务(除保修义务外)为止返回保证金。

分包工程款抵冲履约保证金:从甲方付乙方第一期工程款。

开始,扣协议总价的%工程款万元作为履约保证,扣款期数从第一期甲方付乙方工程款开始到第期甲方付乙方工程款结束,共分期扣完,并必须在分包工作量达到50%协议总价前暂扣完毕,等乙方完成协议约定全部义务(除保修义务外)为止,开始释放暂扣工程款部分。

履约担保的其他约定方式:。

如果乙方不能按照协议约定完成协议全部义务(除保修义。

务外)或由于乙方原因造成工程及他人损失的,乙方同意除在质量、工期、安全标化等方面受到本协议相应条款约定的罚款和承担甲方受到各方面(包括业主方)的罚款外,还同意将该履约保证金作为乙方支付给甲方违约金及赔偿之费用。

第四条工程款支付。

工程预付款:万元。

乙方须在每月20日将当月实际完成工作量上报甲方。乙方上报的工作量应按协议条款第六条有关协议价款计算约定进行计算(一式二份,盖企业印章,并附编制电盘和计算书),经甲方审核后,由甲方提交监理、业主,在得到监理、业主批准后,在业主向甲方支付工程款到帐后十天内,甲方按被批准的每月实际完成工作量和相应的到帐工程款,扣除甲方代扣代缴的税金、甲供材料、甲方管理费、质量保修金、履约保证金、甲方管理人员费用、各类罚款等相关费用后,按%进行支付。工程竣工验收通过后,工程款累计支付不超过累计完成工作量的%,竣工验收完成并办理好工程结算手续后30天内支付%,留%作为保修金,等年保修期满无质量缺陷且业主保修金到位后支付。

工程联营协议书模块怎么写篇五

甲方:

住址:

身份证号:

乙方:

住址:

身份证号:

甲、乙双方因共同投资设立有限责任(以下简称)事宜,特在友好协商基础上,根据《_合同法》等相关法律规定,达成如下协议。

1、名称:有限责任。

2、住所:

3、法定代表人:

4、注册资本:元。

5、经营范围:,具体以工商部门批准经营的项目为准。

6、性质:是依照《法》等相关法律规定成立的有限责任,甲、乙双方各以其注册时认缴的出资额为限对承担责任。

由甲、乙两方股东共同投资设立,总投资额为元,包括启动资金和注册资金两部分,其中:

1、启动资金元。

(1)甲方出资元,占启动资金的%;

(2)乙方出资元,占启动资金的%;

(3)该启动资金主要用于前期开支,包括租赁、装修、购买办公设备等,如有剩余作为开业后的流动资金,股东不得撤回。

(4)在账户开立前,该启动资金存放于甲、乙双方共同指定的临时账户(开户行:账号:),开业后,该临时账户内的余款将转入账户。

(5)甲、乙双方均应于本协议签订之日起日内将各应支付的启动资金转入上述临时账户。

2、注册资金(本)元。

(1)甲方以现金作为出资,出资额元币,占注册资本的%;

(2)乙方以现金作为出资,出资额元币,占注册资本的%;

(3)该注册资本主要用于注册时使用,并用于开业后的流动资金,股东不得撤回。

(4)甲、乙双方均应于账户开立之日起日内将各应缴纳的注册资金存入账户。

3、任一方股东违反上述约定,均应按本协议第八条第1款承担相应的违约责任。

1、不设董事会,设执行董事和监事,任期三年。

2、甲方为的执行董事兼总经理,负责的日常运营和管理,具体职责包括:

(1)办理设立登记手续;

(2)根据运营需要招聘员工(财务会计人员须由甲乙双方共同聘任);

(3)审批日常事项(涉及发展的重大事项,须按本协议第三条第5款处理;甲方财务审批权限为元币以下,超过该权限数额的,须经甲乙双方共同签字认可,方可执行)。

(4)日常经营需要的其他职责。

3、乙方担任的监事,具体负责:

(1)对甲方的运营管理进行必要的协助;

(2)检查财务;

(3)监督甲方执行职务的行为;

(4)章程规定的其他职责。

4、甲方的工资报酬为元/月,乙方的工资报酬为元/月,均从临时账户或账户中支付。

5、重大事项处理。

不设股东会,遇有如下重大事项,须经甲、乙双方达成一致决议后方可进行:

(1)拟由为股东、其他企业、个人提供担保的;

(2)决定的经营方针和投资计划;

(3)第三十八条规定的其他事项。

对于上述重大事项的决策,甲乙双方意见不一致的,在不损害利益的原则下,按如下方式处理:。

6、除上述重大事项需要讨论外,甲乙双方一致同意,每周进行一次的股东例行会议,对上阶段经营情况进行总结,并对下阶段的运营进行计划部署。

1、成立前,资金由临时账户统一收支,并由甲乙双方共同监管和使用,一方对另一方资金使用有异议的,另一方须给出合理解释,否则一方有权要求另一方赔偿损失。

2、成立后,资金将由开立的账户统一收支,财务统一交由甲乙双方共同聘任的财务会计人员处理。账目应做到日清月结,并及时提供相关报表交甲乙双方签字认可备案。

1、利润和亏损,甲、乙双方按照实缴的出资比例分享和承担。

2、税后利润,在弥补前季度亏损,并提取法定公积金(税后利润的10%)后,方可进行股东分红。股东分红的具体制度为:

(1)分红的时间:每季度第一个月第一日分取上个季度利润。

(2)分红的数额为:上个季度剩余利润的60%,甲乙双方按实缴的出资比例分取。

1、转股:成立起年内,股东不得转让股权。自第年起,经一方股东同意,另一方股东可进行股权转让,此时未转让方对拟转让股权享有优先受让权。

若一方股东将其全部股权转让予另一方导致性质变更为一人有限责任的,转让方应负责办理相应的变更登记等手续,但若因该股权转让违法导致丧失法人资格的,转让方应承担主要责任。

若拟将股份转让予第三方的,第三方的资金、管理能力等条件不得低于转让方,且应另行征得未转让方的同意。

转让方违反上述约定转让股权的,转让无效,转让方应向未转让方支付违约金元。

2、退股:

(1)一方股东,须先清偿其对的个人债务(包括但不限于该股东向借款、该股东行为使遭受损失而须向赔偿等)且征得另一方股东的书面同意后,方可退股,否则退股无效,拟退股方仍应享受和承担股东的权利和义务。

(2)股东退股:

若有盈利,则总盈利部分的60%将按照股东实缴的出资比例分配,另外40%作为的资产折旧费用,退股方不得要求分配。分红后,退股方方可将其原总投资额退回。

若无盈利,则现有总资产的80%将按照股东出资比例由进行分配,另外20%作为的资产折旧费用,退股方不得要求分配。此种情况下,退股方不得再要求退回其原总投资。

(3)任何时候退股均以现金结算。

(4)因一方退股导致性质发生改变的,退股方应负责办理退股后的变更登记事宜。

3、增资:若储备资金不足,需要增资的,各股东按出资比例增加出资,若全体股东同意也可根据具体情况协商确定其他的增资办法。若增加第三方入股的,第三方应承认本协议内容并分享和承担本协议下股东的权利和义务,同时入股事宜须征得全体股东的一致同意。

1、发生以下情形,本协议即终止:

(1)、因客观原因未能设立;

(2)、营业执照被依法吊销;

(3)、被依法宣告破产;

(4)、甲乙双方一致同意解除本协议。

2、本协议解除后:

(1)甲乙双方共同进行清算,必要时可聘请中立方参与清算;

(2)若清算后有剩余,甲乙双方须在清偿全部债务后,方可要求返还出资、按出资比例分配剩余财产。

(3)若清算后有亏损,各方以出资比例分担,遇有股东须对债务承担连带责任的,各方以出资比例偿还。

1、任一方违反协议约定,未足额、按时缴付出资的,须在日内补足,由此造成未能如期成立或给造成损失的,须向和守约方承担赔偿责任。

2、除上述出资违约外,任一方违反本协议约定使利益遭受损失的,须向承担赔偿责任,并向守约方支付违约金元。

3、本协议约定的其他违约责任。

1、本协议自甲乙双方签字画押之日起生效,未尽事宜由双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等的法律效力。

2、本协议约定中涉及甲乙双方内部权利义务的,若与章程不一致,以本协议为准。

3、因本协议发生争议,双方应尽量协商解决,如协商不成,可将争议提交至住所地有管辖权的诉讼解决。

4、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,具有同等的法律效力。

甲方(签章):

乙方(签章):

签订时间:___年___月____日。

工程联营协议书模块怎么写篇六

甲方:

承包方:

根据有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、承包范围和内容:

四、工程造价:单价:m2/元,工程总面积__m2;总造价元。

五、工期:本合同签订后____天内完成。

六、工程质量。

1、本工程质量经双方研究要求达到:合格。

2、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督。

七、工程价款的支付与结算。

本合同签订后____日内,甲方支付不少于合同总价的___%备料款,计人民币____元;承包方在工程竣工验收后__天内,将剩余款项一次结清。

八、双方责任。

承包方的责任:工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金;工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。

构件积压的实际损失。

九、附则。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

甲方:(签字盖章)。

承包方:(签字盖章)。

工程联营协议书模块怎么写篇七

设计方(乙方):_________________。

甲方委托乙方承接___________________工程项目的设计,为明确双方的职责,结合本工程的具体情况,特签订如下协议,共同遵守。

一、设计依据。

1、甲方的委托书以及设计中标文件;。

2、甲方提交的其他设计前基础资料。

二、项目概况。

1、工程名称:_________________。

2、工程规模:_________________。

3、设计内容:_________________。

4、设计标准:_________________。

三、设计费。

1、双方协商确定,本合同的设计费为________________万元。

2、如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计计算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。

四、设计费支付。

1、甲乙双方签订本合同时,甲方须支付_________________元,作为定金。(合同结算时,定金抵作设计费)。

2、乙方提交设计文件后_____________天内,甲方支付设计费总额的30%。

3、乙方完成本设计时,甲方应在确认后付清设计费,不留尾款。

1/4页。

4、双方委托建设银行代付代收有关费用。

五、甲方责任。

1、甲方按本合同规定的内容,在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件,不得延迟,并对其完整性、正确性负责。

2、甲方变更委托设计因提交的资料错误,造成乙方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议,重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

3、在未签订合同前甲方已同意,乙方为甲方所做的各项设计工作,甲方应支付相应设计费。

4、甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,甲方均应支付应付的设计费。

六、乙方责任。

1、乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按期提交设计,并对提交的设计文件的质量负责。

2、乙方确定该设计的合理使用年限为_____________年。

3、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

4、由于乙方原因,延误了设计文件交付时间,改甲方造成损失的,每延误一天,应减收该项目应收设计费的_____________%。

5、合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还甲方已支付的定金。

七、保密条款。

合同双方均应保护本工程所涉及资料的安全性,未经对方同意,任何一方均不得将对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或进行其他商业使用。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

甲方:_________________。

___________年_______月_____日。

乙方:_________________。

___________年_______月_____日。

工程联营协议书模块怎么写篇八

出租方:(以下简称甲方)。

使用方:(以下简称乙方)。

因乙方承建的_项目无工业用电,经协商甲方表示对乙方桥梁建设项目的大力支持,愿意将甲方果场用电借用于乙方。为明确甲、乙双方在临时供用电过程中的权利和义务,确保安全用电,根据规定,经甲方、乙方协商一致,签订本合同,共同信守,严格履行。

一、甲方将位于上杭县下都乡永安桥附近的受电变压器——50kva电网,出借给乙方使用,乙方一次性缴纳叁千元临时用电押金,借用期间甲方果场用电由乙方负责。

二、乙方应严格遵守国家有关安全用电的规定,不得擅自改变用电性质,不得超出负荷用电,超容量使用,一切后果由乙方自负。

三、每月电费由乙方按照电业部门的计费缴纳,如不按当地供电部门规定时间缴纳电费,应承担经济责任及一切后果。

四、设备自出借之日起,均由乙方负责运行、维护、管理,乙方应自觉规范用电,以保障用电安全,并保证其完整性和用电可靠性。用电过程如发生设备损坏、人身事故等各种事故、伤害以及违反供电部门的用电规定,造成的供用电事故等,一切后果均由乙方承担。

五、双方核实电度表读数,完成交接,以后电费缴纳由乙方负责。本协议未尽事宜,由双方另行协商解决,协商不成可选择仲裁或诉讼方式解决。

出租方(签章):

使用方(签章):

本协议一式两份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

工程联营协议书模块怎么写篇九

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律,经甲乙双方友好协商,一致同意按下列条款签订本合同:

第一条工程概况。

1、工程名称:__________________________。

2、工程地点:__________________________。

3、承包方式:包工包料(甲方认质认价)。

第二条工程期限、合同金额、付款方式。

1、本合同工期为______天。

2、工程总造价:____________元整,大写:__________________整。本合同签订生效后,乙方制作安装完工后,待甲方验收合格,无扣减事项后,______天内甲方以支票方式付全款,乙方需出具由税务局监制的有效发票。

第三条双方责任及义务。

1、乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工,如工程质量不符合相关规定,乙方负责无偿修理或返工,否则将赔偿甲方的一切损失。

2、乙方必须按双方约定的时间完工,如发生不可抗力因素,工期顺延。否则,视为违约,并赔偿甲方工程总造价______%的违约金。

3、使用过程中,如出现质量问题,乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。

第四条违约责任。

1、乙方采购的材料必须保证质量,且是符合设计要求的合格产品。否则,应及时、免费按照甲方要求更换并赔偿甲方的损失。

2、合同纠纷解决方式:法院起诉。

本合同正本一式四份,甲方执三份,乙方执一份,均具有同等效力,本合同自签订之日起生效。

甲方:________________乙方:____________公司。

______年_____月_____日______年_____月_____日。

工程联营协议书模块怎么写篇十

项目名称:

委托单位:(公章)。

(甲方)。

代理单位:(公章)。

(乙方)。

合同签订日期:年月日

本合同双方:

委托单位(甲方):

代理单位(乙方):

___________________有限公司委托方将__________项目的招标事宜委托乙方代理,依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定,合同双方经协商一致,签订本合同。

一、代理业务的内容、形式:

甲方委托乙方组织建设工程招标活动。

工程概况:

本次招标范围:

1、招标代理的内容:填写申请表格,编制招标文件(包括编制资格预审文件);。

审查投标人资格;。

组织投标人踏勘现场和答疑;。

组织开标、评标、定标;。

提供招标前期咨询等业务。

2、招标代理的形式:

二、工作条件和协作事项:

1、建设工程规划临时许可证、建设项目资金来源证明等(详见《办理建设工程招标投标需提交的资料》清单)。

2、委托方提供能够满足施工,标价计算要求的施工图纸及技术资料;。

或者经符合资质条件的工程造价咨询机构编制的建设项目投资预概算。

3、乙方代理过程中,遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规,坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则,按照有关程序规定进行,接受招标监督管理部门的监督。

4、委托代理人在签订本合同时,应出具委托证书。

三、委托期限:

本合同自签订之日起执行,中标通知书签发后自行废止。

四、费用支付方式及日期:

1、本工程造价为人民币(大写),收取代理费用合计人民币(大写)。

付款方式为现金或转账,代理费用应在开标前全部付清。

代理费用不包含编制标底的费用、资格预审及评标专家费用。

(收费标准:按国家计委计价格[20__]1980号)。

2、投标单位购买标书每份工本费计人民币元(大写),所得归乙方。

五、违约责任:

1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;。

2、委托方应提供真实可靠的相关资料,及按第四款第一条约定支付代理费用,否则一切责任由委托方自负。

3、双方在合同执行过程中出现争议,可协商解决,也可由相关部门进行调解。

4、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款,补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。

5、本合同一式三份,甲方一份,乙方一份,报招标管理机构一份。

工程联营协议书模块怎么写篇十一

根据《_合伙企业法》及国家有关法律、行政法规规定,全体合伙人在诚实守信、平等互利、自愿联合的基础上,经共同协商一致,达成联合经营协议如下:

一、联合企业的名称和经营范围和经营场所。

第1条联合企业的名称为:

第2条联合企业的经营场所:

二、联合企业的经营范围:

三、联合人的姓名、住所。

1、联合人:身份证:地址:

2、联合人:身份证:地址:

3、联合人:身份证:地址:

四、联合人出资方式、数额和缴付出资的期限。

1、联合人%。

2、联合人。

3,出资。

4、超过该日。

期将实际现金出资比例分配股份。

五、联合人权利和义务。

第1条本联合企业由联合人共同出资、共同经营。

第2条联合人在联合正常经营范围内的一切行为,由全体联合人承担民事责任。如某人超越权限的行为所产生的民事责任则又该联合人个人承担。

第3条在执行联合业务过程中,因联合人的过程致使他人遭受人身伤害或财产损失的,由全体联合人承担责任。

第4条联合人不能成为其他联合企业的联合人。

第5条联合存续期间,联合企业积累的财产和权益为联合企业财产,为联合经营使用。

六、利润分配、亏损分担方式(联合人按实际出资额享受利润分配,没有出资人只占干股,享受分配联合人共同承担企业亏损风险)。

第6条本联合企业税及企业正常开支后利润提10%公积金(用于扩大生产,联合人和职工的福利),余下按投资比例分取红利。

第7条企业亏损,按联合人投资比例承担责任。

七、联合企业事务的执行。

第8条经全体联合人一致同意,为执行联合企业事务联合人,对外代表联合企业,其他联合人不再执行联合企业事务人。

第9条执行事务的联合人依照联合章程或联合人授权进行经营。

工程联营协议书模块怎么写篇十二

根据____(审批权力机关)批准的____建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件,按照《国家建设征用土地条例》和__省(或自治区、直辖市)政府的有关规定,经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和__县(或市、省)人民政府审查批准,经甲乙双方实地查看、反复协商,特签订本合同,以供双方共同遵守。

第一条征用土地数量及方位。

甲方征用乙方土地共__亩,其中,稻田__亩,水塘__亩,菜地__亩,坡地__亩,宅基地__亩,林木__亩,共有树木__株。所征土地东起____,南起____,西起____,北起____。

第二条征用土地的各类补偿费和安置补助费。

1.根据__省(或自治区、直辖市)政府关于征用土地的补偿规定,各类耕地(包括菜地)按该地年产值的__倍(一般为该耕地年产值的三至六倍)补偿。征用无收益的土地,不予补偿。(征用园地、鱼塘、藕塘、苇塘、宅基地、林地、牧场草原等的补偿标准,按省、自治区、直辖市政府制定的办法执行;征用城市郊区的菜地,还应按当地政府的有关规定,向国家缴纳新菜地开发基金。)。

2.根据__省(或自治区、直辖市)政府的规定,所征土地上的青苗按该地年产值的__补偿,所征土地上的水井、林木、水塘等附着物按__办法补偿。房屋的补偿办法另订拆迁合同。乙方人员在开始协商征地方案以后抢种的作物、树木和抢建的设施,甲方一律不予补偿。

3.各类耕地的年产值按耕地被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格核定,稻田按平均亩产大米为__公斤,每公斤计价__元,年产值每亩核定为__元;旱地按平均亩产玉米(或小麦)__公斤,每公斤计价__元,年产值每亩核定为__元;菜地按平均亩产大白菜__公斤计算,每公斤计价__元,年产值每亩核定为__元。

4.根据《国家建设征用土地条例》的规定,乙方需要安置的农业人口数,按征地前农业人口和耕地面积的.比例及征地数量计算,共计__人;甲方对乙方农业人口的安置;补助费标准,按所征耕地每亩产值的二至三倍计算(年产值按被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格计算,但每亩耕地的安置补助费,最高不得超过其年产值的十倍);征用宅基地不付安置补助费(征用园地、鱼塘、藕塘、林地、牧场、草原等土地的安置补助费,按省、市、自治区政府的标准计算)。

甲乙双方在本合同上签字,并实地勘验征用地界、定立永久性界桩后__日内,甲方向乙方一次(或商定于某段时期内几次)支付全部各类补偿费、安置补助费共__元(其中,土地补偿费和安置补助费的总和不得超过被征土地年产值的二十倍),付款均通过建设银行转帐托付。

第三条减免公、余粮交售任务。

甲乙双方按照__人民政府的规定,根据被征土地的亩数,向__人民政府呈递减免公、余粮交售任务的申请报告。实际减免量,以__人民政府的批文为准。

第四条安置办法。

乙方因被征用土地造成农业剩余劳力,甲方应向有关单位联系,采取以下第()项办法解决:

1.发展农业生产。甲方协助乙方改良土壤,兴修水利,改善耕作条件;在可能和合理的条件下,经县、市土地管理机关批准,适当开荒,扩大耕种面积;也可由甲方结合工程施工帮助造地,但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。

2.发展社队工副业生产。在符合国家有关规定的条件下,甲方帮助乙方因地制宜,兴办对国计民生有利的工副业和服务性事业,但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。

3.迁队或并队。土地已被征完或基本征完的生产队,在有条件的地方,可以组织迁队;也可按照自愿互利的原则,与附近生产队合并,甲方要积极为乙方迁队或并队创造条件。

(按照上述途径确实安置不完的剩余劳动力,经__省或自治区或直辖市人民政府批准,在劳动计划范围内,符合条件的可以安排到集体所有制单位就业,并将相应的安置补助费转拨给吸收劳动力的单位;甲方如有招工指标,经__省或自治区或直辖市人民政府同意,也可以选招其中符合条件的当工人,并相应核减被征地单位的安置补助费。乙方的土地被征完,又不具备迁队、并队条件的,乙方原有的农业户口,经省或自治区、或直辖市人民政府审查批准,可转为非农业户口或城镇户口,乙方原有集体所有的财产和所有的补偿费、安置补助费,由县市以上人民政府与有关乡村商定处理,用于组织生产和不能就业人员的生活补助。)。

乙方用补偿费和安置补助费兴建生产生活设施所需建设物资,乡村能够解决的,由乡村自行解决;乡村不能解决的,由当地政府协助解决;地方无法解决的少数统配部管物资,经县(或市)土地管理机关审查核实后,由甲方随同建设项目向国家有关部门申请分配,物资价款由乙方支付。

第五条甲方的责任。

1.甲方征用土地上有青苗的,在不影响工程正常进行的情况下,应当等待乙方收获,不得铲毁;凡在当地一个耕种收获期内尚不要使用的土地,甲方应当与乙方签订协议,允许乙方耕种。

2.甲方已征用二年还不使用的土地(铁路沿线以及因安全防护等特殊需要,符合国家规定的留用土地,不得视为征而未用的土地),除经原批准征地的机关同意延期使用的土地外,当地县(或市)人民政府有权收回处理,甲乙方均不得擅自侵占或处理。

3.甲方如逾期不向乙方支付征地的各种补偿费和安置补助费,乙方可凭本合同正本申请建设银行从甲方银行帐户内拨付,并可请求甲方按银行关于延期付款的规定偿付违约金。

第六条乙方的责任。

1.自本合同订立之日起,乙方有责任告知所属村民不得在征用土地内种植作物,不得砍伐林木和损坏其它附着物,有违反者,乙方必须赔偿甲方的损失。经甲方同意在征地上种植作物的,乙方应统一安排,不得逾期。

2.乙方在本合同订立后需在征用土地上架设电线、兴修沟渠等,应经甲方同意,乙方应在不影响建设工程的前提下动工,否则按侵犯公有财产报请有关机关处理。

第七条工程临时用地。

甲方在工程施工过程中,需要建设材料堆场、运输通路和其它临时设施的,应当尽量在征地范围内安排。确实需要另行增加临时用地的,由甲方向原批准工程项目用地的主管机关提出临时用地数量和期限的申请,经批准后,同乙方签订临时用地协议,并按乙方前三年土地平均年产值逐年给予补偿。甲方在临时用地上不得修建永久性建筑物。甲方使用期满,应当恢复乙方土地的耕种条件,及时归还乙方,或按恢复土地耕种条件的工作量向乙方支付费用。

工程联营协议书模块怎么写篇十三

公司法定代表人:_____________。

乙方:受聘方:_____________。

居民身份证号码:_____________。

甲方经董事会决议,并经甲、乙双方平等、友好协商,甲方聘用乙方为甲方总工程师。就聘用有关事宜,特签订本合同,双方共同信守执行。

一、聘用内容。

甲方聘请乙方担任甲方公司总工程师,自本合同签字之日起生效。

二、聘用时间期限。

至本聘用合同解除为止,无聘用期限。

三、聘用薪酬及支付。

聘用薪酬为24万元/年。

2、预付工资抵扣后,每(月)/(季度)/(半年)以现金方式,由甲方负责支付给乙方。

3、预留年薪总额的20%作为年终考核预留金,乙方在工作中若出现重大过失,甲方则将预留金扣留;若乙方在工作中无重大失误,则在年终由甲方将预留金全额支付给乙方。

四、双方责任。

甲、乙双方除了按照国家相关的法律、法规履行各自的权利、责任及义务外,对双方具体的责任与义务约定如下。

(一)甲方。

1、负责给乙方提供必要的办公及食宿场所。

2、按约定的薪酬标准,按时支付给乙方。

3、赋予乙方工作中应该具有的权限,有利于乙方开展工作。

4、对相关工程的某些想法、做法等及时的告知乙方,以便乙方对相关工程作出相应的变更调整。

(二)乙方。

1、保证按甲方要求,为甲方涉及的建筑、装饰、安装等工程提供及时、必要、有效的技术服务。

2、负责甲方涉及的建筑、装饰、安装等工程项目工程质量和技术工作的总体控制,确保工程质量达到优良要求。聘用期间,不得以甲方名义对外提供任何担保。

3、负责审核项目单位工程施工组织设计、审批项目专项技术方案,组织施工图自审、参与会审和重点工程、重点施工部位、关键工序及季节性施工方案的技术交底,并监督、检查工程项目施工技术规范的执行情况。

4、负责组织施工过程中设计变更洽商的审签工作,组织竣工图、竣工技术资料的审核、移交、上报存档工作。

5、负责解决设计、施工和验收交接过程中出现的重大技术问题和重大质量事故鉴定和处理。

6、负责工程设计、施工、监理、材料、设备采购合同中,关于技术部分的审核、鉴定。

7、在降低工程造价、提高工效、缩短工期、保障安全等方面,提出合理化建议。

8、工作时间除按照甲方单位正常的作息时间,可根据工程需要灵活安排,但不能影响工程施工过程中的重大事项的确认。

五、合同解除。

尽管本合同中有相反的规定,但公司可以出于以下任何理由终止与高级管理人员的雇佣关系:

1)重罪的定罪,任何道德败坏的行为,或者导致监禁的犯罪行为,

2)任何偷窃、诈骗、欺骗或者伪造任何雇佣或公司记录的行为,

3)不适当地泄露公司机密或者专有信息,

4)高级管理人员的任何有损公司声誉或者业务的行为,

6)任何违反本合同的行为,并且在接到要求改正的书面通知7天后仍没有改正,

7)在经营过程中严重不能胜任职务,

8)长期未经允许的缺勤,

9)非法占据公司业务机会,

10)在履行高级管理人员职责方面渎职,包括但不限于侵吞公司资金或财产;在代表公司达成的任何交易中牟取或企图牟取个人私利;向公司虚报业绩;在公司场所或公司所属场所内从事任何违反法律或公司规章的活动。

六、合同到期或者提前解除后,甲方有权对于乙方经营管理期间的甲方资产进行清产核资,清产核资由中国注册会计师验证;双方办理移交手续。

七、违约责任。

1.乙方违反本合同约定给甲方造成损失的,应当赔偿甲方全部损失。

2.甲方未履行本合同按时支付乙方薪酬的,乙方有权终止本合同,并向有关司法部门提起诉讼,要求甲方赔偿乙方的全部损失。

十、本合同未尽事宜,由双方友好协商予以补充,补充内容作为本合同的组成部分。

十一、本合同自双方当事人签字盖章之日起生效。

十二、本合同一式三份,甲乙双方各持一份,一份留存。

甲方(签章):_____________。

_____年_____月_____日。

工程联营协议书模块怎么写篇十四

承包人(全称):

发包人根据《_建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对郑东建材家居城工程签定工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容。

承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。

凡属于承包人原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷,及由于承包人维修造成业主的相关损失,均属于承包人保修责任范围;不属于承包人责任,但是经由双方协商由承包人施工的,承包人应配合维修,费用由责任方承担。

3、质量保修责任。

发生紧急抢修事故,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

承包人未能及时进场维修或不能维修或未能在发包人指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的,承包人同意发包人自行另请他人代为维修并确定价格,同意所有修复费用及赔偿费用及发包人加收管理费(修复及赔偿费的15%)可以从发包人支付承包人的任何款项中扣除,但不等于解除承包人的任何应负的责任。

承包人的施工质量原因,导致业主退房、补偿等全部责任、费用及甲放的损失均由承包人承担。承包人授权发包人全权代表承包人与相关业主进行谈判,承包人应在发包人通知有关费用的3天内向发包人支付,否则发包人加15%的违约金从保修金中扣除,并要求承包人补充保修金。

承包人每次维修完毕,应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主和发包人的验收签字,所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的,仍然由承包人保修。

对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。

质量保修完成后,由发包人组织验收。

4、质量保修金的支付在保修期2年后,保修期维修较少或业主投诉少,监理工程师、物业管理单位及发包人对工程质量无异议后14天内即与承包人办理保修款支付。在保修期内,如果维修次数,业主投诉较多,保修金五年以后酌情结算,保修金结算后,承包人仍应继续完成2款规定的保修期限内的保修工作。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他双方约定的其他工程质量保修事项:

本工程质量保修书一式四份,双方各两份,由施工合同发包人、承包人双方签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

发包人:(公章)郑州郑东置业有限公司承包人:(公章)。

法定代表人(签字):法定代表人(签字):

年月日年月日。

工程联营协议书模块怎么写篇十五

随着社会一步步向前发展,很多地方都会使用到协议,签订签订协议可以使事务的结果更加完美化。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是小编为大家整理的土石方工程联营协议书,仅供参考,希望能够帮助到大家。

甲方:

身份证号:

乙方:

身份证号:

甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立土石方工程合作协议如下:

一、甲方将 土石方工程和乙方进行合作。由乙方出资,乙方占总利润的____%;甲方不出资,负责管理及项目的签订、收款等工作,甲方占利润的_____%。

二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完,协议自动失效。

三、甲乙双方合作期间,盈利或亏损各自按比例分配。

四、合作期间双方一方持卡,一方负责保管该储蓄卡密码,以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知,以短信的形势等。

五、合作期间,甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。

六、双方的共同管理和施工期间收到的工程进度款,只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出,或工程相关的费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出,每个月按比例支付部份分成。

七、合作期间队伍的选择及分项工程的'定价由双方共同协商确定。

八、合作期间一切施工技术管理及现场安排是由项目经理统一指挥,且有权对在施工期间考察不合格的施工班组清理出施工现场,以确保工期及质量目标圆满实现。

九、甲乙双方直接或见接引进的各种施工队伍,在施工过程中必须按业主方的要求,按时、保质、保量完成自己合同约定范围内的全部工作内容,不得以任何借口拖延工期,确保施工质量一次验收合格。相反由此造成的一切后果及经济损失由该班组或该施工队伍自行负责,由此进该施工队伍负责全部散后处理事宜。

十、甲乙双方在执行合作协议期间有争议的,双方应本着友好协商的原则解决。项目合作协议双方签字生效:

甲方:

日期:___年___月____日

乙方:

日期:___年___月____日

工程联营协议书模块怎么写篇十六

中国技术进口总公司和__________国__________公司根据《_中外合资经营企业法》和中国的其它有关法规,本着平等互利的原则,通过友好协商同意在___________省__________市共同投资,联合经营__________公司。

第一章合营公司的组成。

合营各方为:

中国技术进口总公司(以下简称甲方)在中国__________注册登记,其法定地址在中国__________省_______市________街______号;法定代表:姓名__________职务__________国籍__________。

__________国__________公司(以下简称乙方)在__________国__________地登记注册,其法定地址在__________国__________地;法定代表:姓名__________职务__________国籍__________。(如合营为多方者,可称丙,丁....方)。

合营公司的法定地址在合营公司根据业务需要,经有关当局批准后,可在国外或其它地方设立分支机构或办事处。

合营公司是在中国境内设立的合资经营有限公司,是中国的法人、公司的一切经营活动必须遵守中国的法律,法令和条例的规定。

第二章营业范围与服务内容。

营业范围:

合营公司将承担下列各类项目的工程承包或咨询服务:

煤矿,冶金,石油,交通运输,水力发电,火力发电,核电站,水利,通讯,及上述各类项目的附属项目等。

服务内容:

合营公司在其营业范围内,将为客户提供下列各类服务:

工矿企业工程项目的新建,改建,扩建和技术改造,发展规划设计。

初步可行性分析。

可行性研究。

项目评价。

选择土建施工部门。

土建工程的施工监督。

培训技术人员,管理人员。

技术转让。

董事会批准的其它服务项目。

合营公司将根据上述服务范围,类别及公司营业计划,寻求承担中国国内或国外项目。

第三章投资总额及资本转让。

合营公司的注册资本为__________元(人民币或双方商定的一种外币)。

其中甲方出资__________元。占注册资本__________%。

乙方出资__________元。占注册资本__________%。

甲乙双方将以下列方式作为出资。

甲方:现金__________元,专有技术使用费__________元。共__________元。

乙方:现金__________元。机械设备__________元。专有技术使用费__________元,其他__________元。共__________元。

任何一方对其出资额逾期缴付或欠缴按条办理。

注册资本的增加转让或以其它方式处置,均经董事会通过。并报原审批机关办理登记手续。

合营一方向第三者转让全部或部分出资额,需经公司他方同意,公司他方有权优先购买其转让的股份,公司一方向第三者转让出资额的条件.不得比向公司他方转让出资额的条件优惠。

第四章利润分配和亏损负担。

合营公司利润在按中国税法纳税完了以后,由董事会决定扣除公司的储备基金,企业基金和职工福利基金后,合营各方按出资比例分享利润或分担亏损或风险。

合营公司的资产负债,仅以公司注册资本为限。

第五章合营期限,终止合同及财产清算。

合营公司在领取营业执照后,即可以法人身份开始营业,合营期限为__________年,合营期满合营合同自行终止。

的申请,每次延长以_____年为限。

合营公司期限届满或提前解散时,董事会应指定一个清算委员会,清算委员会可包括或由全体董事组成,并按照中国的有关财务会制度订立公司清算计划。妥善进行清算,合营公司的全部财产资金用于偿还公司债务,履行赔偿义务支付清算费用后,所余全部财产均应依双在注册资本中所占的投资比例进行分配。

第六章合营各方的义务。

甲方责任:

按照条的规定,按时提供应分摊的资本。

协助合营公司在中国注册并取得营业执照。

按照合营公司的营业计划.为合营公司提供国内外工程项目。

协助合营公司在当地招收有经验的和合格的经营管理人员,工程技术人员及工人。

协助合营公司的外籍工作人员办理入境签证,工作许可证等手续。

负责办理合营公司委托的其它事宜。

乙方责任。

按照条的规定提供应分摊的资本。

按照条及附件的规定,提供适用及先进的技术.乙方应尽最大努力取得所需要的出口许可证(详见附件)。

按照合同规定.向合营公司提供有经验的合格的技术人员及高级管理人员。

协助合营公司聘请国外有关高级工程技术及管理人员。

培训合营公司的技术人员,管理人员及其他工作人员。

按照合营公司的.营业计划,寻找国外有关工程项目。

办理合营公司委托的其它事宜。

免责范围:

合营各方除按合同规定享受权利,承担义务外,对于因合营公司的行为引起或与合营公司行为有关的任何间接或直接发生的损失或损害,双方均不向对方负责。

第七章董事会。

合营公司设立董事会。董事会为合营公司的最高权力机构。董事会由______名董事组成。其中甲方______名;乙方______名;董事长由甲方委派;设副董事长__________名.由__________方委派。

董事长,副董事长及董事的任期为四年,任期期满后,如获继续委派可以连任。

任何一方可以随时更换自己委派的董事长,副董事长或董事,但必须书面通知合营的另一方。

董事会的职权,决议程序及董事会的召开均按合营章程的规定执行。

第八章经营管理机构。

合营公司实行董事会领导下的总经理负责制,设总经理一名由________方推荐,副总经理_______名。由甲方推荐________名,乙方推荐__________名。正副总经理任期为__________年。

总经理的职责是负责执行董事会的决议,组织和领导合营公司的经营管理工作,副总经理根据合营章程的规定,协助总经理工作。合营公司将根据本公司的业务需要下设部门经理。负责部门业务的日常工作。并对总经理和副总经理负责。

正副总经理由合营公司董事会任命和免职。正副总经理不得兼任其它公司和企业的总经理和副总经理的职务。各部门经理由总经理任命。

第九章财务会计制度。

合营公司的财务会计制度应根据_有关法律和财会规定。结合本公司的实际情况加以制定。合营公司注册登记后,应及时到当地财务部门和税务机关备案。

合营公司在中国银行开立人民币和外汇帐户,也可以在经批准和指定的国外其它银行开立帐户。

合营公司的财务会计制度,应采用日历年制,自公历每年一月一日起至十二月三十一日止,为一个会计年度,公司会计采用国际通用的权责发生制和借贷记帐法记帐。一切记帐凭证,单据,报表,帐簿必须用中文书写,(也可以同时用甲乙双方同一种外国文字书写)。

第十章劳动管理。

合营公司职工的雇佣,辞退,工资,福利,劳动保护,劳动保险及劳动纪律等事宜,均按《_中外合资经营企业劳动管理规定》和董事会与合营公司工会签订的劳动合同办理,劳动合同订立后.即报当地劳动管理部门备案。

甲乙双方推荐及聘用的高级管理人员,高级工程技术人员的工资及福利待遇等问题由董事会讨论决定。

第十一章技术和服务的提供。

合营双方长期合作的一个重要目的,是由双方向合营公司提供先进和适用的技术和优质服务,推动合营公司业务,使其在国内获得卓越显著的经济效益,在国际市场上获得较强的竞争能力,技术和服务的提供将与公司从事的项目相结合,并支持项目的实施,公司还将根据具体情况制订培训计划,使其公司有关职员能成功地运用这些先进技术.技术和服务的提供方式,具体内容,费用标准等详见附件_____。

合营公司与合营双方。

签订的有关技术或服务协议,其期限为__________年,协议期满后.合营公司仍有权使用这些技术。

第十二章纳税。

合营公司按照_有关税法规定交纳各种税金。

合营公司的职工按照《_个人所得税法》交纳各种税金。

第十三章保险。

合营公司的各项保险均向中国人民保险公司投保,由公司经理向董事会提出公司的保险计划,经董事会讨论决定后,以合营公司的名义办理投保手续。

第十四章违约责任。

合营一方因不履行合同或履行合同义务不符合约定条件,造成合营另一方损失时,受损失一方有权要求赔偿损失或采取其它补救措施.补救措施采取后尚不能完全弥补另一方所遭到的损失的,另一方仍有权要求赔偿损失。

合营一方因违反合同而承担的赔偿责任,应相当于另一方因此而遭到的损失,并支付一定数额的违约金,其违约金的计算方法如下....

合营一方未按期支付合同规定的应付金额,合营公司有权收取迟延支付金额的利息.从逾期第一个月起。

上述逾期的利息以各自出资的货币支付。

第十五章不可抗力。

合营双方因不可抗力事件(地震,台风,水灾,火灾,战争及其它不能预见并对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故)以致造成受事件直接影响的一方迟延履行或无法履行本合同,在符合下列全部规定的情况下不作为违约处理。

不可抗力事件是阻止、阻碍、迟延受事件影响一方履行合同的直接原因。

受事件影响的一方在该事件发生的情况下,已经采取了所有能够实施的合理措施。

受事件影响的一方。在遭受事件时,已立即通知合营他方。并在十五天以内,以书面形式提供事故情况,及处理结果和迟延履行或无法履行本合同的理由.并由该事故发生地的合法公证机关出具证明。

一旦事件影响已克服或处理结束.受事件影响的一方必须立即通知合营他方。

第十六章争议的解决。

合同发生争议时,合营各方应尽可能通过协商或第三者调解解决,当事人不愿协商解决的,可以提交中国仲裁机构或双方同意的其它仲裁机构仲裁。在中国仲裁应遵守中国仲裁机构的仲裁程序,在其它机构仲裁应遵守该机构的仲裁程序。

仲裁裁决是终局裁决,对双方都有约束力。

仲裁费用由败诉方负担或由仲裁裁定。

第十七章适用法律。

本合同的订立,效力,解释,履行和争议的解决均受_法律管辖。

第十八章合同的变更与解除。

经合营各方协商同意后,可以变更或修改合同,合营各方必须就此签订书面协议方能有效。

合营任何一方未征得合营他方的书面同意,不能将本合同章程和合同附件规定的权利和义务转让给第三者,违反上述规定以任何方式转让的合同均属无效。

前两款所述变更情况,按中国法律或行政规定,应由国家批准成立的合营合同,应经原审批机关批准方能有效。

有下列情形之一的,合营一方有权通知他方解除合同。

企业发生严重亏损,无力继续经营;。

另一方违反合同,以致严重影响订立合同时所期望的经济效益。

另一方在约定期限内没有履行合同,在被允许迟延履行的合理期限内仍未履行合同。

发生不可抗力事件.致使合同的全部义务不能履行;。

合同约定的解除合同的条件已经出现。

有下列情况之一的合同即告解除。

仲裁机构裁决或法院判决终止合同;。

双方商定同意解除合同.

在合营合同解除时,双方有义务完成合营公司正在进行的项目。

第十九章合同生效及其它。

按本合同原则订立的如下附件,包括章程,协议,附件等均为本合同的组成部分.本合同条款与附件条款发生矛盾时,应以本合同条款为准。

本合同经双方法定代表签字后,须经__________批准方能生效。

本合同于__________年_______月_______日由甲、乙双方的授权代表在地签字。

中国技术进口总公司。

代表签字:________________。

甲方见证人:(签字)______。

________年______月_____日。

_____国_______________公司。

代表签字:________________。

乙方见证人:(签字)______。

________年______月_____。

工程联营协议书模块怎么写篇十七

委托方:(以下简称甲方)。

代建方:(以下简称乙方)。

为保证建设项目的顺利实施,经甲、乙双方协商一致,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规和委托方的有关建设项目管理办法,就甲方将已立项项目及计划建设项目委托乙方代建相关事宜,签订本合同。

第一条定义。

1.项目:是指委托方委托实施代建的项目;。

2.委托方:是指承担投资责任并委托代建任务的一方;。

3.代建方:是指按照本合同约定承担代建项目建设组织及管理工作的一方;。

5.财务决算报告:指反映竣工建设项目或单项工程建设成果财务情况的总结性文件。

第二条代建项目概况。

项目名称:

项目地址:

建筑面积:

预计投资:

建设内容及规模:

建设周期:

第三条项目投资、工期、质量、安全控制目标。

1.建设工期:以委托方确定的建设工期为准;。

2.工程质量:工程质量符合设计图纸并达到国家质量标准合格要求;。

3.投资控制:投资控制在委托方确定的项目目标成本内;。

4.安全控制目标:无重大安全事故和死亡事故。

第四条委托事项。

1.前期事项:

1.3办理项目建设所必须的消防、环保审批等建审手续;。

1.4配合甲方进行项目建设过程中的招标、合同签订工作;。

1.5负责非主体零星施工项目的招标、委托及合同洽谈、签订工作;。

1.6开展甲供材料、设备的集中采购、市场价格的调研、采购合同的洽谈和签订;。

2.建设组织和管理:

2.2制订施工现场管理制度,确保施工现场的秩序和协调;。

2.3制订设计、施工阶段设计变更、现场签证等审批流程制度;。

2.4及时向甲方通报建设过程中施工进度等各种情况;。

2.5对设计或施工变更引起的投资费用增减变化进行核算并报。

甲方确认;。

2.9配合甲方完成工程结算审计工作和财务决算工作;。

2.11负责项目质保期的维护管理,与有关单位签署质量保修书,商定处理维修、返修内容和费用。

第五条:委托事项的开展方式。

下列事项,乙方应以甲方的名义开展并完成:

1.1项目策划及可行性分析论证;。

1.3办理项目建设所必须的规划、消防、环保审批手续;。

1.4协助甲方开展项目建设工程主体施工招标工作;。

1.5配合甲方进行招标项目施工合同的洽谈、会签和签订工作;。

1.6负责非主体零星施工项目的招标、委托及合同的洽谈、签订工作;。

1.9按甲方审定的工程结算书完成工程结算报告的编制,办理项目资料的移交;。

1.10甲方要求的工期、投资目标等重大事项变更的,应按程序征得甲方的书面同意,未按程序进行的任何设计、施工或材料等变更,由乙方承担相关责任。

第六条:甲方的权利与义务。

6.负责招标工程合同的洽谈、签订工作;。

7.负责大型材料、设备等的认质认价工作;。

9.负责项目的资金筹措,审核乙方报送的月度、季度资金计划;。

10.负责委托工程造价咨询机构对工程结算进行审计;。

11.参与和监督项目的竣工验收,接收与项目有关的工程资料、文件的移交。

12.在双方约定的时间内,就乙方书面提交并要求作出决定的事宜,给予书面答复。

第七条:乙方的权利和义务。

1.负责工程设计委托工作,并根据甲方要求进行限额设计;。

2.负责办理项目规划、消防、人防、环保等的审批及产权登记等相关手续;。

3.负责项目总进度计划、年度进度计划的编制报甲方批准后和执行;。

4.配合甲方进行主体工程的招标、合同的洽谈和签订工作;。

5.负责非主体工程的项目的招标或委托、合同的洽谈和签订工作;。

7.负责委托项目的成本控制工作,将成本严格控制在目标成本内;。

11.组织安排工程结算初审,配合甲方委托的工程结算审计工作;。

12.配合甲方完成财务决算工作;。

13.负责将项目的竣工资料及相关技术资料整理归档;。

15.全权负责代建项目的安全及质量的管理;。

17.乙方在建设、管理及服务工作中应严格执行甲方各项管理制度和工作流程;。

18.严禁在施工过程中利用施工洽商或者补签其他协议随意变更建设规模、建设标准、增加投资额。因技术、水文、地质等不可预见因素造成重大设计变更和现场签证(其中设计变更超过10万元,现场签证超过5万元)必须按程序报甲方审批后,方可实施。

第八条:代建费用的计算及支付方式。

1.计取基数及费率:

2.支付方式:

第九条违约责任。

1.双方均应全面实际地履行本合同约定的各项义务,任何未按合同约定履行或未适当履行的行为,应视为违约。

3.若出现以下情况,乙方应按以下约定承担违约责任:

3.1对投资控制把关不严造成费用增加的,按第十二条第一款执行;。

4.因不可抗力导致合同全部或部分不能履行的,由双方协商解决。

第十条合同生效与变更、解除。

1.本合同自双方签字盖章或盖章之日起生效。

2.任何对本合同的修改、补充、变更,均应以书面形式进行。

3.合同解除约定:

3.1本合同经甲乙双方协商一致,可以解除;。

3.3《民法典》中关于委托合同解除的规定;。

3.4由于甲方原因致使代建工作延误、暂停或终止,乙方应将。

此情况与可能产生的影响及时通知甲方,甲方接到通知后应及时采取相应的措施,由于甲方未采取相应措施,乙方可暂停执行全部或部分代建业务,直至解除合同。

3.5乙方未履行全部或部分代建义务,且无正当理由,甲方可以发出警告直至解除合同。

3.6当事人一方要求变更或解除合同时,应当提前30日以书面形式通知对方。因解除合同使对方遭受损失的,除依法可以免除责任的情况外,应由责任方负责赔偿。

3.7本合同履行终了或被依法依约解除后终止。

第十一条本合同解除后,代建费用的结算原则。

1.本合同在履行过程中,因不可抗力或国家政策变化等原因,导致合同解除时,甲方应按照乙方实际完成的投资总量和代建费计算标准向乙方支付相应的代建费用。

2.甲方违约导致合同解除时,甲方除按照乙方实际完成的投资总量支付相应的代建费外,还应按照该代建费基数的向乙方支付违约金。

3.乙方违约导致合同被解除时,甲方有权扣除乙方的代建费,乙方并承担甲方的经济损失。

第十二条争议解决。

1.本合同在履行过程中如果发生争议,双方同意按下列第种方式解决争议:

(1)由西安仲裁委员会依照其仲裁规则进行仲裁;。

(2)向工程所在地的人民法院提起诉讼;。

(3)双方协商解决。

第十三条附则:

3.本合同、本合同的附件及修改和变更以及补充文件,在产生冲突且双方不能达成一致时,应按照时间顺序进行确认,即以时间在后的为准。

4.本合同一式份,双方各执份,经双方签字盖章或盖章后具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

您可能关注的文档