作为一种文体,总结具有简明扼要、概括准确的特点。总结可以通过列举事实、数据或例子来支持观点。以下是一些写作总结的技巧和经验,供大家参考。
手机电子协议书汇总篇一
_________(下称甲方)和_________(下称乙方),双方经协商签定如下协议:。
一、目的与要求1.通过双方合作,努力使甲方的电刷完成国产化,用性能优良,价格适中的国产电刷取代进口电刷:2.通过甲方电刷国产化工作,以提高乙方电刷制造技术水平;3.乙方提供的国产化电刷的技术性能必须达到或接过国外同类电刷的技术水平,并保证今后长期供货时各批量性能保持稳定与试用样品一致,确保甲方的生产能顺利运转。
二、国产化内容1.先从轧管厂连轧机用1400kw直流电机,限动芯棒用384kw电机电刷开始;2.在上述电机电刷国产化完全成功后将陆续向甲方所有其他进口电机推广。
三、国产化进程1.在此协议签订之前甲方已对乙方的设备能力,技术水平和管理水平进行了调研,认为有能力承担进口电刷国产化的研制工作;2.甲方对乙方提供的试用电刷在1400kw电机(1号下位)进行试用考核,在各种工况下能满足运行需要,并将乙方提供的384kw电机复合电刷装机试用;3.甲方将在_________年_________季度向乙订制一批国产化电刷做为扩大试用;4.经三个月考核期,若各项指标均能满足甲方使用条件,则甲方向乙出具试用签定材料并批量订货。
四、双方职责与工作1.甲方向乙方提供电刷国产化所需要的有关电机,电刷,工况条件,技术参数,电刷实样等供乙方参考,分析和测绘;2.甲方向乙方提供的电刷试样装机试用,并及时将使用情况反馈乙方;3.甲方向乙方提供电刷国产化过程中的现场技术服务与调研所需要的条件并积极配合;4.乙方应调研资汇编成册,将电刷制图编号一同归档并提供甲方一份,以作备案;5.乙方负责国产化电刷的分析,选型,试制全部工作,并按甲方的要求研制相应使用的电刷;6.乙方应提供国产试用电刷的技术性能数据与该进口电刷的有关技术性能数据,提交甲方参考;7.乙方将提供现场技术服务,积极配合甲方安全顺利的搞好国产化工作;8.双方均持严谨的科学态度进行合作,对在国产化中现反复应以谅解的态度直协商解决,确保电刷国产化顺利进行。
五、费用:甲方不另行向乙方去付研制费,但对国产化成功的电刷按优质的精神在订货价格上予以体现。
六、约束1.不得向第三方提供双方在国产化过程中的有关试制情况,文件,技术资料;2.待国产化电刷成功之后,甲方尽快地向乙方定点订货,推广电刷国产化的成果;3.乙方保证长期批量产品与试制产品质量一致,不得有质量的波动,并将甲方作为重点售后技术服务对象,提供长期技术服务,以保证国产化电刷的稳定使用。
七、本协议未尽事宜由友好协商解决。
八、本协议一式肆份,双方各保留贰份,盖章签字后生效。
进口贸易合同。
进口设备资产评估报告。
进口采购个人简历样本。
进口设备资产评估报告。
进口食品推销广告语。
基于dsp和cpld的无刷直流电机控制器。
手机电子协议书汇总篇二
_________(下称甲方)和_________(下称乙方),双方经协商签定如下协议:。
一、目的与要求1.通过双方合作,努力使甲方的电刷完成国产化,用性能优良,价格适中的国产电刷取代进口电刷:2.通过甲方电刷国产化工作,以提高乙方电刷制造技术水平;3.乙方提供的国产化电刷的技术性能必须达到或接过国外同类电刷的技术水平,并保证今后长期供货时各批量性能保持稳定与试用样品一致,确保甲方的生产能顺利运转。
二、国产化内容1.先从轧管厂连轧机用1400kw直流电机,限动芯棒用384kw电机电刷开始;2.在上述电机电刷国产化完全成功后将陆续向甲方所有其他进口电机推广。
三、国产化进程1.在此协议签订之前甲方已对乙方的设备能力,技术水平和管理水平进行了调研,认为有能力承担进口电刷国产化的研制工作;2.甲方对乙方提供的'试用电刷在1400kw电机(1号下位)进行试用考核,在各种工况下能满足运行需要,并将乙方提供的384kw电机复合电刷装机试用;3.甲方将在_________年_________季度向乙订制一批国产化电刷做为扩大试用;4.经三个月考核期,若各项指标均能满足甲方使用条件,则甲方向乙出具试用签定材料并批量订货。
四、双方职责与工作1.甲方向乙方提供电刷国产化所需要的有关电机,电刷,工况条件,技术参数,电刷实样等供乙方参考,分析和测绘;2.甲方向乙方提供的电刷试样装机试用,并及时将使用情况反馈乙方;3.甲方向乙方提供电刷国产化过程中的现场技术服务与调研所需要的条件并积极配合;4.乙方应调研资汇编成册,将电刷制图编号一同归档并提供甲方一份,以作备案;5.乙方负责国产化电刷的分析,选型,试制全部工作,并按甲方的要求研制相应使用的电刷;6.乙方应提供国产试用电刷的技术性能数据与该进口电刷的有关技术性能数据,提交甲方参考;7.乙方将提供现场技术服务,积极配合甲方安全顺利的搞好国产化工作;8.双方均持严谨的科学态度进行合作,对在国产化中现反复应以谅解的态度直协商解决,确保电刷国产化顺利进行。
五、费用:甲方不另行向乙方去付研制费,但对国产化成功的电刷按优质的精神在订货价格上予以体现。
六、约束1.不得向第三方提供双方在国产化过程中的有关试制情况,文件,技术资料;2.待国产化电刷成功之后,甲方尽快地向乙方定点订货,推广电刷国产化的成果;3.乙方保证长期批量产品与试制产品质量一致,不得有质量的波动,并将甲方作为重点售后技术服务对象,提供长期技术服务,以保证国产化电刷的稳定使用。
七、本协议未尽事宜由友好协商解决。
八、本协议一式肆份,双方各保留贰份,盖章签字后生效。
手机电子协议书汇总篇三
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,甲方愿把本工程发包给乙方,为明确双方权利和义务,经双方协商一致,订立本合同,共同遵守。
一、场地位置:。
二、工作内容:xx项目零星工程。
三、工程范围:
xx项目场地前期铺路垫砖渣、场外借土回填、临时排污雨水管井、清理泥浆池、基坑滑移抢险加固、6#、7#、售楼部土方场内倒土后挖转平整、临时售楼部基础、化粪池及周围场地回填压实、临时彩板房基础地坪施工及搭建、零星借工、机械作业等零星工作内容。
四、工程质量要求和验收标准。
1、工程质量要求:必须达到合格工程标准。
2、工程质量控制:所有工程必须达到相应的技术要求。工程质量达不到要求应予以返工,直到达到要求。若由此而造成工程逾期的,由乙方负责。为达到前述目标,甲方有权制定质量控制奖罚措施,乙方必须遵照执行。
3、工程质量验收标准执行现行国家质量验收规范及地方行政管理部门制定的规范文件。
五、合同价款。
1、本工程采用固定综合单价合同,本综合单价包括完成本工程所需的一切成本费用、利润、风险及税金等,任何情况综合单价不再调整。
2、本合同固定综合单价如下表:和零星工程综合单价表。
六、付款及结算。
1、工程款支付。
1.1本工程采用分期结算付款方式,每两个月支付一次,双方结算核对后10日内付款至当期工程结算总价的80%,剩余20%工程款待合同执行完毕后一次付清(无息)。
1.2乙方提供银行帐号和工程所在地税务机关认可的正规发票,甲方将相应工程款付清。
2、工程结算。
2.1结算工程量以现场签证为准,工程结算款=各单项综合单价*各单项签证工程量;。
2.2工程竣工验收合格后10日内,乙方报送完整竣工资料,甲方在接到乙方报送合格的竣工结算资料后10日同乙方核对完毕(乙方积极配合的情况下,如乙方14日内不予甲方进行结算,以甲方单方计算为准)。
七、工期要求。
本工程从20xx年5月1日开始陆续施工,20xx年12月31日截止,具体各单项工程开工时间按甲方工程部通知为准。
施工顺序及分部位等的具体要求详见甲方工程部书面通知,乙方在接到甲方工程部通知后必须按照通知要求内容及时间内组织施工,如达不到甲方工程部要求,每拖延一天,支付违约金20__元,拖延超过3天以上(含第3天),承担每天5000元的违约金,且甲方有权解除合同。因不可抗力、甲方原因造成的工期拖延,经甲方确认后,工期予以顺延。
八、责任和义务。
1、甲方责任:
1.1按合同要求明确零星工程的范围、施工内容及相应的技术标准。
1.2甲方负责监督乙方施工质量和安全文明施工。
1.3工程结束后,按合同规定的付款方式及时付款。
2、乙方责任:
2.1按照设计要求、规范规定及现场实际情况编写施工方案并组织施工,确保工程质量。如果由于乙方的不规范操作等造成质量问题发生返工而引起的工期延误的经济损失由乙方全部承担。
2.2施工过程中,如实填写原始记录,按照工序完善相关资料,工程结束后向甲方提供全部完整的竣工资料。
2.3乙方对本工程的地理位置、交通条件、周边自然环境、政府部门和村民等外部关系充分了解,本工程总价不因任何原因的变化而调整。
2.4乙方负责协调周边关系,因周边阻挠引起的工程不能正常进行或遭到损坏,由此造成的费用增加和责任,由乙方自行承担。
2.5乙方在施工过程中的法律等其他纠纷由乙方自行负责,如果给甲方带来法律纠纷和其他损失,甲方将从乙方工程款中扣除,来弥补甲方的损失。
2.6乙方施工期间,确保外界不向厂区内倾倒建筑和生活垃圾、排放污水;当工程交付时,乙方应当从施工现场清除并运出乙方的设备、材料、垃圾和各种临建设施,保持工程现场的清洁;否则,甲方有权委托第三人清理,发生的费用由乙方承担。甲方有权自任何应支付给乙方的费用中扣除或依法向乙方索取。
九、质量要求、安全文明施工保证。
1、工程质量达不到要求,乙方应无偿整改。整改未完成,每延期一天,支付违约金20__元,拖延超过3天以上(含第3天),承担每天5000元的违约金,且甲方有权解除合同。
2、乙方在零星工程的施工过程中,必须保证场地内正在施工的其他工程正常及安全施工。
3、由于乙方在施工过程中施工不当而造成的对其他在建项目等成品工程的破坏、质量隐患等情况由乙方负责并承担经济损失。
十、安全、文明施工。
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关标准规定,严格按照安全生产标准、规范组织施工;特种机械作业人员应具备相应的作业资格,并随时接受行业安全监督人员的监督检查,在施工中采取必要的安全防护措施,消除安全事故隐患,由于乙方安全措施不到位造成的事故损失和相应责任由乙方全部承担。
2、乙方必须对现场周边情况做详细的调查,在施工时要注意场地内及临近区域的地上及地下管线安全,无视甲方的警告造成管线遭到破坏,由此发生的一切损失由乙方负责。
3、乙方接受甲方的监督和管理,严格做好安全文明施工管理,如违反安全施工操作规程和防护规范而发生人身伤亡事故,由乙方承担。
4、自行负责乙方的人员、机械设备、材料以及成品和半成品的安全和保护。发生相关事故由乙方全部承担。
5、保证交通畅通,保证文明施工,乙方承担因施工污染市政道路路面的责任。
十一、廉政条款:
1、本合同双方都知悉并自愿共同严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的相关法律、法规规定,双方均知悉任何贿赂行为均构成违法乃至犯罪,也应当依法承担相应的法律责任。
2、无论出于何种事由,乙方向甲方主要负责人、经办人或其他相关人员给予包括但不限于回扣、好处费、现金、有价证券、购物卡、礼品或资助旅游等形式的不正当利益的,应视为乙方违约。
3、若乙方及其经办人员在投标、合同谈判、签订及履行合同过程中,给予甲方主要负责人、经办人或其他相关人员本条第二款所列示的不正当利益的,一经发现,甲方有权解除本合同,并有权主张乙方按照行贿金额的十倍支付违约金,作为对甲方的赔偿。
4、本条所称其他相关人员是指甲方主要负责人、经办人以外的与本合同有直接或间接利益关系的人员,包括但不限于甲方主要负责人、经办人的亲友。
十二、争议。
本合同履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成,双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十三、合同期限。
本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工、工程价款结算完毕,双方结清一切手续后失效。
十四、本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份,肆份均具有同等法律效力。
十五、本合同未详尽约定的事项,可参照国家及省、市有关规定执行。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
手机电子协议书汇总篇四
_________(下称甲方)和_________(下称乙方),双方经协商签定如下协议:
一、目的与要求。
1.通过双方合作,努力使甲方的电刷完成国产化,用性能优良,价格适中的国产电刷取代进口电刷:
2.通过甲方电刷国产化工作,以提高乙方电刷制造技术水平;
3.乙方提供的国产化电刷的技术性能必须达到或接过国外同类电刷的技术水平,并保证今后长期供货时各批量性能保持稳定与试用样品一致,确保甲方的生产能顺利运转。
1.先从轧管厂连轧机用1400kw直流电机,限动芯棒用384kw电机电刷开始;
2.在上述电机电刷国产化完全成功后将陆续向甲方所有其他进口电机推广。
三、国产化进程。
4.经三个月考核期,若各项指标均能满足甲方使用条件,则甲方向乙出具试用签定材料并批量订货。
四、双方职责与工作。
2.甲方向乙方提供的电刷试样装机试用,并及时将使用情况反馈乙方;
3.甲方向乙方提供电刷国产化过程中的现场技术服务与调研所需要的条件并积极配合;
4.乙方应调研资汇编成册,将电刷制图编号一同归档并提供甲方一份,以作备案;
7.乙方将提供现场技术服务,积极配合甲方安全顺利的搞好国产化工作;
8.双方均持严谨的科学态度进行合作,对在国产化中现反复应以谅解的态度直协商解决,确 保电刷国产化顺利进行。
五、费用:甲方不另行向乙方去付研制费,但对国产化成功的电刷按优质的精神在订货价格上予以体现。
六、约束。
1.不得向第三方提供双方在国产化过程中的有关试制情况,文件,技术资料;
2.待国产化电刷成功之后,甲方尽快地向乙方定点订货,推广电刷国产化的成果;
3.乙方保证长期批量产品与试制产品质量一致,不得有质量的波动,并将甲方作为重点售后技术服务对象,提供长期技术服务,以保证国产化电刷的稳定使用。
七、本协议未尽事宜由友好协商解决。
八、本协议一式肆份,双方各保留贰份,盖章签字后生效。
甲方(盖章):_____________。
法定代表人(签字):_______。
_________年________月____日。
签订地点:_________________。
乙方(盖章):_____________。
法定代表人(签字):_______。
_________年________月____日。
签订地点:_________________。
手机电子协议书汇总篇五
_________(下称甲方)和_________(下称乙方),双方经协商签定如下协议:
一、目的与要求。
1.通过双方合作,努力使甲方的电刷完成国产化,用性能优良,价格适中的国产电刷取代进口电刷:
2.通过甲方电刷国产化工作,以提高乙方电刷制造技术水平;
3.乙方提供的国产化电刷的技术性能必须达到或接过国外同类电刷的技术水平,并保证今后长期供货时各批量性能保持稳定与试用样品一致,确保甲方的生产能顺利运转。
1.先从轧管厂连轧机用1400kw直流电机,限动芯棒用384kw电机电刷开始;
2.在上述电机电刷国产化完全成功后将陆续向甲方所有其他进口电机推广。
三、国产化进程。
4.经三个月考核期,若各项指标均能满足甲方使用条件,则甲方向乙出具试用签定材料并批量订货。
四、双方职责与工作。
2.甲方向乙方提供的电刷试样装机试用,并及时将使用情况反馈乙方;
3.甲方向乙方提供电刷国产化过程中的现场技术服务与调研所需要的条件并积极配合;
4.乙方应调研资汇编成册,将电刷制图编号一同归档并提供甲方一份,以作备案;
7.乙方将提供现场技术服务,积极配合甲方安全顺利的搞好国产化工作;
8.双方均持严谨的科学态度进行合作,对在国产化中现反复应以谅解的态度直协商解决,确保电刷国产化顺利进行。
五、费用:甲方不另行向乙方去付研制费,但对国产化成功的`电刷按优质的精神在订货价格上予以体现。
六、约束。
1.不得向第三方提供双方在国产化过程中的有关试制情况,文件,技术资料;
2.待国产化电刷成功之后,甲方尽快地向乙方定点订货,推广电刷国产化的成果;
3.乙方保证长期批量产品与试制产品质量一致,不得有质量的波动,并将甲方作为重点售后技术服务对象,提供长期技术服务,以保证国产化电刷的稳定使用。
七、本协议未尽事宜由友好协商解决。
八、本协议一式肆份,双方各保留贰份,盖章签字后生效。
甲方(盖章):_____________。
法定代表人(签字):_______。
_________年________月____日。
签订地点:_________________。
乙方(盖章):_____________。
法定代表人(签字):_______。
_________年________月____日。
签订地点:_________________。
手机电子协议书汇总篇六
甲方:乙方:
地址:地址:
邮编:邮编:
电话:电话:
法定代表人(委托代理人):
法定代表人(委托代理人):
开户行:开户行:
账户:账户:
甲乙双方为携手合作,促进发展,满足利益,明确责任,依据中华人民共和国有关法律之相关规定,本着诚实信用,互惠互利原则,结合双方实际,协商一致,特签订本合同,以求共同恪守:
第一条工程名称(指分包部分之间工程名称)。
第二条工程地点。
第三条工程范围。
第四条质量标准可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)。
第五条承包人(如按预算实行包工包料,属于总承包人及发包人负责供应之材料,分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。
第六条工程总价本工程包价计人民币元整。
第七条工程包价本工程包价计人民币元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值)。
第八条付款办法。
第九条工程期限按本合同第三条的工程范围自年月日开工至年月日止全部完工。
第十条中间开工本工程范围内的工程,自年月日开工于年月日完成交工。第十一条双方联系制度及协作办法。
第十二条关于工程保密办法。
第十三条违约责任。
第十四条特殊条款。
第十五条合同有效期限,本合同自双方签字盖章后立即生效,在全部工程竣工,办理交工验收款项结清后失效。
第十六条合同份数本合同正式两份,双方各执一份,副本份,总承包人收执份(其中送拨款银行及发包人各一份)分包方收执份。
第十七条合同附件。
总承包人:负责人:地址:电话:
分包方:负责人:地址:电话:年月日订立。
备注。
手机电子协议书汇总篇七
根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条、工程项目。
一、工程名称:_____安装工程。
二、工程地点:_____。
三、承包方式:包工、包机械、包安全。
第二条、工程期限。
合同工期总日历天数_____天。
第三条、工程价款、结算及付款方式。
本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组_____元/组(一组_____块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价_____安装组数进行费用结算。
4、费用支付,施工结束后,甲方_____日内支付相关工程费用.
第四条、甲乙方责任。
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于_____cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条、件进行维修。
第五条、安全施工。
乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第六条、奖惩责任。
1、如_____月_____日前安装达到_____光伏板安装,则按_____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的_____%向守约方支付违约金。
第七条、纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条、附则。
本合同一式_____份,甲乙双方各执_____份,自双方代表签字。
手机电子协议书汇总篇八
根据《中华人民共和国经济民法典》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。
一、工程概况。
(一)工程名称:_____________________。
(二)工程地点:_____________________。
二、工程承包范围。
___________________________________。
安全维护及整改。
三、合同工期_______天。
四、工程造价。
工程造价为:______________元整。
五、质量标准。
5.1质量标准:达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)。
5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。
5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。
六、承包方式。
按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
七、工程计价。
7.1本工程计算编制原则:按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号《建设工程工程量清单计价规范》(_______,《_______省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第_______号),《_______省建设工程计价办法》,_______《_______省修缮定额》、_______《_______省建筑装饰装修工程量消耗标准》、_______《_______省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。
7.2人工、材料价格的确定:人工工资按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《_______建设造价》预算价,信息价及市场价格执行。
7.3具体工程量以甲方签证单为准。
八、工期。
有下列情况者,工期经核实签证后可顺延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾,以及洪水、地震等自然灾害,工程所在地量小时降雨_______mm或_______mm以上(以_______市气象局报告为准),一次停水、停电_______小时以上。
8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期,工期可以按实际情况顺延。
8.3因乙方原因造成的工期延误,合同工期不能顺延,费用由乙方承担。
8.4因甲方原因造成的工程延误,合同工期顺延,费用由甲方承担。
九、工程款的支付。
9.1工程完工后,甲方在_______内向乙方支付工程预算价的_______%.
9.2在工程结算办理完毕后,甲方支付至结算总价的_______%,工程保修金留结算总价的_______%,自工程验收之日起满一年后如无质量问题_______天内全额返还,保修金不计利息。
十、违约责任。
10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任,合同没有约定的,案民法典及相关法规执行。
10.2因违约方违约造成对方损失的,违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的,还应承担赔偿责任。
十一、安全生产和文明施工。
认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求,并做好安全管理工作,杜绝重大安全事故的发生,同时做好社会综合治理工作。
十二、争议的解决。
本合同在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由原告所在地人民法院解决,但诉讼期间不得中断施工。
十三、其他。
乙方应按国家有关规定及时支付民工工资,如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理,甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份。双方签字盖章后生效。
手机电子协议书汇总篇九
_________(下称甲方)和_________(下称乙方),双方经协商签定如下协议:
1、通过双方合作,努力使甲方的电刷完成国产化,用性能优良,价格适中的国产电刷取代进口电刷:
2、通过甲方电刷国产化工作,以提高乙方电刷制造技术水平;
3、乙方提供的国产化电刷的技术性能必须达到或接过国外同类电刷的技术水平,并保证今后长期供货时各批量性能保持稳定与试用样品一致,确保甲方的生产能顺利运转。
2、在上述电机电刷国产化完全成功后将陆续向甲方所有其他进口电机推广。
4、经三个月考核期,若各项指标均能满足甲方使用条件,则甲方向乙出具试用签定材料并批量订货。
2、甲方向乙方提供的电刷试样装机试用,并及时将使用情况反馈乙方;
4、乙方应调研资汇编成册,将电刷制图编号一同归档并提供甲方一份,以作备案;
7、乙方将提供现场技术服务,积极配合甲方安全顺利的搞好国产化工作;
8、双方均持严谨的科学态度进行合作,对在国产化中现反复应以谅解的态度直协商解决,确保电刷国产化顺利进行。
甲方不另行向乙方去付研制费,但对国产化成功的电刷按优质的精神在订货价格上予以体现。
1、不得向第三方提供双方在国产化过程中的有关试制情况,文件,技术资料;
2、待国产化电刷成功之后,甲方尽快地向乙方定点订货,推广电刷国产化的成果;
3、乙方保证长期批量产品与试制产品质量一致,不得有质量的波动,并将甲方作为重点售后技术服务对象,提供长期技术服务,以保证国产化电刷的稳定使用。
甲方(盖章):_____________。
法定代表人(签字):_______。
_________年________月____日。
签订地点:_________________。
手机电子协议书汇总篇十
第一条甲方同意乙方加盟“世贸商机”的电子商务服务平台,开展“世贸商机”的配对业务。
第五条期限及终止本协议有效期一年,自双方签约之日起;一方要求提前终止时应以书面方式提前三十天通知另一方;乙方有优先续约权。
第六条知识产权第。
七条法律适用本协议适用中华人民共和国法律,任何一方出现因违反法律而造成的不能执行协议条款,都应自行负责并补偿由此而给对方造成的损失。
第八条附则在打印或填写过程中,乙方不得更改或删除本协议中的任何条款,否则协议将被视为无效;本协议未尽事宜由双方协商解决。协议附件与本协议具有同等法律效力。本协议一式两份,双方各执一份,由双方代表签字盖章后生效。
甲方代表:_______盖章:___________日期
乙方代表:______盖章:___________日期
手机电子协议书汇总篇十一
电话:_________。
传真:_________。
电传:_________。
买方:_________。
电话:_________。
传真:_________。
电传:_________。
双方同意按照下列条款由卖方出售,买方购进下列货物:
1.货物名称、规格:_________。
2.数量:_________。
3.单价:_________。
4.总值:_________。
5.交货条件:fob/cfr/cif,_________。除非另有规定,“cfr”和“cif”均应依照国际商会制定的《国际贸易术语解释通则(incotems)》办理。
6.原产地国别:_________。
7.包装及标准。
货物应具有防潮、防锈蚀、防震并适合于远洋运输的包装,由于货物包装不良而造成的货物残损、灭失应由卖方负责。卖方应在每个包装箱上用不褪色的颜色标明尺码、包装箱号码、毛重、净重及“此端向上”、“防潮”、“小心轻放”等标记。
8.唛头:_________。
9.装运期:_________。
10.装运港:_________。
11.目的港:_________。
12.保险:当交货条件为fob或cfr时,应由买方负责投保;当交货条件为cif时,应由卖方按发票金额110%投保_________险;附加险:_________。
13.支付条款。
(1)信用证(l/c)支付买方应在装运期前_________日,向中国银行申请以电传/电信方式开立以卖方为受益人的不可撤销的议付信用证。信用证应在装船完毕后_________日内在受益人所在地到期。
(2)托收(d/p或d/a)支付货物发运后,卖方出具以买方为付款人的付款跟单汇票,按即期付款交单(d/p)方式,通过卖方银行及_________银行向买方转交单证,换取货物。货物发运后,卖方出具以买方为付款人的承兑跟单汇票,汇付款期限为_________后_________日,按即期承兑交单(d/a_________日)方式,通过卖方银行及_________银行,经买方承兑后,向买方转交单证,买方按汇票期限到期支付货款。
(3)汇付(t/t或m/t)买方在收到卖方依本合同第14条规定提交的海运单据后七日内,以电汇/信汇方式支付货款。
14.单证。
卖方应向议付银行提交下列单证:
(1)标明通知收货人/受货代理人的全套清洁的、已装船的、空白抬头、空白背书并注明运费已付/到付的海运提单。
(2)商业发票_________份;。
(3)在cif条件下的保险单/保险凭证_________份;。
(4)品质证明书;。
(5)装箱单/重量单/数量一式_________份;。
(6)原产地证明书;。
(7)发货通知书。
15.装运条件。
(1)在cif和cfr条件下,卖方应在装运前十天以电报或传真将船名、国籍和船龄通知买方。经买方确认后卖方才可装运,买方应在接到通知后五个工作日内予以确认,否则即视为已被确认。
(4)在运载船只启航之后_________个工作日内,卖方应将本合同第14条中列举的单证的副本(各一份)航空邮寄给买方。
(5)可以/不得转船。
(6)可以/不得分运。
(7)卖方有权在_________%数量内溢装或短装。
16.检验和索赔条款。
(1)在货物运抵最终目的地的港后,买方有权向货物检验机构申请对货物进行检验。检验机构为中华人民共和国_________进出口商品检验局。
(4)买方有权就第16条和第17条所述货物缺陷所造成的损失向卖方要求索赔。
17.品质保证。
卖方保证其所提供的全部货物均符合本合同的规定,并且是全新和未使用过的。货物的质量保证期为自货物到达目的地之日目的港卸货完毕之日起12个月。在质量保证期内,凡因设计、制造工艺和所有材料而产生的缺陷,卖方应自负费用进行修理或更换货物或部件。
18.不可抗力。
任何一方对由于下列原因而导致不能或暂时不能履行全部或部分合同义务的,不负责任:水灾、火灾、地震、干旱、战争或其他任何在签约时卖方不能预料、无法控制且不能避免和克服的事件。但受不可抗力影响的一方,应尽快地将所发生的事件通知对方,并应在事件发生后15天内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方。如果不可抗力事件之影响超过120天,双方应协商合同继续履行或终止履行的事宜。
19.仲裁。
因履行本合同所发生的一切争议,双方应友好协商解决。如协商仍不能解决争议,则应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会(北京),依据其仲裁规则仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方都有拘束力。仲裁费应由败诉一方承担,但仲裁委员会另有裁定的除外。在仲裁期间,除仲裁部分之外的其他合同条款应继续履行。
20.特殊条款:
本合同由双方代表签字后生效,一式_________份,双方各执_________份。
买方(盖章):_________卖方(盖章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
签订地点:_________签订地点:_________。
手机电子协议书汇总篇十二
甲方:
乙方:
按相关特种设备操作规范规定,维护合同项目内的特种设备设施正常运行,乙方愿意承包甲方所属项目特种设备设施的维修保养。经双方协商特签订本维修保养承包合同。
一、合同范围:
合肥二电厂(2_350mw)脱硝系统特种设备设施的维护、检修及保养。
二、维修保养范围:
脱硝特种设备设施的测试、维修、保养、年检。包括以下系统:
1)压力容器(液氨罐、蒸发器、缓冲罐、空气压缩罐);。
2)压力管道(氨管、空气管);。
3)安全阀。
三、合同金额与付款方式:
特种设备设施年维修保养费为人民币__元/年(大写:__:__元)。合同签订生效后,乙方提供正式服务类发票后一周内甲方一次性给付合同总价款30%的预付款,即人民币__元(大写:__);合同到期后,乙方提供正式服务类发票后一周内甲方一次性给付合同总价款70%的尾款,即人民币__元(大写:__)。
四、维护保养期限:
合同期限:自__年__月__日至__年__月__日止。
五、甲方责任:
2)甲方负责厂区内的协调工作与配合,并及时按合同支付费用;。
4)甲方为乙方提供维修保养时所需的技术文件、图纸资料等。
六、乙方责任:
1)乙方全权负责甲方特种设备的正常运行;。
2)乙方按规范要求和维护保养方案对特种设备设施进行维修、保养:
负责对系统及设备出现的问题及时提出意见及执行整改。
3)维护要求:
c)乙方在每次维修后填写维修记录单,由甲方检查后签确认。
4)保养要求:
a)乙方根据特种设备产品的保养周期和甲方的要求进行保养;。
b)乙方在每次保养后填写维修记录单,由甲方检查后签确认;。
c)乙方参加甲方定期或节日前安排的安全检查活动;。
d)乙方应按照不低于1次/月的频率对所属设备进行巡检。
5)其它事项:
a)乙方需参与甲方的事故调查;。
c)乙方需根据有关特种设备的相关规定对甲方相关项目进行检测,检测费用由乙方负责。
七、争议解决:
本合同若在执行过程中产生不同意见,双方应友好协商,若协商不成可将争议提争议发生地法院诉讼。
八、经济责任:
本合同经双方签盖章后生效后,如发生毁约,由毁约方按本合同金额的2%/天赔偿对方经济损失。
九、其它:
本合同一式肆份,双方各执贰份。
甲方:乙方:
法人或法人委托人:法人或法人委托人:
电话:电话:
日期:日期:
手机电子协议书汇总篇十三
承包方(以下称乙方):_________________________。
根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条、工程项目。
一、工程名称:_____安装工程。
二、工程地点:_____。
三、承包方式:包工、包机械、包安全。
第二条、工程期限。
合同工期总日历天数_____天。
第三条、工程价款、结算及付款方式。
本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组_____元/组(一组_____块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价_____安装组数进行费用结算。
4、费用支付,施工结束后,甲方_____日内支付相关工程费用.
第四条、甲乙方责任。
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于_____cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条、件进行维修。
第五条、安全施工。
乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第六条、奖惩责任。
1、如_____月_____日前安装达到_____光伏板安装,则按_____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的_____%向守约方支付违约金。
第七条、纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条、附则。
本合同一式_____份,甲乙双方各执_____份,自双方代表签字。
您可能关注的文档
- 最新中式婚礼的宣传文案范文通用(5篇)
- 最新福利卡申请书(通用12篇)
- 在家办公劳动协议书 上班协议书(7篇)
- 2023年企业年度经营状况范文通用(汇总14篇)
- 员工承包申请书汇总(大全14篇)
- 个人旅游代理协议书范本(优秀13篇)
- 2023年退役奖学金申请书范本(优秀20篇)
- 月底结账的协议书(优秀9篇)
- 商场春节开业营销方案范文通用(模板10篇)
- 退休老人投资理财方案范文通用 老年理财规划具体方案(4篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
个人简历
手 机 版填写手 机 电 子 版个人简历(大全8篇)35下载数 268阅读数 -
手 机 销售合同电 子 版(优质18篇)41下载数 335阅读数 -
手 机 购销合同电 子 版(模板16篇)21下载数 638阅读数 -
最新
电 子 版个人简历手 机 弄手 机 电 子 版个人简历(模板8篇)15下载数 764阅读数 -
手 机 采购合同电 子 版(大全9篇)46下载数 657阅读数 -
手 机 销售合同电 子 版(模板16篇)39下载数 756阅读数 -
手 机 电 子 协议书范本(优秀13篇)43下载数 624阅读数 -
最新
手 机 电 子 日记(汇总14篇)20下载数 917阅读数 -
手 机 电 子 协议书汇总(通用13篇)44下载数 569阅读数 -
手 机 销售合同电 子 版(实用20篇)11下载数 770阅读数