手机阅读

推荐施工方协议书通用(优质9篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-10 12:10:37 页码:11
推荐施工方协议书通用(优质9篇)
2023-11-10 12:10:37    小编:ZTFB

诗歌是语文学习中重要的一部分,可以帮助我们感受文字的美。如何挑选一份合适的谢礼来表达感激之情?以下是一些总结的要点和注意事项,希望能给大家一些启示。

推荐施工方协议书通用篇一

甲方:

住所地:

乙方:

甲乙双方此前共同参与了合作开发市街以北地块的项目,并参与签订了相关的合同文本。为保障乙方的权利,双方经过协商,达成本合同:

一、甲方同意在本合同签订当日向乙方交付万元人民币的保证金,用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任。否则,一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的,甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时,则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。

四、因本合同发生争议的,双方协商解决,不成时,交由乙方住所地人民法院裁判;

五、本合同经双方签章后生效,合同一式二份,每方各执一份。

甲方:

乙方:

推荐施工方协议书通用篇二

甲方:(以下简称甲方)。

乙方:(以下简称乙方)。

经以上甲乙双方协商决定,特因__社区办公室维修工程,经__社区两委同意,将居委会办公室维修工程承包给乙方承建,其承建事项及承建款项如下:

一、工程总价款及工程内容。

1、二楼以上新加一层120平方,每平米承包价为720元,合计价款86400元。

2、工程内容。

1)、四周墙体为240墙。

2)、柏木领子、柏木角子。

3)、以上材料及砂石、水泥、做工在内工程质量必须验收合格。

二、装饰。

1、三楼望板120平方,每平米单价为90元,合计10800元。

2、地板安装120平方,含河沙、水泥、搬运在内,每平米单价108元,合计12960元。

三、门窗安装46平方,每平米180元,合计8280元。

四、电源安装:合计1560元。

五、以上四项总计承包款为120000元(大写壹拾贰万元整)。

六、付款方式。

1、工程进度一半时由甲方支付乙方工程款20%。

2、工程完工后,由甲方支付乙方工程款40%。

3、峻工验收合格后,由甲方支付乙方工程款40%。

七、安全责任:乙方从开工至工程完善阶段,一切大小安全事故概由乙方承担一切经济责任。与甲方无关。

八、以上协议一式三份,甲、乙双方、搬罾镇人民政府各执一份,并望认真执行,该合同从立约签字之日生效,任何一方不得以任何借口反悔,否则其经济责任由反悔方承担。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

推荐施工方协议书通用篇三

为保障供暖顺利进行,经双方协商一致订立此协议:

一、协议期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

二、收费价格为每平方米(政府指导价)_____元,其中阳台、储藏间及楼道公摊面积按半价收取。

三、取暖费由乙方收取,乙方收齐经甲方核定后存入银行机构建立一个专门帐户,甲方按乙方提供的交费取暖户名单供暖,供暖后银行凭甲乙双方签字的结算清单按月把取暖费拨给甲方。

四、个别因未入住等原因未交取暖费的用户,由甲方采取措施停暖,甲方不得以取暖费未收齐为由拒绝或拖延供暖,否则乙方扣除延迟期双倍的取暖费;取暖户盗暖的甲方可依法追究其法律和经济责任,乙方有协助甲方查处盗暖行为及作证的义务。

五、供热期间在房间正常封闭情况下,甲方应保证取暖户室内温度不低于16摄氏度,(阳台、储藏间及楼道公摊面积除外)。取暖户发现室温低于16摄氏度时,要及时告知甲方和乙方,乙方要把取暖户投诉时间及甲方解决结果等详细情况经三方签字记录备案,并依据以下情况进行处理。

1、由于非故障原因致使取暖户投诉供暖达不到标准的,甲方要及时提高供水温度并在2小时之内达到供热标准,且保证在24小时之内不出现第二次类似情况的前提下,可免扣取暖费,否则,乙方在结算取暖费时,按每出现一次这种情况扣除当年取暖费总额的1%。

2、如供暖设备出现故障,甲方应及时告知乙方并组织人员抢修,4个小时之内恢愎供暖且一个月内出现故障不超过三次的,可免扣取暖费;如果4个小时内未恢愎供暖或一个月内出现故障累计超过三次(含三次)的,乙方在结算取暖费时,按实际停暖天数扣减取暖费,每次停暖超过4个小时而不足一天的部分按整天计算(意在促使甲方经常检修尽量少出故障维持正常供暖)。

六、乙方扣减取暖费应提供有取暖户及甲乙双方代表签字的投诉记录或故障记录。遇取暖户投诉或是供暖设备出现故障时,甲方应及时予以解决,并在乙方提供的记录上签字,如果甲方既不应诉解决问题也不在记录上签字,故意造成乙方扣减取暖费证据缺失的,取暖户或乙方可请公证人员到场对甲方的违约情况进行公证,公证书可作为扣减取暖费的证据,由此产生的一切费用一并由乙方在结算时从取暖费中扣除。

七、此协议未尽事宜依据国家有关政策执行或经甲乙双方协商解决。

八、此协议书一式两份,甲乙双方各一份,自签订之日起正式生效。

甲方(签字盖章):_____乙方(签字盖章):_____。

_____年_____月_____日_____年_____月_____日。

推荐施工方协议书通用篇四

为全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同资料,进一步明确在施工过程中甲乙双方的安全职责,保护施工人员的安全和健康,防止伤亡事故的发生,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、法规,甲乙双方经协商达成一致,并同意按以下条款签订本协议。

1、施工单位必须建立安全生产职责制,加强规范化管理,向施工人员进行安全交底、安全教育和安全宣传等各类安全活动,严格执行安全技术方案。

2、施工现场和工人操作面,必须严格按国家、政府规定的安全生产、礼貌施工标准搞好防护工作,保证工人有安全可靠、卫生的工作环境,严禁违章作业、违章指挥。

3、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须贴合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计进行架设,严禁任意拉线接电。

4、施工机械进场须经过安全检查,经检查合格的方能使用,并依照有关规定持证上岗,禁止无证人员操作。

5、施工单位应当做好施工现场安全保卫工作,采取必要的防盗措施,在现场周边设立围护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。

6、施工现场发生的'工程建设重大事故的处理,依照国家相关规定执行,同时我方给予20万元的经济处罚并清退出场。

1、甲方有权要求立刻撤走施工场内乙方施工队伍中的违章操作人员。

2、对不贴合安全规定的,建设单位安全管理人员和监理单位安全负责人有权要求施工单位停工和强行整改使之到达安全标准,所需整改费用从工程款中三倍扣除,同时所以造成的一切损失由施工单位承担。

3、违反安全生产、治安、消防、礼貌施工规定的行为,建设单位依据相关规定有权对施工方进行经济处罚。

1、施工单位必须尊重并且服从建设单位现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,并按经济合同有关条款加强自身管理,履行乙方职责。

2、施工单位应在合同签约后15天内,呈送安全管理防范方案,详述将要采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例,报建设单位批准。但此批准并不减轻施工方的安全职责。

3、施工单位必须执行安全技术方案报批制度、安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全讲话制度,并做好跟踪检查管理工作。

4、施工单位必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度,按要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度,并且严格贯彻实施。

5、施工单位必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度确保安全方案和措施得到实施;建立工长、班长跟班检查制度和班组自检制度;必须严格执行检查整改制度。

6、施工单位必须严格执行安全防范制度,采取一切严密的、贴合安全标准的预防措施,确保所有工作场所的安全,不得存在危及工人安全和健康的危险情景,并保证建设工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险。

7、施工单位自带的各类施工机械设备,机械性能应良好,各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。中小型机械设备和一般防护设施执行自检后依次报监理单位验收合格后方可使用;大型机械设备和大型防护设施,在自检的基础上申报监理单位,并理解专职部门的专业验收。

8、施工单位必须教育和约束自我的职工严格遵守施工现场安全管理规定。

9、施工单位必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度;必须预防和治理职业伤害与中毒事故。

10、施工单位必须严格执行职工因工伤亡报告制度,施工单位职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故,职责和损失均由施工单位负责。

11、如果发生因工伤亡事故,施工单位应在1小时内,以最快捷的方式及时逐级上报上级有关部门。同时施工方积极组织抢救工作,采取相应的措施保护好现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照。

12、施工单位要积极配合建设单位、上级主管部门对事故的调查和现场勘查。凡因施工方隐瞒不报、作伪证或擅自拆毁事故现场的,所造成的一切后果均由施工方承担。

13、施工单位必须承担因为施工单位的原因造成的安全事故的经济职责和法律职责。

14、如果发生因工伤亡事故,建设单位协助施工单位做好事故的善后处理工作。伤亡人员为施工方人员的,施工单位应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作。

1.进入施工现场不戴安全帽,不按规定使用劳动保护用品;。

2.攀登、跨越各种栏、网、架、墙、乘坐非载人提升设备上下,从上抛掷物料、垃圾;。

3.无证进行特种作业;。

4.擅自改变安全技术方案,拆改、移动或故意损坏安全设施,安全标志;。

5.乱拉乱接临时用电线路,擅自动用电器设备的;。

6.擅自带未满16岁人员进入施工现场;。

7.宿舍区乱倒垃圾、乱泼脏、废水的、乱扔烟头、乱倒剩饭剩菜;。

8.不服从管理,拒绝安全管理检查人员指导,威胁、漫骂、侮辱、殴打管理人员的;。

10.拆改、移动防护设施后,不按要求恢复,也不采取弥补措施的;。

12.偷盗现场的物资、设备、零星配件的。

4.违章指挥行为造成隐患、险情、未遂事故或伤害他人的;。

6.未及时做到工完料清的;。

7.随意乱倒建筑垃圾的;。

8.违章指挥造成事故的;。

9.发生紧急情景未能及时排除、制止或报告的;。

10.发生工伤事故未能及时抢救人员及保护现场的。

1、施工单位必须执行其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查,施工现场因安全生产不达标而造成的罚款等损失均由施工方承担。

2、施工单位应按有关规定,采取严格的安全防护措施,否则由于自身安全措施不力而造成事故的职责和所以而发生的费用由施工单位承担。非施工方职责的伤亡事故,由职责方承担职责和有关费用。

3、施工单位必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例,以及建设单位对施工现场消防保卫的特殊要求组织施工,并理解各方的安全检查。对建设单位及其他相关部门所签发的隐患整改通知,施工方应在指定的期限内整改完毕。逾期不改或整改不贴合要求的,建设单位有权对施工方进行5万元的经济处罚,该款直接从工程款中扣除。

4、因施工单位管理以及自身防范措施不到位或施工方工人职责造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故,事故经济职责、事故法律职责以及事故的善后处理均由施工方独自承担,所以给建设单位造成的经济损失由施工方负责全额赔偿。

本协议为施工合同补充条款,经双方签字盖章后生效,与施工合同具有同等法律效力,双方应认真履行。

本协议一式四份,甲乙双方各持二份。

甲方:__________(章)乙方:__________(章)。

法定代表人:_______法定代表人:________。

____年____月____日____年____月____日。

文档为doc格式。

推荐施工方协议书通用篇五

堵在夜空。

在我头顶翕合。

那只是一朵空虚的云,我多看了几眼。

它就散了魂魄。

闹哄哄的万家灯火。

越来越密集。

似乎在提醒这城市的热情。

夜风吝啬,霜降四十四小时。

我依然打着赤膊。

一个有关信仰的.问题忽然让我困扰。

就像此刻望出去那灰蒙蒙的空气。

光让它露出原形。

灯火下的人们贪婪呼吸。

公正的悬浮颗粒。

到达每一个人的肺泡。

夜空中没有亮点。

今晚,地球是我见到的。

唯一的星星。

推荐施工方协议书通用篇六

甲方(采购代理机构):

乙方(供应商):

为方便乙方参与甲方组织的政府采购项目,简化投标保证金交纳,退还手续,提高采购效率,依据(中华人民共和国合同法),(中华人民共和国政府采购法)等相关法律法规的规定,甲乙双方经协商,在平等自愿的基础上,就预存保证金的有关事宜达成协议如下:

1、乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元,作为参加甲方组织的政府采购项目的诚意保证。

2、乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金。甲方收到乙方预存保证金后,向乙方出具收据并发放一张"预存保证金卡"。

3、办理退还预存保证金手续时,乙方应书面向甲方提出并退回"预存保证金卡"。甲方在确认乙方手续齐全后,5个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金。预存保证金所孳生的利息全部上缴广州市财政。

1、除采购文件另有规定外,"预存保证金卡"作为乙方参与甲方组织的政府采购项目时递交投标文件的凭证,无须另行交纳投标保证金;双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的保证金数额的'多少而增减。

2、个别特殊或采购金额较大的项目,甲方有权在采购文件中规定"不接受预存保证金卡",乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金。项目结束后,甲方依法退回该项目保证金。

3、乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时,甲方依法扣减预存保证金,并上缴广州市财政。乙方应当在参加下一个政府采购项目之前及时补足,否则,乙方的"预存保证金卡"失效。

4、"预存保证金卡"仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目使用,乙方不得转借,出租,抵押或用于其他用途。

5、甲方必须将预存保证金存放在财政部门批准开设的"保证金专用账户",按国家有关法律法规进行管理和使用,不得挪作他用。

本协议发生争议,由双方协商或由政府采购监管部门调解解决;协商或调解不成,双方同意向广州仲裁委员会申请仲裁。

1、本协议自甲乙双方签字盖章并收到预存保证金之日起生效。xx年2月18日前已发采购公告的项目,由于未在采购文件中注明相关内容,不适用本协议。

2、在本协议履行期间,甲乙双方都有权单方面终止协议。乙方可随时书面提出,要求甲方退还预存保证金,终止协议。甲方提出终止协议,必须提前10个工作日书面通知乙方。退款当日本协议即自行解除。如甲乙双方均未提出要求终止协议并退还预存保证金,本协议长期有效。

3、在本协议履行期间,如有未尽事宜或遇国家有关法律法规的变更,双方可协商修改,补充相关条款。

4、本协议一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。

甲方:(盖章)。

乙方:(盖章)。

日期:

推荐施工方协议书通用篇七

发包人(全称):

承包人(全称:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程施工合同中得未尽事宜协商一致,特订立补充协议一。

一、根据承、发包人双方签订的《罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程》施工合同中专用条款第4.2条履约担保4.2.1条“按照投标文件的规定,承包人向发包人以现金(转账支票)方式按中标金额的5%在合同签订后7日内交纳履约保证金”

由于该条未明确履约担保金的退还具体时间,现补充明确为:按照投标文件的规定,承包人向发包人以现金(转账支票)方式按中标金额的5%在合同签订后7日内交纳履约保证金,基础工程完工,经验收合格由发包人及监理人书面确认后7日内发包人向承包人退还履约保证金总额的20%(无息退还);主体结构完工,经验收合格由发包人及监理书面确认后7日内退还履约保证金总额30%(无息退还),承包人承包范围内的工程全部完工,经发包人及监理人书面确认后7日内退还剩余的50%(无息退还)。

二、其他本补充协议若与原施工合同不一致的按本补充协议执行保证金退还协议书合同。此补充合同未涉及的条款,执行发包人与承包人签订的《罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程施工合同》。本补充协议与原施工合同具有同等法律效力。

三、本协议一式捌份,发包人、承包人各执肆份。

发包人:

承包人:

日期:

推荐施工方协议书通用篇八

委托方(甲方):

承接方(乙方):

工程项目:

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装饰。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签定本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。

第一条:工程概况。

一、工程地址:

二、居室规格:_______房型_______层(式)_______室_______厅_______卫。

三、施工内容:详见本合同附件《装饰施工内容表》。

四、委托方式:双方商定采取下列第种承包方式。

1.乙方包工、包全部材料;。

2.乙方包工、部分包材料,甲方提供部分材料;。

3.乙方包工、甲方包全部材料。

五、工程开工日期:_______年_______月_______日

六、工程竣工日期:_______年_______月_______日

工程总天数:_______天。

第二条:工程价款。

工程价款(金额大写_______)_______元。

第三条:质量要求。

一、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。

二、施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签定补充合同。

三、凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

第四条:材料供应。

一、甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装饰工程,非经甲方同意,不得挪作他用。

二、乙方提供的材料、如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用,如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

第五条:付款方式。

一、合同一经签定,甲方按照下表中的约定直接向乙方支付工程款。

支付次数支付时间支付金额。

第一次开工前三日_______年_______月_______日_______元。

二、甲方付清工程价款,详见本合同附件《家庭装饰工程工程结算单》,乙方向甲方办理移交及发放工程保修卡,详见本合同附件《家庭装饰工程工程质量保修卡》。

三、甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格,未结清工程价款时,不得交付使用。

四、工程施工中如有项目增减或需要变动,详见本合同附件《家庭装饰工程工程变更表》,双方应签定补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场酷清。

第六条:争议解决。

1.本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。

2.当事人不愿通过协商、调解解决,或协商调解解决不成时,可以按照本合同约定向——市仲裁委员会申请仲裁;——人民法院提起诉讼。

第七条:合同的变更和解除。

一、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后,重新签定补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。

二、施工过程中,任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

第八条:合同生效。

一、本合同和合同附件由双方盖章、签字后生效。

二、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

三、本合同(包括合同附件、补充合同)一式份,甲乙双方及见证部门各执壹份。

甲方:

乙方:

推荐施工方协议书通用篇九

合同编号:

委托人:

签订地点:

代销人:

签订时间:年月日。

第一条代销商品、数量、价格。

商品名称、商标品牌、规格型号、生产厂家、计量单位、数量、单价。

1、

2、

合计人民币金额大写:

(注:空格如不够用,可以另接)。

第二条代销商品的质量标准:

第三条代销商品的交付时间、地点、方式及费用负担:

第四条代销期限:从年月日至年月日。

第五条代销期限终止后,未售出的代销商品的处理:

第六条代销商品待遇报酬。报酬的计算方法是:

第七条报酬、货款的结算(可按下列方式选择,未选择的划掉)。

1、已售商品的价款每月日结算一次,代销人的相应报酬从价款中扣除。最后一批代销商品价款与报酬在代销期限终止时结清。

2、已售商品达百分之时,代销人与委托人结算一次价款,相应报酬从价款中扣除。最后一批代销商品价款与报酬在代销期限终止时结清。

3、

第八条本合同解除的条件:

委托人:

签订地点:

代销人:

签订时间:年月日。

您可能关注的文档