大连权属转移申请书 大连产权办理流程(4篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

最新大连权属转移申请书一

发包人：_________

承包人：_________

按照《_____》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

第1条?工程概况

1.1?工程地点：_________

1.2?工程内容：房屋间数_________室_________厅；总建筑面积_________平方米。

1.3?承包范围：_________

1.4?承包方式：双方商定采取下列第_________种承包方式：

（1）承包人包工包全部材料；

（2）承包人包工包部分材料；

（3）承包人包工、发包人包料。

1.5?开工日期：_________年_________月_________日；竣工日期：_________年_________月_________日；总日历工期（包括法定节假日）：_________日。

第2条?合同价款与支付

2.1?合同价款：金额（人民币大写）：_________，￥：_________。?2.2?合同价款采用方式：

双方商定本合同价款采用第_________种方式确定。

（1）采用固定价格：固定价格加_________％包干风险系数计算。包干风险包括_________。

（2）采用可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

（3）成本加酬金：_________

2.3?工程预付款：合同生效后，发包人向承包人预付工程款_________％即人民币（大写）_________，预付款扣回的时间、比例：_________。

2.4?工程款（进度款）支付

（1）工程款支付方式：_________

（2）工程款支付金额和时间：_________

工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。

发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

第3条?施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：

（1）发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。

（2）由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（费用包含在合同价款内）。

第4条?发包人工作

4.1?指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

4.2?装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线（水、电、暖气、煤气管道），负责到有关部门办理审批手续。

4.3?向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

4.4?负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

4.5?开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

4.6?负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。

第5条?承包人工作

5.1?指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

5.2?严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。

5.3?严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

5.4?未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

5.5?工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

5.6?保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

第6条?材料供应

6.1?装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

6.2?由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

6.3?凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

第7条?安全生产和防火

7.1?发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

7.2?发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

7.3?承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

7.4?由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。

第8条?工程质量及验收

8.1?双方约定本工程质量应达到国家质量评定_________标准（可选择优良或合格）。

8.2?优良工程等级增加的经济支出_________。

8.3?本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。

8.4?发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

8.5?工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

8.6?装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。

第9条?工程变更

9.1?发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

9.2?承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。

第10条?竣工结算

10.1?工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。

10.2?工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。

第11条?工程保修

11.1?验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。

第12条?违约责任

12.1?由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_________元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_________支付滞纳金。

12.2?由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人_________元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________％。

12.3?承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

12.4?未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。

12.5?承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

12.6?未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

12.7?因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

12.8?双方约定其它违约责任：_________。

第13条?争议的解决方式

13.1?本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

（1）提交大连_____委员会_____；

（2）依法向工程所在地人民法院起诉。

第14条?不可抗力

14.1?双方关于不可抗力的约定：_________。

第15条?______________。

第16条?合同生效

16.1?合同生效日期：_________年_________月_________日

第17条?合同份数

17.1?本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：_________。

第18条?合同备案、鉴证

18.1?合同备案、鉴证：发包方：_________身份证号：_________；承包方：_________身份证号：_________。

第19条?其它约定_________。

发包方（盖章）：_________承包方（盖章）：_________

授权代表（签字）：_________授权代表（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

最新大连权属转移申请书二

发包人：_______________

承包人：_______________

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

第1条工程概况

1.1工程地点：_________________

1.2工程内容：房屋间数_____室_____厅总建筑面积_______平方米。

1.3承包范围：___________________

1.4承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式：

承包人包工包全部材料

承包人包工包部分材料

承包人包工、发包人包料。

1.5开工日期：______年_____月_____日

竣工日期：______年_____月_____日

总日历工期：_______日

第2条合同价款与支付

2.1合同价款

金额：_____________

￥：________________

2.2合同价款采用方式

双方商定本合同价款采用第____种方式确定。

采用固定价格。固定价格加_____%包干风险系数计算。包干风险包括____________________

采用可调价格，按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

成本加酬金

2.3工程预付款

合同生效后，发包人向承包人预付工程款____%即人民币_____________,预付款扣回的时间、比例：___________________

2.4工程款支付

工程款支付方式：__________________

工程款支付金额和时间：____________

工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款同期调整支付。

发包人不按合同约定支付工程款，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

第3条施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：

发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。

由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。

第4条发包人工作

4.1指派________为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

4.2装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线，负责到有关部门办理审批手续。

4.3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

4.5开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。

第5条承包人工作

5.1指派_______为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

5.2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。

5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

5.4未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

5.5工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

5.6保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

第6条材料供应

6.1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

6.2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

6.3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

第7条安全生产和防火

7.1发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

7.2发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

7.3承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。

第8条工程质量及验收

8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定_______标准。

8.2优良工程等级增加的经济支出

8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。

8.4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

8.5工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

8.6装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。

第9条工程变更

9.1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。

第10条竣工结算

10.1工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。

10.2工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。

第11条工程保修

11.1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。

第12条违约责任

12.1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_______元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_______________支付滞纳金。

12.2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人______元违约金。

工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的______%。

12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

12.4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故由承包人负责并承担损失。

12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

12.6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

12.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

12.8双方约定其它违约责任:____________________

第13条争议的解决方式

13.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决也可由有关部门调解协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：

提交大连仲裁委员会仲裁

依法向工程所在地人民法院起诉。

第14条不可抗力

14.1双方关于不可抗力的约定：___________________

第15条保险

第16条合同生效

16.1合同生效日期：_____________________________

第17条合同份数

17.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

双方约定合同副本份数：_________________________

第18条合同备案、鉴证

18.1合同备案、鉴证：_______________

发包方：_____________身份证号：_____________

承包方：_____________身份证号：_____________

最新大连权属转移申请书三

冰峪位于庄河市北40公里处，距大连160公里，丹东160公里，沈阳300公里。全区面积50万平方公里，以自然山水为特色的山岳型风景名胜区，有北方江南、辽南小桂林的美誉。2001年进入全国首批aaa___旅游景区行列，并透过了iso90022000质量体系认证，是大连，乃至辽宁的著名景区。

此刻有个问题考考大家：谁明白冰峪沟的冰峪是哪两个字？对，是冰雪的冰，山谷峪。意思就是寒冷的山谷。原先呢并不是这两个字的。据史料记载，唐朝初年，唐太宗属下一员大将薛仁贵，他东征高勾丽时，第一站便败下阵来，在辽南摆下战场，当时冰峪是他的后防基地，因为那里山势有一夫当关、万夫莫开之势，并且水草丰沛，益于屯兵养马，当时士兵称为兵御，士兵的兵，防御的御，是屯兵防御之意。之后有一年唐太宗视察三军，当时正是初春三月之际，冰峪沟外是青山吐翠春光艳，而沟内却是冰封雪盖彻底寒，一片冰雪的世界，唐太宗被这截然不一样的美景所感叹，启动金口曰；冰峪，冰峪乃冰川雪峪也。冰峪名字延用至今。据多方考证：冰峪确系古战场，曾在景区内出土金铜合金，九迭篆文的副统之印和都统所的印章各一枚，现存庄河文化馆一枚，沈阳故宫一枚。曾在景区内发现铁制三足两耳行军锅两口。

冰峪属于暧温带湿润季风气候，具有海洋性气候特点，光照和雨量集中，是避暑的理想去处。景区内生态系统保存完好，野生动物资源丰富，有动物1875种，其中有国家一级类保护动物金雕：二级保护类动物东北小鲵：还有狍子、野鹿等大型哺乳类动物。鱼类32种、鸟类278种、昆虫878种、植物1104种。超多生长着11种_带植物，有天女木兰，三桠吊樟、海棠常衫、八角枫，并保存世界上最大的原生型天然赤松栎林生态系统，共17平方公里。冰峪沟的山峰是千山山脉的南延部分，平均海拔500米左右，既有北方山川粗矿豪放的气势，又有南国山岳玲珑秀美的风姿。拦马蜂是景区的最高峰，高682米，站在山顶，鸟瞰景区，能够看到黄海的白矾点点及庄河的三大水库：有英纳河水库、转角楼水库和朱隈子水库。

景区内的地质构成为石英岩，石英岩被侵蚀构成了峰丛，峰林，与云南的石灰岩地貌，与湖南张家界的石英砂岩地貌，有着根本的不一样，实属国内罕见。根据中国科学院地理研究所专家考证：冰峪沟是全国规模最大、质量最好的石英岩景区，此刻已经是国家级的地质公园。

这天我们游览的路线是：东门进南门出东门乘船从云水渡到仙人渡；下船经双龙汇抵英纳湖景区；乘船游览英纳湖；下船回到双龙汇，翻过小山或者花2元钱坐个小摆渡船到达小峪河景区；透过小峪河景区到达小桂林游乐场，有条不大的小河，游客能够选取过河方式：1元5元不等，这个费用是客人自理的；过了河向前走不远就是小桂林停车场，我们的旅游车就在那等我们，最后我们乘车从南门出景区。

各位游客，我们此刻到达了云水渡口，我们将乘游船驶入冰峪，请大家在游览时必须要注意安全，带小孩的家长请照顾好自我的小孩，以免发生危险。

我们现乘坐的游船由云水渡口驶往仙人渡口，中间大约需要十分钟的时光，那里为什么会称为云水渡呢？因为每当夏季雨后，轻纱般的云雾从东南向北，碧清的英纳河水从大坝倾泻而下，水珠四射。轰鸣之声不绝于耳，景色十分壮观所以美其名曰：云水渡。

大家看，右侧这个豪华建筑物是富丽华大酒店驻冰峪的办事处，大家都明白富丽华大酒店是省内第一家五星级宾馆，而能在冰峪设立一个办事处，可见冰峪具有很强的接待潜力，这也和冰峪风景区被评为4_度假区有关。大家看，左边的这个小岛叫情人岛，因为冰峪山清水秀吸引了很多新婚情侣，他们在岛上栽种柳树，留作纪念，取杨柳依依之意，祝愿感情天长地久，此岛也因此而得名。

在右侧，大家能够看到一片枫扬树林，它是那里11种_带植物当中的一种，冰峪属于暖温带地区，南方_带植物能在冰天雪地的北国超多生存，这不能不说是一个奇迹。

位于我们右侧山峰的临水边缘处，有三个独立的山峰，叫做三官映月，天官、地官、水官。天官风调雨顺，地官五谷丰登，水官润泽苍生。在皓月当空之际，三官的化身倒映水中，幽妙和谐。

我们右边的这条沟谷叫做仙宠苑。进入此沟，将会看到一些出神入化的山石造型，有仙人的宠物坐骑麒麟、狮子、虎、豹、鹿等，惟妙惟肖。

此刻请回头望，从此向南有四个独立的山头，那依次是福、禄、寿、喜四位星官的化身，福平安幸福；禄荣华富贵；寿延年益寿；喜吉祥如意。传说历史上那里曾有妖怪荼毒生灵，民不聊生，玉帝降旨，各路神仙聚于此，谈经论法，消灾灭难。从此，冰峪一片祥和，福、禄、寿、喜四位星官落此。

我们前面的那个渡口就是仙人渡口了，据说曾有仙人在此渡过，此处因此得名。我们左前方立于河中的巨石叫做中流砥柱，它高约四十多米，巍然耸立于河中心。其实冰峪这个景区的开发也源于此。据说，在1981年的时候，有一个摄制组来此拍摄外景，当时有一个摄影师见那里的景色十分美，就将此景拍摄下来，并在《人民画报》的第十期刊登，并翻译成多种文字，市政府由此也很重视对冰峪的开发，在84年的时候对冰峪和仙人洞进行开发，所以人们也把中流砥柱认为是冰峪的幸运石。如果大家仔细看的话，会发现巨石中间有一道天然裂缝把它分为一高一低的两瓣，像不像相依相偎的情人？所以游人又风趣的称它为夫妻石或情人石。请看我们左右两边的石壁，由于洪水的终年冲刷，它已构成一个自然的大括弧，此处称之为龙门。中国有鲤鱼跳龙门之说，鲤鱼跳龙门会变为飞龙；人过龙门便会鸿图大展，好运常伴，在那里我祝愿各位好运伴您一生！

游客朋友们，仙人渡口到了，水路游览到此告一段落，请各位站稳慢下，大家看，我们前面这块石头，名为仙人渡，据说摸一摸它会把冰峪的幸运带走，大家不妨摸一摸，把冰峪的幸运带回家。

左边这块爬满藤蔓的巨石上就是邓小平的胞弟邓恳先生2000年游览完冰峪的题词北冰峪，南桂林，奇峰秀水甲天下，冰峪的辽南小桂林美誉也就从此叫开了。

最新大连权属转移申请书四

大连位于中国辽东半岛最北端，东濒黄海，西临渤海，冬无宽寒，夏无酷暑，年仄均温度10℃。大连是中国劣秀旅游乡市、卫生乡市、园林化乡市，往年6月5日联开国赋予大连为中国唯1、亚洲第两个“全国环境500佳”乡市，_泽-民称大连为“东方亮珠”，何光玮局长为大连旅游定位为“浪漫之都”。

大连旅游的特点是以大海为背景，以绿色为依赖，以貌寝的乡市环境为品牌，以大型旅游行为为载体，以特色旅游项目以实古装乡、足球乡、田径之城、夜光乡为吸引力的年轻而古代的浪漫之都。

1、浪漫的广尝绿地、喷泉—乡市修在花园里

大连乡市中有1300万仄方米的绿地，成为北方绿化最好、绿色最浓的乡市。大连是中国广场最多的乡市，50个广场多姿多彩：有中国第1、全国第三的海军广场，有中山音乐广场，有百姓喷泉广场，另有亚洲最大的110万仄方米的星海湾广常在古代乡市中，路畅很首要，因为它可以或许保证没有塞车;广场比路更首要，因为广场是乡市的客厅，有了广场就能纳客，让游人在严松的环境中戚闲参观。

40千米长的滨海路，是中国的旅游佳构路，宛如一条玉带俊逸着，将诸多旅游景点连接起去，正可谓“犹抱琵琶半遮面，大珠小珠落玉盘”。

两、浪漫的修建—奏响乡市凝聚的音乐

在大连，乡市修建作风各异：有今罗马的柱式修建，有流行于亚洲的圆穹式修建，有今老的俄罗斯修建(俄罗斯一条街)、巴洛克式的修建，有拜占庭式修建(北山旅游风情街)，有日原别墅式修建，有中国式的修建。假如说但愿大厦是大连修建群中亭亭玉立的美少儿，那么全国贸易大厦等于大连修建群中风流倜傥的美男子。大连修建今老古代、典俗与浪漫、传统与西洋的以及-谐地融为一体，奏响了一曲劣美动人的乡市修建交响乐。

3、浪漫的大海—空气清新、海鲜上乘

大连有1900千米海岸线，“金沙滩，银沙滩，海天连成一片”;大连空气中负氧离子多，温度合适，没有热没有冷，空气清新。大连是避暑胜地，是适开人居住以及旅游的乡市。大连的吃海、玩海、钓海、看海、买海已形成系列旅游产品。大连的海产品歉富，鲍鱼的产量占齐国的60%。大连海域海水干净，热度适开，含盐量30‰，正适开鱼虾、鲍鱼，刺参，扇贝，紫海胆，螺类等海珍品的进展，养分价格高且味叙鲜美，吸引大批游客，除此之外，中级导游，大连另有西餐、日餐、韩国餐、泰国餐;有中国的京菜、川菜，鲁菜，粤菜，上海菜，可谓“美食天堂”。