2023年学校零星协议书范本(精选8篇)

有时候，只有冷静地停下脚步，才能看到那些被忽略的美好。用简练、准确的语言来概括总结的内容，使读者一目了然。这些精选的总结样例都是经过精心挑选的，它们或许能够为您的写作提供一些启示。

学校零星协议书范本篇一

联系电话：

乙方：刘xx（以下简称乙方）。

联系电话：

一、甲方同意将花河边小学除教学楼外22大间平房（含所有师生寝室、厨房）房屋维修委托乙方。

二、乙方负责全部维修所需的桁条桷木砖瓦材料以及施工。

三、维修时间20xx年5月2日——6月30日。

四、维修要求：腐烂的桁条桷木必须更换、屋漏重新翻检、沟瓦杂物清理干净，消除所有房屋桷木桁条隐患、换掉硝化严重的墙砖，屋顶不漏水。

五、维修费每间600元，总计13200元，分三次付清。

第一次付4400元。

即完成检修工作初步验收时期。

第二次于学期末付4400元。

直观检验符合质量要求。

第三次付4400元，一学年后，次年经过雨季检验合格，于20xx年7月底前付清。

分三个阶段质量验收，发现某地方不符合质量要求，甲方要求复工做好，如果不能复工的地方，甲方有权在维修费扣除相应的费用。

六、合同签订后如果甲方反悔另选他人维修，属甲方违约。

甲方支付金1000元给乙方。

合同签订后，如果乙方反悔不按期维修或不承接维修（因承包其它工程工程量大），影响甲方正常工作和生活，属乙方违约，乙方支付违约金1000元给甲方。

七、乙方自行负责施工安全。

八、其他未尽事宜，双方友好协商解决。

九、本合同经甲乙双方协商签字后生效，合同一式三份，甲乙双方各执一份，交中心校备案一份。

甲方签名：

乙主签名：

20xx年4月25日。

公路维修合同范本。

汽车维修合同范本。

学校零星协议书范本篇二

甲方： (以下简称甲方)

乙方 (以下简称乙方)：

兹因甲方需要在进行日常零星维修工作。要求乙方负责做好零星维修工作，此零星维修工程为包工包料，所有材料由乙方提供。经双方协商特订以下协议：

一、工程内容：工程要求：

2、 工作时，必须按照相关规范施工，遵纪守法，遵守甲方相关规章制度;

3、乙方在施工过程中必须严格采取相应的技术措施;

5、乙方在进行高空作业时，应自主做好安全防范工作，做好自身的人身安全，一切安全责任由乙方自行承担，甲方概不负责。

二、工程造价：按实际结算费用为 (小写： 元)(具体费用见验收清单)。

三、付款方式：在工程验收合格后一个月内付清。

四、保质期：自完工验收合格之日起满一年。(此维修工程在 年 月 日已全部完工，验收合格。)

五、乙方须按国家和地方有关规范、规定做好现场施工的安全防范工作，严格遵守安全操作规程，施工期间发生的各类事故由乙方自负，甲方不负任何责任。一切施工工具由乙方自理。

六、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效。

甲方：(签章) 乙方：

甲方代表：

身份证号码：

账号：

年月日： 年月日：

学校零星协议书范本篇三

零星工程在生活中还是比较普遍的，那么签订零星。

协议书需要注意什么呢?以下是在本站小编为大家整理的零星施工合同协议书范文，感谢您的欣赏。

工程承包人：(以下简称甲方)。

劳务分包人： (以下简称乙方)。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于广东火电工程总公司(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工承包合同。双方就施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、劳务分包人资质情况。

法人身份证号：

营业执照编号： 。

税务登证编号：

经营范围：

经营期限： 。

2、劳务分包工作对象及提供劳务内容。

2.1工程名称：广东阳西华夏电厂1#机主厂房及集控楼工程。

2.2工程地点：广东省阳江市阳西县上洋镇河北村。

2.3分包范围：1#机主厂房及集控楼工程主体结构劳务部分。

2.4提供分包劳务内容：配合主体工程施工的零星用工。

3、工程承包人权利义务。

3.1、工程承包人有权根据工作需要分配劳务分包人的工作。

3.2、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬。

3.3、工程承包人视工程情况，有权对劳务分包人承包的工程项目、工作内容及工程量做出调整，劳务分包人必须服从工程承包人的安排。

3.4、工程承包人有权对不合格的劳务分包人进行清退。

4、劳务分包人权利义务。

4.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织符合发包人及承包人各项规定的工人投入工作;未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关。

规章制度。

4.2、劳务分包人根据承包人的要求，每月底前提交本月实际工人数量及变动情况,提交下月预计工人数量及变动情况。

4.3、严格按照承包人的要求组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。若劳务分包人整改后仍达不到要求，工程承包人有权更换队伍，由此造成的损失及替换其它队伍的进、退场费用由劳务分包人承担。

4.4、按工程承包人统一规划，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。负责区域内的文明施工及安全设施的维护。

4.5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

5、安全文明施工与检查。

5.1劳务分包人应遵守工程建设生产管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消防事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由劳务分包人承担。

5.3劳务分包人应定期对其员工及招用人员进行体检，体检不合格或患有职业禁忌症及老、弱、病、残者，未满十八周岁的未成年工应坚决清退，严禁录用。

5.4劳务分包人的管理人员及施工人员进场前必须进行安全教育，并对经批准的安全施工技术措施或方案向全体人员进行安全技术交底，工程承包人应协助做好交底工作。

5.5文明施工：要求乙方做到工完料尽场地清，每日一小清，所清出的杂物设点集中堆放，并将杂物、垃圾运至指定的垃圾丢弃场。一周一次大清扫，保持现场整洁，材料堆放整齐，不阻碍正常施工。

5.6劳务分包人在施工中以“遵守法规、文明施工、安全环保、持续改进”的环境和职业健康安全方针，严格遵守和执行工程承包人制定的关于安全、文明施工制度和规定;工程承包人安全主管部门对劳务分包人的安全施工有监督、指导、教育和处罚的权力。

5.7在施工现场中，若因劳务分包人原因造成人身伤亡或设备事故，必须按工程承包人事故调查处理规定调查处理，并及时向工程承包人安全部门报告，同时按政府有关部门要求处理，并由劳务分包人承担所发生的一切事故责任和费用。同时劳务分人必须按工程承包人有关安全文明施工规定对其提出的安全整改措施按时按期完成。并将整改情况报工程承包人复查，对弄虚作假行为将进行严肃处理。对事故责任有异议时，双方按政府有关部门的认定处理。

5.8、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工，否则劳务分包人有权拒绝。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。在签订本工程承包合同七天内，甲、乙双方签订“安全文明施工。

责任书。

”。

5.9、甲方的企业形象(ci)策划和实施涉及到乙方时，乙方不得以增加。

6、安全防护。

6.1、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。

6.2、劳务分包人在施工现场内使用的安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服及其他安全防护用品)，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。

7、事故处理。

发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应立即报告工程承包人并采取及时有效的救治措施。

8、材料、设备供应。

劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切损失。

9、劳务报酬。

9.1、本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算：

(1)约定不同工种劳务的工日综合单价，按确认的工日计算。

(2)约定不同工作成果的计件综合单价，按确认的工程量计算。

9.3、采用第(1)种方式计价的，普工劳务的计时综合单价见附件;。

9.4、采用第(2)种方式计价的，不同工作成果的计件单价为：

9.4.1、本工程不同工作成果的计件按电力建设工程预算定额(第一册建筑工程)(20xx年修订本)计,不足部分按全国统一建筑工程基础定额(江西省单位估价表)(20xx年)。人工综合单价按42元/工日。

9.4.2、为了保质保量保工期完成本工程，甲方设置安全文明施工、质量及工程进度考核奖。安全及文明施工考核奖由本项目部安全科制定实施细则;工程质量考核奖由本项目部质检科制定实施细则;工程进度考核奖由本项目部技术科制定实施细则。各部门制定的实施细则作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，每月结算一次。考核奖金不另计取其他费用。

9.4.3、乙方施工人员往返路费由甲方每年承担一趟。

9.4.4、以上单价均包括管理费用、利润和税金，除此之外不另计费用。如是随行议价另计百分之十五管理费。

10、工时及工程量的确认。

10.1、采用按确定的工日计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。

10.2、采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。

11、劳务报酬的支付。

共

2

页，当前第。

1

页

1

2

学校零星协议书范本篇四

发包人(以下简称甲方)：

承包人(以下简称乙方)：

为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程名称：________________________。

二、建筑面积(工程形式)：____________。

三、施工地点：________________________。

四、工期：

1、开工：____年__月__日;。

2、竣工：____年__月__日;。

3、合同工期总共历时____天。

五、承包形式：

本工程采取下列第_____项方式承包。

1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算;。

2、包工不包料;。

3、包工包料。

如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。

六、工程质量管理及验收。

1、质量标准：工程质量符合___________________标准。

2、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

3、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的`，乙方应承担相应的违约责任。

七、工程价款：共计人民币_______元。

八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_____%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。

九、质保期：_______年。

十、双方的责任义务。

1、发包方的责任义务。

(2)监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;。

(3)给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;。

(4)按时给承包方拨付款项和进行验收、结算。

2、承包方的责任义务。

(1)按发包方要求及图纸要求进行施工;。

(2)如期完成施工任务;。

(3)接受发包方的技术指导和质量标准要求;。

(4)负责发包方提供料物及设备的保护;。

(5)教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;。

(6)承担施工中的一切安全事故责任及费用。

十一、其他。

1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式____份，双方各执_____份，具有同等效力。

(以下无正文)。

甲方(盖章)：

签约日期：________年___月___日

乙方(盖章)：

签约日期：________年___月___日

学校零星协议书范本篇五

工程承包人：(以下简称甲方)。

劳务分包人： (以下简称乙方)。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于广东火电工程总公司(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工承包合同。双方就施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、劳务分包人资质情况。

法人身份证号：

营业执照编号： 。

税务登证编号：

经营范围：

经营期限： 。

2、劳务分包工作对象及提供劳务内容。

2.1工程名称：广东阳西华夏电厂1#机主厂房及集控楼工程。

2.2工程地点：广东省阳江市阳西县上洋镇河北村。

2.3分包范围：1#机主厂房及集控楼工程主体结构劳务部分。

2.4提供分包劳务内容：配合主体工程施工的零星用工。

3、工程承包人权利义务。

3.1、工程承包人有权根据工作需要分配劳务分包人的工作。

3.2、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬。

3.3、工程承包人视工程情况，有权对劳务分包人承包的工程项目、工作内容及工程量做出调整，劳务分包人必须服从工程承包人的安排。

3.4、工程承包人有权对不合格的劳务分包人进行清退。

4、劳务分包人权利义务。

4.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织符合发包人及承包人各项规定的工人投入工作;未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。

4.2、劳务分包人根据承包人的要求，每月底前提交本月实际工人数量及变动情况,提交下月预计工人数量及变动情况。

4.3、严格按照承包人的要求组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。若劳务分包人整改后仍达不到要求，工程承包人有权更换队伍，由此造成的损失及替换其它队伍的进、退场费用由劳务分包人承担。

4.4、按工程承包人统一规划，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。负责区域内的文明施工及安全设施的维护。

4.5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

5、安全文明施工与检查。

5.1劳务分包人应遵守工程建设生产管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消防事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由劳务分包人承担。

5.3劳务分包人应定期对其员工及招用人员进行体检，体检不合格或患有职业禁忌症及老、弱、病、残者，未满十八周岁的未成年工应坚决清退，严禁录用。

5.4劳务分包人的管理人员及施工人员进场前必须进行安全教育，并对经批准的安全施工技术措施或方案向全体人员进行安全技术交底，工程承包人应协助做好交底工作。

5.5文明施工：要求乙方做到工完料尽场地清，每日一小清，所清出的杂物设点集中堆放，并将杂物、垃圾运至指定的垃圾丢弃场。一周一次大清扫，保持现场整洁，材料堆放整齐，不阻碍正常施工。

5.6劳务分包人在施工中以“遵守法规、文明施工、安全环保、持续改进”的环境和职业健康安全方针，严格遵守和执行工程承包人制定的关于安全、文明施工制度和规定;工程承包人安全主管部门对劳务分包人的安全施工有监督、指导、教育和处罚的权力。

5.7在施工现场中，若因劳务分包人原因造成人身伤亡或设备事故，必须按工程承包人事故调查处理规定调查处理，并及时向工程承包人安全部门报告，同时按政府有关部门要求处理，并由劳务分包人承担所发生的一切事故责任和费用。同时劳务分人必须按工程承包人有关安全文明施工规定对其提出的安全整改措施按时按期完成。并将整改情况报工程承包人复查，对弄虚作假行为将进行严肃处理。对事故责任有异议时，双方按政府有关部门的认定处理。

5.8、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工，否则劳务分包人有权拒绝。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。在签订本工程承包合同七天内，甲、乙双方签订“安全文明施工责任书”。

5.9、甲方的企业形象(ci)策划和实施涉及到乙方时，乙方不得以增加。

6、安全防护。

6.1、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。

6.2、劳务分包人在施工现场内使用的安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服及其他安全防护用品)，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。

7、事故处理。

发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应立即报告工程承包人并采取及时有效的救治措施。

8、材料、设备供应。

劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切损失。

9、劳务报酬。

9.1、本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算：

(1)约定不同工种劳务的工日综合单价，按确认的工日计算。

(2)约定不同工作成果的计件综合单价，按确认的工程量计算。

9.3、采用第(1)种方式计价的，普工劳务的计时综合单价见附件;。

9.4、采用第(2)种方式计价的，不同工作成果的计件单价为：

9.4.1、本工程不同工作成果的计件按电力建设工程预算定额(第一册建筑工程)(20xx年修订本)计,不足部分按全国统一建筑工程基础定额(江西省单位估价表)(20xx年)。人工综合单价按42元/工日。

9.4.2、为了保质保量保工期完成本工程，甲方设置安全文明施工、质量及工程进度考核奖。安全及文明施工考核奖由本项目部安全科制定实施细则;工程质量考核奖由本项目部质检科制定实施细则;工程进度考核奖由本项目部技术科制定实施细则。各部门制定的实施细则作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，每月结算一次。考核奖金不另计取其他费用。

9.4.3、乙方施工人员往返路费由甲方每年承担一趟。

9.4.4、以上单价均包括管理费用、利润和税金，除此之外不另计费用。如是随行议价另计百分之十五管理费。

10、工时及工程量的确认。

10.1、采用按确定的工日计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。

10.2、采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。

11、劳务报酬的支付。

12、施工验收。

12.1甲方的质量方针为：“科技领先，过程受控，创建精品，诚信服务”。要求每一员工共同而且各自单独承担质量责任，务必使所有工作都以符合质量保证为原则，满足用户质量要求为目的。

12.2合同生效后，乙方将纳入甲方的质量管理体系，需遵循甲方的质量管理程序。

12.3工程质量达不到约定的质量条件的部份，一经发现，甲方可要求乙方返工。乙方应按甲方提出的时间内返工，直到符合约定的条件。若乙方不服从甲方的决定，甲方有权对乙方进行处罚并另行安排施工，费用由乙方负担，工期不予顺延。因乙方原因导致工程质量达不到约定的质量标准，由乙方承担违约责任。

12.4劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应及时向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。

13、施工配合。

13.2、劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合。

14、违约责任。

14.1、当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：

14.2、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

15、争议。

15.1、工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方均可向有管辖权的人民法院起诉。

15.2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;。

(2)调解要求停止合同工作，且为双方接受;。

(3)法院要求停止合同工作。

16、合同解除。

16.1、如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分。

16.2、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。

16.3、合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，费用由劳务分包方承担。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

17、合同终止。

本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份;本合同副本壹份，工程承包人执壹份。

19、合同生效。

合同订立时间：20xx年3月15日。

合同订立地点：江西省水电工程局阳西项目部。

本合同双方约定签字盖章后生效。

工程承包人：(公章)劳务分包人：(公章)住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

电话：电话：

学校零星协议书范本篇六

乙方：________。

为了推进我校后勤工作社会化的进程，根据《_________》，就校园物业零星维修由乙方承接，经双方协商，达成以下协议。

自_________年_________月_________日至_________年_________月_______日。

1.保障全校正常的教学、工作、生活秩序，监管好学校固定资产和设备。

2.计划和审定大型设备维修项目。监管乙方承担的维修责任。

3.监督乙方的维修业务，评价维修服务质量。

4.测评乙方目标责任，达不到要求的监督乙方整改，直到达到要求。

5.按期支付托管维修经费。

6.组织审计维修经费的使用管理。

1.负责学校水电及动力设施(泵房、高低配电、室内外水电线路)的日常管理、保养、维修。

2.负责学校所属建筑物和建筑物内的门、窗、桌椅、床的日常维修和基础设施(窨井、下水道、化粪池等)的日常管理和零星维修。

3.负责学校通讯设备的维修。

4.经常主动巡回检查，及时维修，确保校内设备完好正常运转，并尽可能节约成本，提高物品利用率。

1.保障全校正常的教学、工作、生活秩序，维护好学校固定资产和设备。

2.管好维修人员，责任明确，业务熟练，工作到位，作风端正，服务态度好。

3.建立健全行之有效的项目业务维护维修细则及其管理规章制度。

4.全权保管好国有资产，严防国有资产破坏或流失，维持设备完好率在95%以上。

5.既保障供应，又防止浪费流失，积极做好节水、节电工作，建立责任包干制和巡回检查制度，与奖惩挂钩。

6.坚持每周一、四上午巡回上门零星维修服务。

7.合理使用和严格管好维修经费，接受甲方的审计。

8.完不成目标要求，接受甲方处理。

甲方(盖章)：_______________。

法定代表人(签)：_________。

_________年______月________日。

签订地点：________________。

乙方(盖章)：_______________。

法定代表人(签)：_________。

_________年_______月________日。

签订地点：________________。

学校零星协议书范本篇七

由于工程施工需要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国民法典》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必须严格遵守。

一、工程地点及名称。

1、工程地点：_________________。

2、工程名称：_________________。

二、承包内容价款以及工期。

1、承包内容污水站全部土建工程。

2、工程造价一次性包死。

3、工程工期：_________________自开工内完成承包全部承包内容。

三、付款及质量。

1、污水地底板验收合格后付30%，主体验收合格后付至70%，发包方进行竣工验收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期满一次性付清。

2、工程质量：_________________合格。

四、甲方责任：_________________帮助乙方解决水源电源，协助乙方解决施工现场出现的问题，给乙方提供施工图纸并交底。

五、乙方责任，严格按照施工图及相关规范进行施工，必须遵守安全文明施工相关规定，承担因为安全和质量造成的责任和费用。

六、保修期及质保金。

1、保修期：_________________发包方竣工验收后日历天共计六个月。

2、质保金：_________________承包总价的10%为保修金，保修期满后付清全部承包价款。

4、合同生效日期：_________________合同生效日期双方签字后立即生效，保修期满质保金付清自行失效。

日期：_________________

学校零星协议书范本篇八

发包方：(以下简称甲方)。

承包方：(以下简称乙方)。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：

二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。

三、工程内容：等内容。

四、承包形式：包工包料双包工程。

五、甲方职责：

(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题;。

(2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系;。

(3)解决好工程所需的'水电问题(水电费由乙方承担)。

六、乙方职责：

(1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查;。

(2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工。

(3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务;。

(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。

七、结算方式：

工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《______省建设工程工程量清单计价定额》______定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。

八、付款方式：

分四年到位(不计资金利息)。其中_____年拨付工程款的___%;___年__月__日前拨付___%;___年__月__日前拨付___%;剩余的___%视甲方情况拨付，但最迟在___年__月__日前付清全部工程款。

如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。

九、合同争议的解决：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。

十、合同生效：

本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。

甲方：

乙方：

订立日期：