范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧
精选用总包水电协议书如何写一
乙方(施工方)(全称): (以下简称乙方) 电话: ;
甲方雇佣乙方装修甲方位于: 。
工程期限 天,开工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。
合同价款:本合同工程造价为 (大写): (详见附表:预算表)甲乙双方应共同遵守以下条款:
第一条 施工准备:
1、乙方设计并提供装修图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份(详见装修效果图
2、甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份(详见装修施工图图纸)。
第二条 乙方义务
1、施工期间,乙方将外屋钥匙 2把,交给承包人保管。工程竣工验收后,乙方负责提供新锁一把,由甲方、乙方当场负责安装交付使用;
2、甲方提供施工期间的水源、电源;
3、甲方负责协调施工队与邻里之间的关系;
3、乙方不拆动室内承重结构;
4、 甲方有权利参与工程质量和施工进度的监督,并监督材料进场、竣工验收。
第三条 装修各项目及价格
1、水电安装:
(1)水路:包括两个卫生间、厨房、客厅、燃气管路的改造及安装由乙方负责。(冷、热水的改装)
(2)电路:包括四个卧室、两个卫生间、厨房、客厅、由甲方指定增设的室内开关、插座以及灯具的安装。
(3)暖气:包括四个卧室、两个卫生间、厨房、客厅的安装。
价格:水、电、暖安装费用总价为5090元整,人民币:五千零九十元整(含人工费(沙子、水泥、地砖、墙砖上楼费)、沙子、水泥材料费以及建筑用管、建筑垃圾倒放费等)。
2、地面、墙面贴砖
(1)地面客厅、餐厅、两个卫生间、厨房、阳台、过道及四个卧室,单价为 元/平方米,人民币: 元整(含人工费、水泥砂浆、辅料,不含主材砖)
(2)墙面:两个卫生间、厨房、四个房间飘窗以及厨卫门窗包封、所贴墙面直角对接处等,单价为 元/平方米,人民币: 元整(含人工、水泥砂浆、辅料,不含主材砖)。
(3)踢脚线:餐厅、客厅、过道及卧室处等,单价为 元/米,人民币: 元整(含人工、水泥砂浆、辅料,不含主材砖)。
(4)其他:贴砖所遇到水电管路等的接头、底盒需要钻洞、开槽时,不发生费用;(含人工、水泥砂浆、辅料,不含主材砖)。
3、卧室飘窗:主卧阳台、会客室阳台采用桑拿板、书房、儿童房采用人造石,共计为4000元;人民币:四千元整 (包人工费、桑拿板、人造石、奥松板、发泡胶、气排钉、钢排钉、白乳胶(汉刚)多乐士油漆、安装费、材料费)。
4、客厅吊顶:共计为2500元;人民币:两千五佰元整(包人工费、沙子、石料、石膏板、轻钢龙骨、泰山牌石膏板);
5、廊到吊顶:共计为20xx元;人民币:两千元整(包人工费、沙子、石料、石膏板、轻钢龙骨、泰山牌石膏板、异性生态板);
6、阳台吊顶:采用桑拿板,共计为1500元;人民币:一千五佰元整(包人工费、沙子、石料、石膏板、轻钢龙骨、泰山牌石膏板、异性生态板);
7、入门玄关吊顶、餐厅吊顶:共计为800元; 人民币:八佰元整(包人工费、沙子、石料、泰山牌石膏板、异性生态板);
8、两个卫生间吊顶、厨房吊顶:共计为20xx元;人民币:两千元整(包人工费、铝扣板、鑫太艺、集成吊顶);
9、木工:书桌+书柜,共计为1500元; 人民币:一千伍佰元整(包人工费、奥松板、生态板);
10、木工:鞋柜,400元/平米,共计为1600元; 人民币:一千六佰元整(包人工费、奥松板、生态板);
11、木工:橱柜、吊柜、储藏室橱柜,橱柜800元/延长米,吊柜500元/延长米,共计为4700元; 人民币:四千七佰元整(包人工费、橱柜:鹏鸿生态板、吸塑门板/烤漆板、台面英石,不包墙砖、地砖);
12、木工:炕床,为2800元/个; 人民币:两千八佰元整(包人工费、生态板、柜体、炕面、1.5奥松板、炕围、软包);
13、木工:衣柜,共计为3000元; 人民币:三千元整(包人工费、宏源/新金秋生态板、烤漆/喷漆门板);
14、木工:酒柜,共计为1000元; 人民币:一千元整(包人工费、奥松板、生态板、扎墙喷漆);
15、木工:吧台,共计为200元; 人民币:两佰元整(包人工费、木材);
15、客厅垭口:共计为20xx元; 人民币:两千元整(包人工费、奥松板、喷漆);
16、厨房垭口:共计为1000元; 人民币:一千元整(包人工费、奥松板、喷漆);
第四条
1、乙方自己准备专业工具和人员。乙方人员在装修过程中,要遵守小区物业管理,不得占用甲方房屋生活、起居,并注意人身安全。如果因乙方自己的过失和错误,造成人身和财产的损失,由乙方自己承担。
2、装修前,乙方事先确认既有装修设施的状况;材料使用前,确认材料无质量问题,否则验收时所发现的新生缺陷和质量问题,由乙方承担全部责任并负责赔偿。
3、乙方在装修过程中必须按标准的工艺和程序进行,不得偷工减料,不得污损、毁坏甲方屋内(包括地面、墙面)和周围环境的任何设施,如果造成不可复原的损坏,乙方要承担赔偿和修复的全部费用。
第五条 付款方式:
1、合同生效后,甲方按下一下的约定直接向乙方支付工程款:
备注:(1)工程进度过半指: 房屋内所有吊顶完成 。
(2)其他支付方式: 。
工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后 一个工作日 日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单
第六条 违约责任
1、 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并全额赔偿给对方造成的经济损失。
2、 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方全额经济损失。
3、 由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延。
4、 由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金 200元。
第七条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第2种方式解决:
(一)提交 内蒙古鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第八条:合同的变更和终止
1. 合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。
2. 施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
第九条:合同生效
1. 本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。
2. 补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3. 本合同(包括合同附件、补充合同)壹式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
精选用总包水电协议书如何写二
甲方(业主)(全称): (以下简称甲方),电话: ;
乙方(施工方)(全称): (以下简称乙方) 电话: ;
甲方雇佣乙方装修甲方位于: 。
工程期限 天,开工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。
合同价款:本合同工程造价为 (大写): (详见附表:预算表)甲乙双方应共同遵守以下条款:
第一条 施工准备:
1、乙方设计并提供装修图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份(详见装修效果图
2、甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份(详见装修施工图图纸)。
第二条 乙方义务
1、施工期间,乙方将外屋钥匙 2把,交给承包人保管。工程竣工验收后,乙方负责提供新锁一把,由甲方、乙方当场负责安装交付使用;
2、甲方提供施工期间的水源、电源;
3、甲方负责协调施工队与邻里之间的关系;
3、乙方不拆动室内承重结构;
4、 甲方有权利参与工程质量和施工进度的监督,并监督材料进场、竣工验收。
第三条 装修各项目及价格
1、水电安装:
(1)水路:包括两个卫生间、厨房、客厅、燃气管路的改造及安装由乙方负责。(冷、热水的改装)
(2)电路:包括四个卧室、两个卫生间、厨房、客厅、由甲方指定增设的室内开关、插座以及灯具的安装。
(3)暖气:包括四个卧室、两个卫生间、厨房、客厅的安装。
价格:水、电、暖安装费用总价为5090元整,人民币:五千零九十元整(含人工费(沙子、水泥、地砖、墙砖上楼费)、沙子、水泥材料费以及建筑用管、建筑垃圾倒放费等)。
2、地面、墙面贴砖
(1)地面客厅、餐厅、两个卫生间、厨房、阳台、过道及四个卧室,单价为 元/平方米,人民币: 元整(含人工费、水泥砂浆、辅料,不含主材砖)
(2)墙面:两个卫生间、厨房、四个房间飘窗以及厨卫门窗包封、所贴墙面直角对接处等,单价为 元/平方米,人民币: 元整(含人工、水泥砂浆、辅料,不含主材砖)。
(3)踢脚线:餐厅、客厅、过道及卧室处等,单价为 元/米,人民币: 元整(含人工、水泥砂浆、辅料,不含主材砖)。
(4)其他:贴砖所遇到水电管路等的接头、底盒需要钻洞、开槽时,不发生费用;(含人工、水泥砂浆、辅料,不含主材砖)。
3、卧室飘窗:主卧阳台、会客室阳台采用桑拿板、书房、儿童房采用人造石,共计为4000元;人民币:四千元整 (包人工费、桑拿板、人造石、奥松板、发泡胶、气排钉、钢排钉、白乳胶(汉刚)多乐士油漆、安装费、材料费)。
4、客厅吊顶:共计为2500元;人民币:两千五佰元整(包人工费、沙子、石料、石膏板、轻钢龙骨、泰山牌石膏板);
5、廊到吊顶:共计为20xx元;人民币:两千元整(包人工费、沙子、石料、石膏板、轻钢龙骨、泰山牌石膏板、异性生态板);
6、阳台吊顶:采用桑拿板,共计为1500元;人民币:一千五佰元整(包人工费、沙子、石料、石膏板、轻钢龙骨、泰山牌石膏板、异性生态板);
7、入门玄关吊顶、餐厅吊顶:共计为800元; 人民币:八佰元整(包人工费、沙子、石料、泰山牌石膏板、异性生态板);
8、两个卫生间吊顶、厨房吊顶:共计为20xx元;人民币:两千元整(包人工费、铝扣板、鑫太艺、集成吊顶);
9、木工:书桌+书柜,共计为1500元; 人民币:一千伍佰元整(包人工费、奥松板、生态板);
10、木工:鞋柜,400元/平米,共计为1600元; 人民币:一千六佰元整(包人工费、奥松板、生态板);
11、木工:橱柜、吊柜、储藏室橱柜,橱柜800元/延长米,吊柜500元/延长米,共计为4700元; 人民币:四千七佰元整(包人工费、橱柜:鹏鸿生态板、吸塑门板/烤漆板、台面英石,不包墙砖、地砖);
12、木工:炕床,为2800元/个; 人民币:两千八佰元整(包人工费、生态板、柜体、炕面、1.5奥松板、炕围、软包);
13、木工:衣柜,共计为3000元; 人民币:三千元整(包人工费、宏源/新金秋生态板、烤漆/喷漆门板);
14、木工:酒柜,共计为1000元; 人民币:一千元整(包人工费、奥松板、生态板、扎墙喷漆);
15、木工:吧台,共计为200元; 人民币:两佰元整(包人工费、木材);
15、客厅垭口:共计为20xx元; 人民币:两千元整(包人工费、奥松板、喷漆);
16、厨房垭口:共计为1000元; 人民币:一千元整(包人工费、奥松板、喷漆);
第四条
1、乙方自己准备专业工具和人员。乙方人员在装修过程中,要遵守小区物业管理,不得占用甲方房屋生活、起居,并注意人身安全。如果因乙方自己的过失和错误,造成人身和财产的损失,由乙方自己承担。
2、装修前,乙方事先确认既有装修设施的状况;材料使用前,确认材料无质量问题,否则验收时所发现的新生缺陷和质量问题,由乙方承担全部责任并负责赔偿。
3、乙方在装修过程中必须按标准的工艺和程序进行,不得偷工减料,不得污损、毁坏甲方屋内(包括地面、墙面)和周围环境的任何设施,如果造成不可复原的损坏,乙方要承担赔偿和修复的全部费用。
第五条 付款方式:
1、合同生效后,甲方按下一下的约定直接向乙方支付工程款:
备注:(1)工程进度过半指: 房屋内所有吊顶完成 。
(2)其他支付方式: 。
工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后 一个工作日 日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单
第六条 违约责任
1、 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并全额赔偿给对方造成的经济损失。
2、 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方全额经济损失。
3、 由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延。
4、 由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金 200元。
第七条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第2种方式解决:
(一)提交 内蒙古鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第八条:合同的变更和终止
1. 合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。
2. 施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
第九条:合同生效
1. 本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。
2. 补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3. 本合同(包括合同附件、补充合同)壹式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
精选用总包水电协议书如何写三
总包单位:
分包单位:
为了加强施工现场的安全管理,深入贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针;保证职工在安全生产和施工作业中的人身安全及健康,确保施工生产的顺利进行。依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规,以及相关部门及政府的相关规定和“汉中丰源建筑安装有限责任公司”的相关安全生产规定。经甲乙双方协商一致,签订如下安全生产协议:
一、工程名称、地址及工程分包内容
工程名称
工程地址:
工程分包内容:石材装饰工程
二、 总包方、分包方责任
1、 总包单位项目部责任
1)总包单位项目部负责对乙方做好施工现场及相关规章制度的交底工作;
2)总包单位项目部有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急预案;
3)总包单位项目部管理人员有权制止乙方人员的违纪作业,并按规定给予处罚;
2、分包单位责任
1)分包单位在总包单位项目部的区域内施工,在安全生产和文明施工中要执行国家及行业有关安全操作规程。必须遵守六大各项安全纪律。遵守总包方的各项管理制度,服从总包方的安全生产管理。总包方及有关部门提出的安全隐患整改通知,按要求及时整改回复。接受总包单位项目部及有关技术部门的安全技术及措施交底。
2)分包单位施工人员进场前,必须先将现场负责人、施工人数(包括专职或兼职安全员、特种作业人员以及特种作业证件),单位安全生产许可证,企业资质和委托书等复印件报送总包单位,经核实无误后方可进场。
3)分包单位进场前,必须对新员工做好三级安全教育,对进场人员进行安全生产、文明施工及现场现状各分项工程安全技术交底,要求教育率达到100%,并将考核成绩单汇总表由分包单位盖章报送总包单位项目部。
4)严禁分包单位管理人员违章指挥;施工人员违章作业,野蛮施工。对在施工过程中出现的安全隐患,总包单位项目部有权签发隐患通知单,并限期整改,对情节严重又不接受整改的,总包单位项目部有权停止分包方作业,由此产生的一切后果由分包单位负责。
5)分包单位自行搭设的固定式脚手架,移动式工具脚手架,电梯井内架子,用电线路及配电等设施,必须严格按国家各项规范要求去做,自带的机具、设备及安全防护用品,必须符合安全性能指标检测合格方可进场使用。
6)由总包单位项目部提供给分包单位使用的施工用电(配电房)、脚手架及防护设施,须经双方验收。办理交接手续后方可使用,分包单位在使用过程中发生的任何事故均与总包单位项目部无关。现场各种防护设施不得随意拆改,尤其是洞口防护需要打开时,分包单位应事先向总包单位书面提出申请,待批准后方可打开,施工中除设明显标志外,还应派专人看守,完工后或下班收工时应及时封闭好。(如因分包单位未完善,造成事故,由分包单位承担一切后果)
7)总包单位项目部便于现场安全管理,按分包单位与建设单位签订的合同总产值,向总包单位项目部交纳安全管理风险保证金1~5万元(本分包单位暂交风险保证金 元)。分包单位在完成施工后,若不发生任何事故,总包单位项目部在工程竣工验收合格后一次性退还分包单位;如分包单位在施工中出了安全施工或违章整改不及时产生的违约金,违约金从分包单位的安全风险保证金中扣除。
三、 对分包单位施工作业人员要求
1、分包单位施工人员进入施工现场必须按要求正确佩带好安全帽,两米以上高处作业必须系挂好安全带。未经申请和总包单位项目部同意,禁止私自拆改现场的安全防护、机械防护和临电防护设施。
2、现场禁止交叉作业,高处作业人员严禁将工具、配件及各种物体从高处往下抛掷,楼内作业人员严禁将垃圾和任何物体从窗口或临边往外扔,防止物体打击伤人。
施工用电不得乱拉乱接(不符合规范要求的半导线及线缆严禁使用),需要接电时,必须由专职电工进行操作,并在总包单位电工的统一安排下进行,特种作业人员必须持证上岗,无证上岗人员将视情节轻重给予处罚或由分包单位辞退。
文明施工做到活完场清,材料码放整齐,严禁乱扔乱抛,防止造成人员伤害和环境污染。
5、保管好分包单位施工人员自己的材料及工具,以防丢失,如有丢失总包方概负责。
分包单位如需使用总包单位项目部的材料或工具,必须提出申请,总包单位项目部有关负责人同意后方可使用并承担租赁费用。
施工过程中分包单位使用塔吊及物料提升机等机械设备,必须服从总包单位项目部的统一安排。
分包单位施工作业人员必须服从总包单位项目部的安全管理,否则视情节轻重给予处罚或由分包方辞退(处罚金额___________~___________元/次)。
9、施工期间,分包单位指派 { ___________} 同志负责本工程项目的有关安全、防火工作:总包单位项目部指派 { }同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系,相互协助检查和处理工程施工中的有关的安全、防火工作,共同预防事故的发生。
四、 事故处理
由于分包单位或分包单位作业人员违章指挥、违章作业或设备设施不完善造成的人员伤亡事故,由分包方参照国家现行规定负责处理,并负责伤、残、亡本人及家属的全部经济赔偿,一切损失、赔偿、罚款等全部责任由分包单位承担,总包单位只负责配合、协调责任。
由于总包单位项目部或总包单位项目部以外的责任造成分包方作业人员伤、残、亡 事故,在执行事故处理规定的同时,并参照国家现行政策,由责任事故方一次性给予分包单位经济补偿,其善后事宜由分包方处理。
五、 本协议一式三份,分包方、总包方、建设单位各执一份。
六、 此协议自签定即日起至工程竣工验收合格,双方无任何经济纠纷后失效。
七、 补充条款:
1、施工用电挂表施工;各分包单位自己使用自己的配电箱,严禁从总包单位配电箱内接线,如发现罚款___________元/次;
2、工完场清:(原则为:谁产生的建筑垃圾谁负责清理)
①如因预留洞口不正确,造成剔打或封堵产生的建筑垃圾自行清理,如清理不及时,总包单位项目部有权安排人员清理,将实行罚款和双倍代扣人工费用,其费用在安全风险保证金中扣除;
②如开洞或剔糟造成墙面空鼓、开裂 ,承担材料费用和双倍人工费用;
严禁在施工现场大小便。如发现罚款___________元/次,并清理整个施工现场至发现下个违规者结束;
服从总包单位项目部现场的管理,材料指定位置堆码,做到文明施工现场要求;如造成影响,处违约金___________元/次/处,并承担双倍处理费用,在分包单位的安全风险保证金中扣除;
总包单位项目部签章: 分包单位签章:
现场负责人签字: 项目负责人签字:
签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日
精选用总包水电协议书如何写四
甲方:(简称甲方)________________________
乙方:(简称乙方)________________________
甲方雇佣乙方装修甲方位于:________________________。
工程期限________天,开工日期________年______月______日,竣工日期________年______月______日。
合同价款:本合同工程造价为(大写)________________。(详见附表:预算表)甲乙双方应共同遵守以下条款:
第一条:施工准备
1、乙方设计并提供装修图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份(详见装修效果图)。
2、甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份(详见装修施工图图纸)。
第二条:乙方义务
1、施工期间,乙方将外屋钥匙2把,交给承包人保管。工程竣工验收后,乙方负责提供新锁一把,由甲方、乙方当场负责安装交付使用。
2、甲方提供施工期间的水源、电源。
3、甲方负责协调施工队与邻里之间的关系。
3、乙方不拆动室内承重结构。
4、甲方有权利参与工程质量和施工进度的监督,并监督材料进场、竣工验收。
第三条:装修各项目及价格
1、水电安装:
(1)水路:包括两个卫生间、厨房、客厅、燃气管路的改造及安装由乙方负责。(冷、热水的改装)
(2)电路:包括四个卧室、两个卫生间、厨房、客厅、由甲方指定增设的室内开关、插座以及灯具的安装。
(3)暖气:包括四个卧室、两个卫生间、厨房、客厅的安装。
价格:水、电、暖安装费用总价为________元整,人民币:________________元整(含人工费(沙子、水泥、地砖、墙砖上楼费、沙子、水泥材料费以及建筑用管、建筑垃圾倒放费等)。
2、地面、墙面贴砖
(1)地面客厅、餐厅、两个卫生间、厨房、阳台、过道及四个卧室,单价为________元/平方米,人民币:________元整(含人工费、水泥砂浆、辅料,不含主材砖)。
(2)墙面:两个卫生间、厨房、四个房间飘窗以及厨卫门窗包封、所贴墙面直角对接处等,单价为________元/平方米,人民币:________________元整(含人工、水泥砂浆、辅料,不含主材砖)。
(3)踢脚线:餐厅、客厅、过道及卧室处等,单价为________元/米,人民币:________元整(含人工、水泥砂浆、辅料,不含主材砖)。
(4)其他:贴砖所遇到水电管路等的接头、底盒需要钻洞、开槽时,不发生费用;(含人工、水泥砂浆、辅料,不含主材砖)。
3、卧室飘窗:主卧阳台、会客室阳台采用桑拿板、书房、儿童房采用人造石,共计为________________元;人民币:________元整(包人工费、桑拿板、人造石、奥松板、发泡胶、气排钉、钢排钉、白乳胶(汉刚)多乐士油漆、安装费、材料费)。
4、客厅吊顶:共计为________元;人民币:________元整(包人工费、沙子、石料、石膏板、轻钢龙骨、泰山牌石膏板)。
5、廊到吊顶:共计为________元;人民币:________元整(包人工费、沙子、石料、石膏板、轻钢龙骨、泰山牌石膏板、异性生态板)。
6、阳台吊顶:采用桑拿板,共计为________元;人民币:________________元整(包人工费、沙子、石料、石膏板、轻钢龙骨、泰山牌石膏板、异性生态板)。
7、入门玄关吊顶、餐厅吊顶:共计为________元;人民币:________元整(包人工费、沙子、石料、泰山牌石膏板、异性生态板)。
8、两个卫生间吊顶、厨房吊顶:共计为________元;人民币:________元整(包人工费、铝扣板、鑫太艺、集成吊顶)。
9、木工:书桌+书柜,共计为________元;人民币:________元整(包人工费、奥松板、生态板)。
10、木工:鞋柜,________元/平米,共计为________元;人民币:________________元整(包人工费、奥松板、生态板)。
11、木工:橱柜、吊柜、储藏室橱柜,橱柜________元/延长米,吊柜________元/延长米,共计为________元;人民币:________________元整(包人工费、橱柜:鹏鸿生态板、吸塑门板/烤漆板、台面英石,不包墙砖、地砖)。
12、木工:炕床,为________元/个;人民币:________元整(包人工费、生态板、柜体、炕面、1.5奥松板、炕围、软包)。
13、木工:衣柜,共计为________元;人民币:________元整(包人工费、宏源/新金秋生态板、烤漆/喷漆门板)。
14、木工:酒柜,共计为________元;人民币:________元整(包人工费、奥松板、生态板、扎墙喷漆)。
15、木工:吧台,共计为________元;人民币:________元整(包人工费、木材)。
15、客厅垭口:共计为________元;人民币:________元整(包人工费、奥松板、喷漆)。
16、厨房垭口:共计为________元;人民币:________元整(包人工费、奥松板、喷漆)。
第四条:工具设施
1、乙方自己准备专业工具和人员。乙方人员在装修过程中,要遵守小区物业管理,不得占用甲方房屋生活、起居,并注意人身安全。如果因乙方自己的过失和错误,造成人身和财产的损失,由乙方自己承担。
2、装修前,乙方事先确认既有装修设施的状况;材料使用前,确认材料无质量问题,否则验收时所发现的新生缺陷和质量问题,由乙方承担全部责任并负责赔偿。
3、乙方在装修过程中必须按标准的工艺和程序进行,不得偷工减料,不得污损、毁坏甲方屋内(包括地面、墙面)和周围环境的任何设施,如果造成不可复原的损坏,乙方要承担赔偿和修复的全部费用。
第五条:付款方式
1、合同生效后,甲方按下一下的约定直接向乙方支付工程款:
备注:
(1)工程进度过半指:房屋内所有吊顶完成。
(2)其他支付方式:________________。
工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后一个工作日________日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单。
第六条:违约责任
1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并全额赔偿给对方造成的经济损失。
2、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方全额经济损失。
3、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延。
4、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金________________元。
第七条:合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第2种方式解决:
(一)提交内蒙古鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁。
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第八条:合同的变更和终止
1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
第九条:合同生效
1.本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。
2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、补充合同)壹式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
_________年____月____日_________年____月____日
精选用总包水电协议书如何写五
甲方(业主)(全称):_________(以下简称甲方)
电话:_____________________
乙方(施工方)(全称):________(以下简称乙方)
电话:_____________________
甲方雇佣乙方装修甲方位于:________________________。
工程期限__________________天,开工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。
合同价款:本合同工程造价为 (大写): (详见附表:预算表)甲乙双方应共同遵守以下条款:
第一条 施工准备:
1、乙方设计并提供装修图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份(详见装修效果图
2、甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份(详见装修施工图图纸)。
第二条 乙方义务
1、施工期间,乙方将外屋钥匙 2把,交给承包人保管。工程竣工验收后,乙方负责提供新锁一把,由甲方、乙方当场负责安装交付使用;
2、甲方提供施工期间的水源、电源;
3、甲方负责协调施工队与邻里之间的关系;
3、乙方不拆动室内承重结构;
4、甲方有权利参与工程质量和施工进度的监督,并监督材料进场、竣工验收。
第三条 装修各项目及价格
1、水电安装:
(1)水路:包括两个卫生间、厨房、客厅、燃气管路的改造及安装由乙方负责。(冷、热水的改装)
(2)电路:包括四个卧室、两个卫生间、厨房、客厅、由甲方指定增设的室内开关、插座以及灯具的安装。
(3)暖气:包括四个卧室、两个卫生间、厨房、客厅的安装。
价格:水、电、暖安装费用总价为____________元整,人民币:__________________元整(含人工费(沙子、水泥、地砖、墙砖上楼费)、沙子、水泥材料费以及建筑用管、建筑垃圾倒放费等)。
2、地面、墙面贴砖
(1)地面客厅、餐厅、两个卫生间、厨房、阳台、过道及四个卧室,单价为____________元平方米,人民币:____________元整(含人工费、水泥砂浆、辅料,不含主材砖)
(2)墙面:两个卫生间、厨房、四个房间飘窗以及厨卫门窗包封、所贴墙面直角对接处等,单价为____________元平方米,人民币:____________元整(含人工、水泥砂浆、辅料,不含主材砖)。
(3)踢脚线:餐厅、客厅、过道及卧室处等,单价为____________元米,人民币:____________元整(含人工、水泥砂浆、辅料,不含主材砖)。
(4)其他:贴砖所遇到水电管路等的接头、底盒需要钻洞、开槽时,不发生费用;(含人工、水泥砂浆、辅料,不含主材砖)。
3、卧室飘窗:主卧阳台、会客室阳台采用桑拿板、书房、儿童房采用人造石,共计为____________元;人民币:____________元整 (包人工费、桑拿板、人造石、奥松板、发泡胶、气排钉、钢排钉、白乳胶(汉刚)多乐士油漆、安装费、材料费)。
4、客厅吊顶:共计为____________元;人民币:____________元整(包人工费、沙子、石料、石膏板、轻钢龙骨、泰山牌石膏板);
5、廊到吊顶:共计为____________元;人民币:____________元整(包人工费、沙子、石料、石膏板、轻钢龙骨、泰山牌石膏板、异性生态板);
6、阳台吊顶:采用桑拿板,共计为____________元;人民币:____________元整(包人工费、沙子、石料、石膏板、轻钢龙骨、泰山牌石膏板、异性生态板);
7、入门玄关吊顶、餐厅吊顶:共计为____________元; 人民币:____________元整(包人工费、沙子、石料、泰山牌石膏板、异性生态板);
8、两个卫生间吊顶、厨房吊顶:共计为____________元;人民币:____________元整(包人工费、铝扣板、鑫太艺、集成吊顶);
9、木工:书桌书柜,共计为____________元; 人民币:____________元整(包人工费、奥松板、生态板);
10、木工:鞋柜,____________元平米,共计为____________元; 人民币:____________元整(包人工费、奥松板、生态板);
11、木工:橱柜、吊柜、储藏室橱柜,橱柜____________元延长米,吊柜____________元延长米,共计为____________元; 人民币:______________元整(包人工费、橱柜:鹏鸿生态板、吸塑门板烤漆板、台面英石,不包墙砖、地砖);
12、木工:炕床,为______________元个;人民币:____________元整(包人工费、生态板、柜体、炕面、1.5奥松板、炕围、软包);
13、木工:衣柜,共计为______________元;人民币:______________元整(包人工费、宏源新金秋生态板、烤漆喷漆门板);
14、木工:酒柜,共计为______________元;人民币:______________元整(包人工费、奥松板、生态板、扎墙喷漆);
15、客厅垭口:共计为______________元;人民币:______________元整(包人工费、奥松板、喷漆);
16、厨房垭口:共计为______________元;人民币:______________元整(包人工费、奥松板、喷漆);
第四条
1、乙方自己准备专业工具和人员。乙方人员在装修过程中,要遵守小区物业管理,不得占用甲方房屋生活、起居,并注意人身安全。如果因乙方自己的过失和错误,造成人身和财产的损失,由乙方自己承担。
2、装修前,乙方事先确认既有装修设施的状况;材料使用前,确认材料无质量问题,否则验收时所发现的新生缺陷和质量问题,由乙方承担全部责任并负责赔偿。
3、乙方在装修过程中必须按标准的工艺和程序进行,不得偷工减料,不得污损、毁坏甲方屋内(包括地面、墙面)和周围环境的任何设施,如果造成不可复原的损坏,乙方要承担赔偿和修复的全部费用。
第五条 付款方式:
1、合同生效后,甲方按下一下的约定直接向乙方支付工程款:
备注:
(1)工程进度过半指:房屋内所有吊顶完成。
(2)其他支付方式:_____________________。
工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后 一个工作日____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单
第六条 违约责任
1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并全额赔偿给对方造成的经济损失。
2、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方全额经济损失。
3、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延。
4、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金______________元。
第七条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第2种方式解决:
(一)提交__________市仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第八条:合同的变更和终止
1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
第九条:合同生效
1.本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。
2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、补充合同)壹式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方(业主):_____________________ 乙方:(签章)______________
签订日期:________年____月____日 签订日期:________年____月____日
精选用总包水电协议书如何写六
总包单位项目部:
分包单位:
为了加强施工现场的安全管理,深入贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针;保证职工在安全生产和施工作业中的人身安全及健康,确保施工生产的顺利进行。依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规,以及相关部门及政府的相关规定和“汉中丰源建筑安装有限责任公司”的相关安全生产规定。经甲乙双方协商一致,签订如下安全生产协议:
一、工程名称、地址及工程分包内容
工程名称:“ ”
工程地址:
工程分包内容:
二、 总包方、分包方责任
1、 总包单位项目部责任
1)总包单位项目部负责对乙方做好施工现场及相关规章制度的交底工作;
2)总包单位项目部有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急预案;
3)总包单位项目部管理人员有权制止乙方人员的违纪作业,并按规定给予处罚;
2、分包单位责任
1)分包单位在总包单位项目部的区域内施工,在安全生产和文明施工中要执行国家及行业有关安全操作规程。必须遵守六大各项安全纪律。遵守总包方的各项管理制度,服从总包方的安全生产管理。总包方及有关部门提出的安全隐患整改通知,按要求及时整改回复。接受总包单位项目部及有关技术部门的安全技术及措施交底。
2)分包单位施工人员进场前,必须先将现场负责人、施工人数(包括专职或兼职安全员、特种作业人员以及特种作业证件),单位安全生产许可证,企业资质和委托书等复印件报送总包单位,经核实无误后方可进场。
3)分包单位进场前,必须对新员工做好三级安全教育,对进场人员进行安全生产、文明施工及现场现状各分项工程安全技术交底,要求教育率达到100%,并将考核成绩单汇总表由分包单位盖章报送总包单位项目部。
4)严禁分包单位管理人员违章指挥;施工人员违章作业,野蛮施工。对在施工过程中出现的安全隐患,总包单位项目部有权签发隐患通知单,并限期整改,对情节严重又不接受整改的,总包单位项目部有权停止分包方作业,由此产生的一切后果由分包单位负责。
5)分包单位自行搭设的固定式脚手架,移动式工具脚手架,电梯井内架子,用电线路及配电等设施,必须严格按国家各项规范要求去做,自带的机具、设备及安全防护用品,必须符合安全性能指标检测合格方可进场使用。
6)由总包单位项目部提供给分包单位使用的施工用电(配电房)、脚手架及防护设施,须经双方验收。办理交接手续后方可使用,分包单位在使用过程中发生的任何事故均与总包单位项目部无关。现场各种防护设施不得随意拆改,尤其是洞口防护需要打开时,分包单位应事先向总包单位书面提出申请,待批准后方可打开,施工中除设明显标志外,还应派专人看守,完工后或下班收工时应及时封闭好。(如因分包单位未完善,造成事故,由分包单位承担一切后果)
7)总包单位项目部便于现场安全管理,按分包单位与建设单位签订的合同总产值,向总包单位项目部交纳安全管理风险保证金1~5万元(本分包单位暂交风险保证金 元)。分包单位在完成施工后,若不发生任何事故,总包单位项目部在工程竣工验收合格后一次性退还分包单位;如分包单位在施工中出了安全施工或违章整改不及时产生的违约金,违约金从分包单位的安全风险保证金中扣除。
三、 对分包单位施工作业人员要求
1、分包单位施工人员进入施工现场必须按要求正确佩带好安全帽,两米以上高处作业必须系挂好安全带。未经申请和总包单位项目部同意,禁止私自拆改现场的安全防护、机械防护和临电防护设施。
2、现场禁止交叉作业,高处作业人员严禁将工具、配件及各种物体从高处往下抛掷,楼内作业人员严禁将垃圾和任何物体从窗口或临边往外扔,防止物体打击伤人。
施工用电不得乱拉乱接(不符合规范要求的半导线及线缆严禁使用),需要接电时,必须由专职电工进行操作,并在总包单位电工的统一安排下进行,特种作业人员必须持证上岗,无证上岗人员将视情节轻重给予处罚或由分包单位辞退。
文明施工做到活完场清,材料码放整齐,严禁乱扔乱抛,防止造成人员伤害和环境污染。
5、保管好分包单位施工人员自己的材料及工具,以防丢失,如有丢失总包方概负责。
分包单位如需使用总包单位项目部的材料或工具,必须提出申请,总包单位项目部有关负责人同意后方可使用并承担租赁费用。
施工过程中分包单位使用塔吊及物料提升机等机械设备,必须服从总包单位项目部的统一安排。
分包单位施工作业人员必须服从总包单位项目部的安全管理,否则视情节轻重给予处罚或由分包方辞退(处罚金额500~1000元/次)。
9、施工期间,分包单位指派 { } 同志负责本工程项目的有关安全、防火工作:总包单位项目部指派 { }同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系,相互协助检查和处理工程施工中的有关的安全、防火工作,共同预防事故的发生。
四、 事故处理
由于分包单位或分包单位作业人员违章指挥、违章作业或设备设施不完善造成的人员伤亡事故,由分包方参照国家现行规定负责处理,并负责伤、残、亡本人及家属的全部经济赔偿,一切损失、赔偿、罚款等全部责任由分包单位承担,总包单位只负责配合、协调责任。
由于总包单位项目部或总包单位项目部以外的责任造成分包方作业人员伤、残、亡 事故,在执行事故处理规定的同时,并参照国家现行政策,由责任事故方一次性给予分包单位经济补偿,其善后事宜由分包方处理。
五、 本协议一式三份,分包方、总包方、建设单位各执一份。
六、 此协议自签定即日起至工程竣工验收合格,双方无任何经济纠纷后失效。
七、 补充条款:
1、施工用电挂表施工;各分包单位自己使用自己的配电箱,严禁从总包单位配电箱内接线,如发现罚款1000元/次;
2、工完场清:(原则为:谁产生的建筑垃圾谁负责清理)
①如因预留洞口不正确,造成剔打或封堵产生的建筑垃圾自行清理,如清理不及时,总包单位项目部有权安排人员清理,将实行罚款和双倍代扣人工费用,其费用在安全风险保证金中扣除;
②如开洞或剔糟造成墙面空鼓、开裂 ,承担材料费用和双倍人工费用;
严禁在施工现场大小便。如发现罚款1000元/次,并清理整个施工现场至发现下个违规者结束;
服从总包单位项目部现场的管理,材料指定位置堆码,做到文明施工现场要求;如造成影响,处违约金20__元/次/处,并承担双倍处理费用,在分包单位的安全风险保证金中扣除;
总包单位项目部签章: 分包单位签章:
现场负责人签字: 项目负责人签字:
签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日
您可能关注的文档
- 2023年教职工进修协议书(大全9篇)
- 最新签订房产赠予协议书简短(优秀11篇)
- 2023年股权质押反担保协议书(优质11篇)
- 2023年厂房维修施工协议书简短(优秀19篇)
- 社区救援物资申请书 救援队申请书(六篇)
- 2023年商场建店申请书简短(模板15篇)
- 材料设备验收监理制度范文 材料进场验收监理实施细则(四篇)
- 理赔申请书公司填简短(优质19篇)
- 代理商合作方案范文(精选9篇)
- 应用文辞职信范文汇总 辞职信文稿(3篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
个人
水 电包 工承包 合同汇总 (通用 10篇)17下载数 712阅读数 -
用 总 包 水 电协议书如何写水 电承包 合同协议书(6篇)18下载数 399阅读数 -
用 总 包 水 电协议书如何写水 电包 工协议怎么写(六篇)41下载数 440阅读数 -
承
包 混凝土水 池包 工协议书汇总 水 池承包 合同范本(三篇)14下载数 361阅读数 -
总 包 分包 用 电协议书如何写水 电分包 合同范本(五篇)26下载数 408阅读数 -
专业分
包 用 水 用 电协议书汇总 水 电安装专业分包 合同(7篇)14下载数 280阅读数 -
承
包 水 库申请书下载汇总 水 库承包 信息(3篇)30下载数 803阅读数 -
水 电分包 排水 协议书通用 给排水 分包 协议(9篇)37下载数 855阅读数 -
截
水 沟包 协议书汇总 水 沟承包 合同协议(2篇)38下载数 810阅读数 -
住宅
水 电包 工协议书汇总 土建水 电包 工包 料合同书(五篇)48下载数 174阅读数