在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。相信许多人会觉得范文很难写?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
如何写电暖器申请书(推荐)一
乙方:(承包方)
甲、乙双方在平、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的欧洲城1-5#楼水电暖工程达成以下协方议:
第一条:工程概况
1、工程名称:丰镇市欧洲城
2、工程承包方式:包清工,并自备工具;
3、工期:20xx年3月17日至20xx年9月30日;
4、合同价款:按建筑每平米建筑实际面积33元一次性包死价;
第二条:关于材料供给的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收合格,由甲方负责保管,由于保管不当造成的损失,由甲方负责。
2、甲方供应的材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。
第三条:关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家相关规范标准并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工,乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。
4、本工程严格按照设计图纸施工。
第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守国家及地方有关安全施工文明生产的有关法律规定。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意改动设计,以免造成安全隐患。
3、保证工程现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的材料出门,一经发现偷盗现象按每次罚款5至10万元,此款由甲方直接在进度工程款中扣除。
6、施工过程中出现安全及伤亡事故,由乙方承担全部责任。
第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、工程按月支付,每月30日乙方上报当月工程量,甲方7日内予以审核确认完毕,并自审核确认完毕后7日内支付该月完工部分价款的 %,作为该月进度款;工程完工时支付至合同总价款的 %,整体竣工验收合格后支 付,最后预留5%保修金按国家保修期有关规定执行支付。
2、工程结算方式:按建筑(每平米)一次性包死
3、乙方承包内容:1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、水电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6、后期灯具的安装;7、地暖安装8、楼内的全部上下水管;不包括临时水电的施工及维护。
第六条:全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款 %支付违约金,并办理终止合同手续。
第七条:违约责任
1、如承包人未能在约定时间内完工,承包人按10000元/日/项向发包人支付延期违约金,延期达10天,发包人有权解除本合同,承包人除支付延期违约金外,仍应按合同总额的5%支付发包人违约金,造成发包人损失大于违约金的,赔偿全部损失。
2、如工程质量不合格,承包人负责拆除和重新施工,将不合格工程产品重做为合格的工程产品,工期不予顺延,造成延期交工时的,按上(1)执行。打包人也可以直接选择解除本合同,承包人按合同总额的5%支付违约金,造成发包人损失大于违约金的,赔偿全部损失。
3、合同解除,承包人除按上(1)、(2)支付违约金,赔偿损失外,如承包人已完工工程合格,按约定支付工程款,如已完工工程不合格,承包人无权要求支付价款。
4、工程绝对不允许转包给第三方或未经发包方书面同意分包给第三方,一经发现,发包人有权单方终止合同,承包人无条件退场,并按合同总额的10%支付发包人违约金,发包人有权不付款。对部分专业工程确实需要向外委托的,经发包人书面同意后,方可委托。
5、甲方负责水、电、暖、所有材料采购与供应,由于甲方材料不到位造成停工待料或窝工现象由甲方承担停工或窝工人工工资的损失费用。
第八条:其它约定
1、乙方工程进展必须要赶上二次结构及外墙工程之前,不许以任何理由对二次结构及外墙工程窝工,如二次工程及外墙工程由水电暖工程进度造成窝工的,一切责任由乙方负责。
2、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工程延误,经双方确认后可以延顺。
3、乙方人员吃饭。住宿由乙方自理。
4、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费修理,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条:纠纷处理
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可向丰镇市人民法院提起诉讼。
第十条:附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
3、工程保修期2年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字: 乙方签字:
年月日:
如何写电暖器申请书(推荐)二
尊敬的xx:
您好!
这是一封来自xx宿舍的检讨书,之所以要写下这份检讨书,是因为我们xx寝室全体人员在近期的表现十分的令人失望,不仅仅是在卫生这方面没有达到学校的要求,而且在安全方面也犯下了不少的过错,这不,在x月x日这天的宿舍突击检查中,我们寝室被搜出了一些违规电器,这不仅让我们被老师们给批评教育了一顿,就连那些电器都被没收了,更是要写一封检讨书给教务处。
最近,由于天气转寒,导致温度降低了不少,大家都穿上了厚厚的衣裳,研究起保暖的方法来了。首先,饮用水肯定是不能喝冷水了,毕竟这种天气实在是太折磨人了,和冷水就好比喝冰水一样,能让你的胃都感受到了一股寒意,所以我这个宿舍就轮番派人用热水壶去打热水,可热水都是出自学校的饮水机的,这天气想打热水的人非常多,时常需要排队,而且打热水的费用也不少,远高出冷水所需的费用,时间一长后,大家就想着改变一下思路,于是就提议干脆买个热水壶自己烧水喝,又便宜还方便,这个建议很快就得到了实施,而且还顺便买了一个小电暖炉,这样一来大家还能在寝室里面烤一下火。
当这些小电器到了之后,我们偷偷地把它们带回了寝室,毕竟这种东西是学校命令禁止的,虽然我们知晓使用违规电器可能引发一些安全事故,可我们都抱着试一试的心态,所以到没去细想后果。不得不说,自己烧水果然方便多了,省时省力,就是每次用完了还得收好,不然要是被查到了肯定会被没收的,就这样,抱着侥幸的心态,我们宿舍用了挺久的电器且没有被发现过,于是大家的警戒心也就慢慢降低了,所以在x月x日这天的突击检查中,这些电器我们寝室还没来得及收起来,就直接被老师们给发现了,这隐藏了不少时间的电器终于被没收了。
经过这样一次被没收电器的事件后,我们寝室算是再也没有购置违规电器的心思了,因为安全才是第一位的,老师们的批评教育让我们明白了在宿舍里使用违规电器是多么的危险,一个不注意就有可能导致失火,从而影响到自己的生命和财产安全,别看现在好像没出什么意外,可多少校园起火事件都是因为学生的大意疏忽所导致的,所以宁愿生活过得麻烦一些,也不能让自己身处于一个有隐患的环境中。
此致
敬礼!
检讨人:xx
20xx年x月x日
如何写电暖器申请书(推荐)三
尊敬的xx:
您好!
这是一封来自xx宿舍的检讨书,之所以要写下这份检讨书,是因为我们xx寝室全体人员在近期的表现十分的令人失望,不仅仅是在卫生这方面没有达到学校的要求,而且在安全方面也犯下了不少的过错,这不,在x月x日这天的宿舍突击检查中,我们寝室被搜出了一些违规电器,这不仅让我们被老师们给批评教育了一顿,就连那些电器都被没收了,更是要写一封检讨书给教务处。
最近,由于天气转寒,导致温度降低了不少,大家都穿上了厚厚的衣裳,研究起保暖的方法来了。首先,饮用水肯定是不能喝冷水了,毕竟这种天气实在是太折磨人了,和冷水就好比喝冰水一样,能让你的胃都感受到了一股寒意,所以我这个宿舍就轮番派人用热水壶去打热水,可热水都是出自学校的饮水机的,这天气想打热水的人非常多,时常需要排队,而且打热水的费用也不少,远高出冷水所需的费用,时间一长后,大家就想着改变一下思路,于是就提议干脆买个热水壶自己烧水喝,又便宜还方便,这个建议很快就得到了实施,而且还顺便买了一个小电暖炉,这样一来大家还能在寝室里面烤一下火。
当这些小电器到了之后,我们偷偷地把它们带回了寝室,毕竟这种东西是学校命令禁止的,虽然我们知晓使用违规电器可能引发一些安全事故,可我们都抱着试一试的心态,所以到没去细想后果。不得不说,自己烧水果然方便多了,省时省力,就是每次用完了还得收好,不然要是被查到了肯定会被没收的,就这样,抱着侥幸的心态,我们宿舍用了挺久的电器且没有被发现过,于是大家的警戒心也就慢慢降低了,所以在x月x日这天的突击检查中,这些电器我们寝室还没来得及收起来,就直接被老师们给发现了,这隐藏了不少时间的电器终于被没收了。
经过这样一次被没收电器的事件后,我们寝室算是再也没有购置违规电器的心思了,因为安全才是第一位的,老师们的批评教育让我们明白了在宿舍里使用违规电器是多么的危险,一个不注意就有可能导致失火,从而影响到自己的生命和财产安全,别看现在好像没出什么意外,可多少校园起火事件都是因为学生的大意疏忽所导致的,所以宁愿生活过得麻烦一些,也不能让自己身处于一个有隐患的环境中。
此致
敬礼!
检讨人:xx
20xx年x月x日
如何写电暖器申请书(推荐)四
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
为了明确发包单位与承包单位的责任,分工合作、互相配合、相互促进、共同努力完成本项工程。根据《中华人民共和国合同法、建筑法》及其它相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程实际情况,经甲乙双方友好协商制定本合同,望双方共同遵守。
一、工程名称: 水电暖安装劳务合同;
二、工程地点: ;
三、工程概况:本工程主体为 结构;
四、劳务承包形式:清包工模式(包安全、质量、工期及安全文明施工);
1、水电暖预埋套管(含通风、空调、消防)安装;
1)、给水距外墙皮1.5米以内,所有给水管道工程的安装施工(不包含消防水箱和人防部分的给排水系统安装);
2)、建筑物室内排水管道安装,排水管接到外墙皮1.5米处或接到室外井;
3)、楼体范围内的强、弱电桥架系统安装及一般照明、动力系统的安装,弱电系统配管及穿引线;
4)、暖管距外墙皮1.5米以内,室内地暖按照图纸要求施工
2、乙方只自备一切施工用小型机械和小型机械使用的耗材及劳务人工,施工所需主材、耗材均由甲方提供,乙方提前叁天向甲方报请材料清单;
五、承包价格:按建筑面积计算,按甲方中标面积为准计 m²,单价 /m²,合计大写: 元,¥: 元。
六、施工工期:随主体施工工期每因乙方原因推迟一天罚元;
七、质量标准:合格;
八、付款方式:合同签订且乙方进场施工后到主体 8层封顶后15天内付工程总造价的 %,合同范围内的全部工程完成可交验收前累积付至工程总造价的 %,工程完工验收合格交至甲方其余工程款(扣除5%质保金外)一次性付清,5%质保金到 1 年内付清。
九、安全文明施工:乙方在施工期间,应对施工人员加强安全教育,严格执行各项安全操作规程规范,杜绝事故发生。施工期间因乙方原因导致的安全事故由乙方全部承担。
十、甲方责任:
1、甲方委派 工程师为现场管理代表,监督检查工程质量、进度、安全文明施工、工程分部分项验收及其它事宜;
2、提供乙方现场施工的临时住宿、用水、用电(用水用电量见补充合同);
3、按合同约定的付款方式支付乙方工程款,如因甲方原因不能按合同约定支付乙方工程款,乙方有权停工,由此产生的工期延误乙方不承担任何责任;
4、按时提供乙方申请上报的施工所需材料,如因甲方原因不能按时提供材料每耽误一天工期顺延 天;
5、对工程进行现场管理。
十一、乙方责任:
1、服从甲方统一指挥、管理,对甲方负责;
2、严格按照设计图纸及施工规范要求施工;
3、保证达到合格工程,文明工地,如因乙方原因达不到合同约定标准,罚乙方工程总价款的 0.5 %;
4、乙方要确保农忙期间工人不放假,工程正常施工;
5、如乙方在施工中工程质量发生问题,甲方有权责令返工、停工直至终止合同,已完成的工程按合同单价的 85 %结算,由此造成的损失乙方负责;
6、乙方在工程施工中,每道工序施工完成先自检合格后,报工程项目部验收,并配合工程监理及建设单位现场人员共同验收合格后,签字后方可进行下道工序,否则后果自负。
7、保证不拖欠任何民工工资,如果甲方不能按合同约定支付工程款,由此产生的一切后果由甲方负责。
8、乙方员工在施工期间出现打架、斗殴、闹事、不服从甲方管理等现象,由此产生的一切后果及责任由乙方负责,造成情节及后果严重的由乙方承担民事和刑事责任。
十二、补充条款;
1、安全帽和安全带、安全绳及自身安全用品均由乙方负责。
2、甲方要求乙方使用年轻力壮,身体健康的工人上岗施工,否则,对突发疾病的人员伤亡均由乙方负责。
3、乙方厨房、生活区等的卫生由乙方负责。
4、伙食乙方自理。
5、乙方不准使用照明电做饭、取暖,否则后果和费用自付。
6、材料损耗;超1%以外的损耗均由乙方照价支付给甲方损失。
7、提前上报材料必须以书面形式,不得因材料误事而停工,否则一切损失由乙方负责,注;上报材料量不得超过图纸范围,若材料上报不真实与实际施工中误差太大,一切后果由乙方负责。
8、施工过程中若发现乙方施工人员私自将材料贩卖,之前工地内甲方丢失的所有材料将按市场价从乙方工程款中扣除;
9、机械操作人员必须持证上岗,机械维修由乙方负责。
10、建筑面积计算;按甲方中标面积为准计 m²。
11、乙方不得将工程再次转包他人,否则,甲方有权终止合同,由此产生的一切后果由乙方承担。
十三、补充条款;本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,双方签字盖章后生效,共四页。
甲方:法定代表人 乙方:法定代表人
委托代理人 委托代理人
年 月 日 年 月 日
如何写电暖器申请书(推荐)五
出租房:
承租方:
甲方现将 楼房: ,共 层租给乙方使用,楼梯间共用,经甲、乙双方协商同意签订如下合同,据以共同遵守执行:
1.甲方将上述房屋租给乙方使用,乙方租赁后,可在不影响楼房结构造型安全的情况下,经甲方同意后方可进行内、外装饰,负责不准装饰,乙方不经甲方同意,不得转租房屋。
2.内外装饰一切费用均由乙方自行负责,合现期满乙方不再租赁时,不经甲方同意不准拆除,经甲方同意后,必须恢复原样,否则乙方承担一切责任。
3.甲方所出租楼房不负责修缮,如因楼房或其他原因造成人身伤亡事故,均由乙方自己负责,房内一切设施均由乙方负责保管和归期使用,如有损坏照价赔偿,并维修更新至原样。
4.乙方必须交纳租金后方可使用,不得拖欠房租,如遇水、电、暖及房租迟交或不交时,甲方有权终止合同,水电暖标准按上级有关部门收费标准执行,乙方应在每月三十日至下月五日前缴纳水电费。
5.合同执行期间,任何一方不得随意提出终止合同,遇到特殊情况或不可抗力因素,合同难以履行时,应双方协商合理变更或终止合同,甲、乙双方应提前一个月通知对方,若甲方提前终止合同,租金按实行用天数计算,超出
6.本合同期限为年,承租金:一至三楼共计元整,每半年一交,租金应提前十天交付。合同期满如甲方继续出租,乙方可优先租用,价格按市场行情双方协商同意而定。如甲方不再出租,乙方应及时腾房,负责按年租两倍缴纳。(承租金随市场价格变动)
7.乙方必须遵纪守法,文明经商,对工商、税务、卫生、城区治安、计划生育、暂时户口等问题均有乙方自己负责,注意防火防盗确保安全,在乙方租房期间发生一切问题均有乙方负责赔偿。
8.租赁期从年月日止,共计年,自乙方付款签字后开始生效。
9.承租的房屋和地点,因市政建设或甲方扩建改造需要时应无条件终止合同,乙方不得向甲方提出任何赔偿要求,并且保证按期搬出。
10.本合同未尽事宜,双方协议解决,协商不成,任何一方可向法院起诉,听从法院的调解或解决。
本合同一式两份,甲乙双方各一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
如何写电暖器申请书(推荐)六
甲 方:
乙 方:
经甲乙双方协商,水、电暖安装工程,甲方分包给乙方,具体条款如下:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程范围:
四、承包方式:包工、包安全、包进度;
五、建筑面积: 平方
六、总造价: ;
七、付款方式:墙体和箱(1-3层)装完付 ,(3-6层)装完付 ,下水管装完付 ,上水装完付 ,暖气主管装完付 。地暖装完付 。室内线穿完付 。完工验收合格付总款的97%,余款为质保金,一个采暖期十五日内付清。
八、工程进度
甲方未及时给付乙方工程款,乙方有权停工,一切后果均由甲方负责,除自然因素外,乙方不得影响工程进度,如乙方原因造成停工,一切后果均由乙方负责全部责任。
九、安全措施
施工措施由乙方布置,施工时符合国家建筑工程安全标准的要求,若发生施工事故及伤亡事故,由乙方全部负责,甲方不负任何责任。
十、双方按本协议实施,不得违约,竣工结算完毕,本协议自行失效,本协议未尽事宜由双方协商解决,本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效。
建社单位:
甲 方:联系电话:年 月 日 施工单位:
乙 方:联系电话:年 月 日
您可能关注的文档
- 最新消防培训教学计划方案范文汇总(模板17篇)
- 2023年高职老师转正申请书(大全18篇)
- 新型冠状病毒培训记录范文范本 新型冠状病毒知识培训记录(6篇)
- 法院的立案申请书如何写 法院立案诉讼请求怎么写(8篇)
- 2023年干洗店免责协议书(汇总14篇)
- 2023年辞职原因申请书范文(优质15篇)
- 最新笔迹墨粉鉴定申请书(优秀16篇)
- 最新找工作服务协议书范本(模板17篇)
- 中间人免责协议书(通用10篇)
- 技术资质入股框架协议书如何写 技术入股协议书怎么写(五篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
最新
电 暖 器 申 请书通用(优秀17篇)32下载数 136阅读数 -
最新
电 暖 器 采购合同(精选19篇)39下载数 877阅读数 -
取
暖 器 申 请书 取暖 申 请书怎么写(5篇)22下载数 574阅读数 -
取
暖 器 申 请书汇总 关于购置取暖 器 的申 请(三篇)12下载数 181阅读数 -
电 暖 器 申 请书汇总 采购电 暖 器 申 请(九篇)14下载数 419阅读数 -
电 暖 器 申 请书电 暖 申 请书怎么写(6篇)32下载数 193阅读数 -
家用换热
器 采购申 请书 采购电 暖 器 申 请(九篇)36下载数 735阅读数 -
申 请采暖 专用电 申 请书通用申 请电 供暖 (7篇)28下载数 392阅读数 -
申 请采暖 专用电 申 请书电 采暖 电 表申 请书(六篇)14下载数 661阅读数 -
电 热取暖 器 维修方案范文范本电 取暖 器 维修图解(九篇)38下载数 810阅读数