工程审计复议申请书 工程审计申请报告(5篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

有关工程审计复议申请书一

一、完成主要工作

20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出推荐36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计

20xx年7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。

3、完善投资企业审计，带给投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20xx年度省、等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。个性是xx公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策带给依据。

4、加强离任审计，带给人事管理参考

20xx年，宝原总经理、新x湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。

5、完善基建工程审计

20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元；基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392.40万元，核减金额384.39万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省超多的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题

由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算

坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参加xx市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中用心探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业潜力，为集团审计工作发展积攒力量。

20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

有关工程审计复议申请书二

发包方（以下简称甲方）：_________

委托处理人（姓名）：_________

单位：_________

住所地址：_________

联系电话：_________

bp机号：_________

承包方（以下简称乙方）：_________

单位名称：_________

营业执照号：_________

注册地址：_________

法定代表人：_________

委托代表人：_________

本工程设计人：_________

施工队负责人：_________

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

第一条工程概况

1．1工程地点：_________

1．2工程内容及做法（见附表一：装饰装修工程施工项目确认表、附表二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）

1．3工程承包方式，双方商定采取下列第_________种承包方式：

（1）乙方包工、包全部材料（见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表）；

（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表，附表五：乙方提供装饰装修材料明细表）；

（3）乙方包工、甲方包全部材料（见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表）。

1．4工程期限_________天；

开工日期_________天_________月_________日；

竣工日期_________天_________月_________日；

1．5合同价款：本合同工程造价为（人民币）_________元

金额大写：_________

（详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单）

第二条工程监理

若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

第三条施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：

1、甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份（见附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸）；

2、甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份（见附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费_________元由甲方支付（此费用不在工程价款内）。

第四条甲方工作

4．1开工前_________天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；

4．2提供施工期间的水源、电源；

4．3负责协调施工队与邻里之间的关系；

4．4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；

4．5施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；

4．6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。

第五条乙方工作

5．1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

5．2严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

5．3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；

5．4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

第六条工程变更

工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表七：装饰装修工程变更单）。

第七条材料供应

7．1按合同约定由甲方提供的材料、设备（见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表），甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；

7．2按合同约定由乙方提供的材料、设备（见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表），乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。

第八条工期延误

8．1对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

1、工程量变化或设计变更；

2、不可抗力；

3、甲方同意工期顺延的其他情况。

8．2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

8．3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

8．4因乙方责任不能按期完工，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

第九条质量标准

双方约定本工程质量按下列第_________项标准执行：

（1）《xx市家庭装饰工程质量验收规定》

（2）其它规定：_________

施工过程当中双方对工程质量发生争议，申请由_________部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。

第十条工程验收和保修

10．1双方约定在施工过程当中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

1、_________

2、_________

3、_________

乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单（见附表八：工程验收单）；

10．2工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（见附表八：工程验收单）。在工程款结清后，办理移手续（见附表九：工程结算单）；

10．3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为壹年。验收合格签字后，填写工程保修单（见附表十：工程保修单）。

第十一条工程款支付方式

11．1双方约定按下列第_________种方式支付工程款：

1、此合同签订地为：本市_________家庭装饰装修市场，工程款分两次支付：第一次于开工前三日，甲方向乙方支付合同总金额的60%，即_________元；第二次于工程进度过半，将剩余工程款的40%，即__________元，由市场的有关管理部门负责代收。（注：此种工程款支付方式仅限于在市场内签订的合同使用，合同需经市场有关管理部门认证）

2、合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款；

┌────┬──────┬───────┐

│支付次数│支付时间│支付金额（元）│

├────┼──────┼───────┤

│第一次│开工前三日││

├────┼──────┼───────┤

│第二次│工程进度过半││

├────┼──────┼───────┤

│第三次│双方验收合格││

└────┴──────┴───────┘

3、其它支付方式：_________；

11．2工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后_________日后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表九：工程结算单）并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

11．4工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

第十二条违约责任；

12．1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失；

12．2未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；

12．3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；

12．4甲方未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_________元；

12．5由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；

12．6由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_________元；

第十三条合同争议的解决方式；

双方发生争议协商解决不成时，按下列第_________种方式解决；

1、向_________仲裁委员会申请仲裁；

2、向_________人民法院起诉。

第十四条几项具体规定

有关工程审计复议申请书三

工程管理各位同学：

现将《土木工程合同管理》的试题汇集发给你们，请认真对照教材做一遍。

试题汇编分为：1.试题结构介绍。2.试题样卷。3.模拟试题 。 4.试题分

类。（如有错误的请以教材为准予以更正为盼。）

预祝考试成功！

试题结构；

一、单项选择题 (本大题共20小题。每小题1分，共20分)

二、多项选择题 (本大题共5小题。每小题2分，共10分)

三、名词解释题 （本大题共5小题。每小题3分，共15分)

四、简答题（本大题共5小题。每小题5分，共25分）

五、案例分析题 (本大题共2小题。每小题15分，共30分)

样卷

一、单项选择题 (本大题共20小题。每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．合同担保方式中，既可以用当事人自已的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）

a．保证b．定金 c．留置 d．抵押

2．当事人负债务，有先后履行顺序的，先履行的一方未履行的，后履行的一方有权拒绝其履行要求，这种情况为（）

a．同时履行抗辩权b．不安抗辩权

c．先履行抗辩权 d．后履行抗辩权

3．对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求下列哪一部门撤销该合同（ ）

a．建设行政主管部门 b．工商行政管理部门

c．合同管理部门 d．人民法院

4．依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（ ）

a．按原价格执行 b．按新价格执行

c．按原价和新价的平均价执行 d．按市场价执行

5．《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指（）

a．因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任

b．委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

c．由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

d．订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自已负责

6．投标人在投标过程中出现下列情况时，招标人可以没收投标保证金的是（ ）

a．投标文件的密封不符合招标文件的要求

b．投标文件中附有招标人不能接受的条件

c。购买招标文件后不递交投标文件

d．拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正

7．评标委员会成员人数应为!人眇上的单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的（ ）

a．1／4b．1／3c．1／2d．2／3

8．如果下列合同文件出现不一致，具有最高解释效力的是（）

a．图纸 b．工程量清单 c．中标通知书 d．施工合同专用条款

9．承包人在协议条款约定的日期内编制、敝施工组织设计和进度计划，应（）

a．由建设单位主管部门确认和提出修改意见

b．由业主确认和提出修改意见

c．由工程师确认和提出修改意见

d．由项目经理确认和提出修改意见

10．在建设工程施工合同履行中，工程师接到承包人延期开工申请后，以书面形式答复承包人的时限为（）

a．24小时 b．48小时 c．3天 d．7天

11．工程项目施工合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同：③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）

a．③一②一① b．①一②一③ c．③一①一② d．①一③一②

12．当仲裁庭由3名仲裁员组成时，其中首席仲裁员应由（）

a．仲裁委员会主任指定 b．仲裁庭指定

c．当事人共同选择 d．仲裁委员会指定

13．投标保函的金额一般为投标报价总金额的（）

a．0.1％～0.55％ b．0.5％～3％ c．3％～5％ d．5％～10％

14．在fidic土木工程施工合同条件中，有权将工程的部分项目的事实发包给指定分包商的

是（）

a．业主 b．承包商 c．分包商 d．设计单位

15．按照惯例，下列风险中应由业主承担的是（）

a．一个有经验的承包者不能预测的情况的风险

b．进度和质量风险

c．材料和设备采购风险

d．报价的完备性和正确性风险

16．建设工程合同可以从不同角度进行分类，从完成承包的内容分，可分为（）

a．建设工程总承包合同、建设工程承包合同、分包合同

b．建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同

c．施工合同文本、fidic土木工程施工合同条件

d．计划合同与非计划合同、诺成合同与实践合同

17．投标保证金的有效期一般应超过投标有效期（）

a．7天 b．14天 c．28天 d．30天

18．按索赔事件的性质，索赔可分为工程变更索赔、工程终止索赔、不可预见的外部障碍或

条件索赔和（）

a．工期拖延索赔b．综合索赔

c．承包商与业主问的索赔 d．单项索赔

19．fidic合同条件规定，保留金全部退还给承包商是在（）

a．施工全部完毕之后b．工程移交之后

c．保修期满之后 d．竣工验收报告批准之后

20．如果合同中约定了仲裁条款，则在合同履行过程中一旦发生争议，不能选用的解决方式

是（）

a．和解 b．调解 c．仲裁 d．诉讼

二、多项选择题 (本大题共5小题。每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的

括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

21．当事人在合同的订立过程中有过错，给对方造成损失，应当承担订约过错责任的情形包

括（）

a。假借订立合同，恶意进行磋商的

b．泄露对方商业秘密的

c．提供虚假情况的

d．故意隐瞒与订立合同有关重要事实的 e．经过艰苦的谈判但最终未签订合同的

22．我国《招标投标法》规定，建设工程招标方式包括（）

a．公开招标 b．邀请招标 c．议标

d．地区内招标 e．行业内招标

23．按我国《建设工程施工合同(示本)》的规定，应由发包人完成的工作包括（）

a．土地征用和拆迁 b．临时用地申报批准手续 c．提供工程地质报告

d．做好现场安全保卫工作 e．提供工程进度计划表

24．在建设工程设计合同履行中，因故发生变更或违约时，关于设计费的正确处理方法有

（）

a．委托人因故要求修改设计的，需增付相应设计费

b．委托人因故要求中途停止设计时，承包人不退还已多付的设计费

c．委托人因故要求中途停止设计的，承包人需要退还已多付的设计费

d．因委托人未按期提供设计所必须的资料而造成窝工的，应增付设计费

e．委托人超过合同规定的日期支付设计费时，应偿付逾期违约金

25．fidic合同条件规定，承包商的义务包括（）

a．对工程质量负责

b．在缺陷责任期内负责照管工程现场

c．执行工程师发布的各项指令

d．拒绝接受指定的分包商

e．对施工现场的安全负责

三、名词解释题 （本大题共5小题。每小题3分，共15分)

26．合同法律关系

27．指定分包商

28．工程索赔

29．不平衡报价法

30．缺陷责任期，

四、简答题（本大题共5小题。每小题5分，共25分）

31．简述违约责任与缔约过失责任的区别。

32．简述工程项目施工招标应具备的条件。

33．在施工合同的履行过程中，应不可抗力导致的费用应如何分担？

34．新版示范本中规定的工程变更包括哪些范围？

35．简述引起工程费用索赔的主要原因。

五、案例分析题 (本大题共2小题。每小题15分，共30分)

36．某项工程建设项目，发包人与承包人按《建设施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工个过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成相应的损失，承包人及时向监理工程师提出了索赔要求，并附索赔有关资料和证据。索赔报告的基本要求如下：

（1）遭暴风雨袭击是因非承包人原因造成的损失，故应由发包人承担赔偿责任。

（2）给已建部分工程造成损失，损失计18万元，应由发包人承担修复的经济责任，承包人不承担修复的经济责任。承包单位人员因此灾害数人受伤，处理伤员医疗费用和补偿金总计3万元，发包人应予以赔偿。

（3）承包人进入现场的施工机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，发包人应负赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，发包人应予支付。

（4）因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。

(5)由于工程破坏，清理现场需费用2．4万元。发包人应予以支付。

问题：对承包人提出的要求如何处理(请逐条回答)

37．某房产司开发一框架结构高层写字楼工程项目，在委托设计单位完成施工图设计后，通过招标方式选择监理单位和施工单位。

中标的施工单位在投标书中提出了桩基础工程、防水工程等的分包计划。在签订施工 合同时，业主虑到过多分包可能会影响工期．只同意桩基础工程的分包，而施工单位坚持 部应进行分包。在施工过程中，房产公司根据预售客户的要求。对某楼层的使用功能进行 调整（工程变更）。

在主体结构施工完成时，由于房产公司资金周转出现了问题，无法按施工合同及时支 付施工单位的工程款。施工单位由于未得到房产公司的付款．从而也没有按分包合同规定 的时闾向分包单位付款。

问题：

(1)房产公司不同意桩基础工程以外其他分包的做法有理吗为什么

(2)施工单位由于未得到房产公司的付款，从而也没有按分包合同规定的时问向分包 单位付款。妥当吗为什么

一.单选

○初步设计经审查后,发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改,如果不是属于依据 资料错误原因,则修改资料责任应由( b )来承担.

a.委托方 b.设计单位c.监理工程师d.主管部门

○监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（ a）。

a.业主承担

b.业主从监理费中扣除，转付给承包方

c.承包方承担，因他执行的是无效指令

d.监理单位给予支付

○采用fidic合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（ b）控制。

a.业主 b.监理工程师 c.总包商 d.分包商

○监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（ d）。

a.向业主支付使用费并归还业主b.将设备免费带走

c.向业主支付折旧费后带走 d.不须向业主支付费用将设备归还业主

○合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方受到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（ d ）。

a.1万元 b.2万元 c.3万元 d.4万元

○经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,( a )。

a.另一方可请求法院强制执行

b.仲裁机构可强制执行

c.另一方可以请求公安机关强制执行

d.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款

○设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（ c）。

a.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

b.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回

c.每次阶段支付时均不许扣减定金

d.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费

○初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（ b）。

a.总价合同 b.单价合同

c.成本加酬金合同 d.成本加奖惩合同

○进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商（ a ）。

a.可继续施工 b.应等待监理工程师进一步指示后在施工

c.要求监理工程师再次检验 d.可报请业主作出决定

○一方当事人要求变更经济合同，经双方协商达成一致。但由于合同变更导致对方的经济损失应由（ a）。

a.提出变更方承担 b.对方承担

c.平均分担 d.提出变更方按较大的比例承担

○承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至（ b ）止所经过的日 历天数。

a.合同约定的竣工日 b.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日

c.办理竣工结算之日 d.工程保修期满之日

○监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,( c )

a.同质业主后即可调换b.无需通知业主即可调换

c.取得业主书面同意后才能调换 d.合同签订后不允许再调换

○分包商在施工现场的协调管理工作，应由（ c）负责。

a.业主 b.监理工程师 c.总包商 d.分包商自己

○招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的（ b）。

a.施工图预算价格 b.当前建筑市场价格

有关工程审计复议申请书四

甲方：南京市消防工程有限公司四川分公司

联系人：联系电话：

乙方：

联系人：联系电话：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防条例实施细则》及其它有关法律、法规的规定，在平等、互利、自愿的基础上，经甲、乙双方友好协商决定，将甲方位于羊西丰德中心801-803室消防改造人工及其设备安装调试验收，委托乙方。协议内容如下：

第一条：工程概况

1. 2. 3. 工程内容和范围：

甲方委托乙方进行羊西丰德中心801-803室消防改造人工及其设备安装调试验收（详见清单表）

工程造价：37110元大写：叁万柒仟壹佰壹拾元。

施工工期：积极配合工程整体进度，以实际施工日期为准。

第二条：工程价款的支付与结算

本协议签署后，乙方撤除及安装完成工程量的95%（dn25喷头二次安装需装修吊顶矫正后进行），甲方支付人工费用人民币：35254.5元；设备安装完成后系统调试前支付剩余全部款项人民币：1855.5.元

第三条：工程保修

1. 乙方仅对本协议第一条第三项所列之工程范围内各项工程，向甲方负保修责任。

2. 保修期限自调试完成后次日起壹年整。

第四条：争议解决

发生争议时，双方应积极协商，协商解决不成时应向当地人民法院提起诉讼。

第五条：协议期限

本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

第六条：本协议一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。

甲方：（公章）乙方：（公章） 法定代表人：

委托代理人：

日期：

法定代表人： 委托代理人： 日期：

有关工程审计复议申请书五

xx年，审计处在学校党委和行政的领导下，按照省教育纪工委有关审计工作要求和学校年度审计工作计划，紧紧围绕学校中心工作，积极履行审计职能，较好地发挥了监督和服务作用,全年共完成审计项目79项，其中处级领导干部经济责任审计2项，财务收支审计2项，审计调查1项，专项审计3项，基建、修缮工程审计71项，审计金额1.19亿元。

1、严格基建、修缮工程项目的审计控制制度，确保工程审计质量。审计处从接收报审资料的完整性审查入手，对需要外审的新建和修缮工程项目，实行项目负责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的基础上，首先对送审资料进行初审，处领导和项目负责人全程参与现场勘查、对帐等审计过程，协调解决审计过程中遇到的问题，最后对外审结果进行有重点的复核。初审、参与、复核的控制程序既有效的保证了审计质量，又为学校节约了委托审计费用。

对简单的小型修缮工程实行项目负责人、复核、分管处领导组成的审计组自审审计制度，截至xx年12月31日，全年共完成基建、修缮工程项目审计71项，其中自审项目31项。审核资金总额7820.39万元，审减426.92万元。

2、受党委组织部委托，对2位处级领导干部进行了离任经济责任审计，审计工作中坚持客观公正、实事求是的原则，将经济管理工作的有效性、办学经费使用的效益性作为评价重点，如实客观地对领导干部任期内的经济责任进行评价，并提出了切实可行的审计意见和建议

3、完成了对经营性资产管理有限公司及其所属周边开发部xx年10月至xx年5月的财务收支情况和后勤集团及其所属饮食中心、招待所、幼儿园xx年1月至xx年5月财务收支情况的审计，审计资金总额4101.72万元。同时对学校投资控股的陕西科信服装有限公司的经营情况进行了专项审计调查，针对合同管理、协议执行、帐务处理等方面存在的问题，提出审计意见及建议27条。

4、完成了3项纵向科研课题经费决算的审核工作;

5、积极参与学校合同审签事项，共完成合同审签百余份。

6、参与学校有关工程和大宗物资采购招投标、清理小金库、银行账户和对行政部门规章制度的会审等工作。

7、完成了教育纪工委安排的有关审计工作检查工作。

8、在学校开展规章制度“废”“改”“立”工作中，完成了《领导干部任期经济责任审计实施办法》、《科研经费决算审签办法》、《审计项目委托审计管理办法》等规章制度的起草工作。

完成了《经济责任审计读本》的编写。

目前，我处正在进行福州分院成立以来的财务收支情况审计和22#23#职工住宅楼工程、临潼校区08、09、xx年绿化工程等项目审核工作。