2023年独立别墅出售合同书范本(实用9篇)

合同在法律体系中具有强制性，一旦违反，将产生法律后果。合同的签署应当通过适当的合同法律顾问进行审查和确认。合同是一种法律文书，用于规定双方或多方之间的权利、义务和责任关系。合同的签署可以确保各方兑现承诺，维护交易的稳定与可靠性。在商业交易中，签订合同是保障各方权益的一种重要手段。那么我们该如何写一篇较为完美的合同呢？以下是小编为大家收集的合同范本，供大家参考和借鉴。

独立别墅出售合同书范本篇一

开发商：

咨询公司：房地产咨询有限公司。

甲乙双方根据《^v^民法通则》和《^v^经济合同法》的有关规定，经友好协商，就开发商委托咨询公司独家策划、销售开发商开发经营的房地产项目事宜，在互惠互利的基础上达成以下协议，并承诺共同遵守。

一．代理事项。

开发商委托咨询公司独家策划、销售开发商在项目，规划许可证号为号,总占地面积总建筑面积约平方米（以下简称本项目）。

在代理合同有效期内，咨询公司为开发商在（地区）委托的独家策划销售代理商，开发商不得在（地区）指定其他代理商。

二．代理权限。

咨询公司代理开发商对本项目的宣传、策划、销售等一切对外活动，必须以开发商名义进行，并在本合同约定或开发商批准、授权范围内行使代理权。

三．代理责任。

咨询公司在开发商授权范围内的一切代理活动，由开发商承担民事责任。咨询公司未经开发商授权或超越代理权限的代理行为，由咨询公司自行承担民事责任。

四．代理期限。

自双方签字盖章合同生效之日起,至项目全部经过工程质量验收并可交付使用后三个月止。

五．代理计划的实施。

咨询公司对项目进行的宣传、策划、销售等活动的计划书及所需费用预算应以书面报告形式提交开发商，经开发商同意、批准后方可实施执行。

六．代理工作方式。

1．咨询公司负责组织销售人员队伍，在开发商提供的销售中心完成前台现场销售工作（即所有需与客户联系沟通的工作）。前台现场销售工作包括现场接待客户、签署《商品房购房协议书》（又称《订购书》）、引导客户签署《商品房买卖合同》、《商品房按揭贷款申请表》及《商品房抵押贷款合同》等。

咨询公司应委派不少于2名的项目管理人员到达现场办公，保证与开发商工作人员的沟通与协商，完善前台现场销售工作。

2．开发商应委派不少于3名的工作人员完成后台签约及办证工作。后台签约工作包括收取订金、签署《商品房买卖合同》、收取房款、协助银行签署《商品房抵押贷款合同》、办理《房屋产权证》等工作。

3．开发商负责提供销售中心的保安及清洁工作人员和相关费用。销售中心的日常工作由咨询公司负责统筹管理，双方工作人员按统一的管理制度进行工作。

4．甲乙双方设置例会制度，定期研讨销售工作，根据市场需求，对销售工作进行调控。

七．代理费用。

1．咨询公司的代理费用按咨询公司实际代理销售的商品房销售总金额的百分比提取，具体百分比按以下条款规定执行。销售代理费由开发商以人民币形式计算和支付。

3．咨询公司的代理费用以代理期限内商品房实际成交均价情况确定如下：本项目的住宅销售均价不能低于3650元/m2,代理费用按商品房销售总金额的（按以上第2点具体销售率调整代理费比例）提取。开发商按照具体单元的销售，按以下约定给予咨询公司奖励：

商品房销售均价在3650元/m2以上，在3650～3800元/m2范围内的那部分销售金额代理费按以上第2点计算，超出3800元/m的那部分销售金额代理费用按超出部分总金额的10%提取。

4．在代理期限内，咨询公司代理销售商场、车位，其代理费用按销售总额的。

计算。

八．代理费用支付。

1．开发商同意按下列方式支付销售代理费：对每一个销售单元开发商与客户签定《商品房买卖合同》并收取首期房款后，需向咨询公司支付销售金额%的销售代理费，咨询公司的代销责任即告完成。但本合同履行期间咨询公司应按本合同第六部分第1点完成代理工作。

开发商每月8日前与咨询公司结算上月的销售代理费用，咨询公司在收到开发商的代理费用后一个工作日内应向开发商开具正式税务发票。

2．甲乙双方每月8日前结算的销售代理费用均以上月的销售总额提取。关于咨询公司按本合同第七条规定，在规定时间内超额完成的计提比率和超出规定均价所计算的提成金额在合同期内的最后一个月内结清。咨询公司应同时向开发商办理代售资料移交。

3．若客户签署《商品房买卖合同》并缴付首期房款后违约和按揭后退房违约，所交房款、订金及罚金归开发商所有，咨询公司不需退还相应的销售代理费；对同一单位的销售，咨询公司只收一次代理费。

九．销售定价。

1．销售价格由甲、乙双方商讨制定，并由开发商确认。咨询公司按照经开发商确认的销售价目表进行销售，咨询公司无权自行调整销售价格。如咨询公司销售价格低于开发商书面确认的销售价目表，则低于开发商定价部分应由咨询公司补足。

2．开发商所提供并确认的销售价目表及咨询公司制定并得到确认的促销优惠措施方案作为本合同的附件。

十．项目总体营销费用的控制。

1．本项目总体营销费用按总销售额的3%为控制原则，由开发商负责支付。咨。

询公司制定的整体营销执行方案的费用预算不得超出此限。

2．甲、乙双方均应在高效、经济的原则上对本项目的总体营销费用科学地运用。咨询公司制定的广告宣传推广方案、公关活动方案、促销活动方案等费用预算和开发商提议使用的相关营销费用都必须经甲、乙双方共同确认并书面批准方可做为总体营销费用控制的标准。

3．本项目的总体营销费用包括报纸、电视等媒体宣传、路牌及户外广告牌、公关促销活动费用、销售物料制作和印刷、销售中心现场布置及维护、模型制作、现场和后台与销售业务相关费用、现场办公费用及保安和清洁费用等。

十一．双方设例会制度，定期研讨销售工作，有需要时对销售工作进行适当调整。双方应配合对方的工作，一切以销售为重，提供一切便利条件为买家办理所有购房手续。

十二．开发商责任。

1．开发商应向咨询公司提供以下文件和资料：

（1）开发商营业执照复印件和开户银行帐号；

（2）开发商应提供政府有关部门对开发建设香格里拉项目批准的有关证照。

包括国有土地使用权证书、建设用地批准书、规划许可证、建设工程规。

划许可证、施工许可证和本项目的商品房预售许可证等相关证照的复印件。

（3）关于销售代理本项目所需的材料，包括立面图、平面图、地理位置图、

室内设备、装修标准、电器配备、楼层高度、销售（测绘）面积、规格、物业管理收费标准及其他费用的估算等。

（4）咨询公司代理销售该项目所需的购房订购书。

以上文件及资料，开发商应于正式对外销售15天前向咨询公司交付齐全。

独立别墅出售合同书范本篇二

本协议于某_____年______月_______日签订。

甲方：_________国________________;。

乙方：_________国________________，甲方指定的合法代理人。

协议条款如下：

2.代理人保证竭力履行其向公司之订货，非经公司同意，代理人不得违背公司关于某订货的任何指令。

3.本协议履行期间，代理人将收取佣金。

订单额少于某_______美元，按_________%收佣;。

订单额超过_________美元，按_________%收佣。

4.代理人提供的发票金额，包括佣金和除邮寄、小额杂费以外的开支，公司将开具不可撤销跟单信用证予以支付。

5.任何一方提前3个月用挂号信书面通知对方或任一方在任何时候违背本协议任何一款，无须通知，本协议即告终止。

协议双方于某时间签字盖章为证。

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________。

代表(签字)：_________代表(签字)：_________。

签订地点：_____________签订地点：_____________。

独立别墅出售合同书范本篇三

甲乙双方根据《^v^合同法》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以供双方共同执行。

1．工程名称：____花园工程。

2．建设地点：_________________。

3．工作内容：____平方米环境绿化工程，具体工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容（略）。

1．该项目工程总工期____天。开工时间从甲方批准开工报告次日起计。

2．如遇下列原因工期顺延：

（1）未及时签审施工图纸和施工组织计划；

（2）设计变更；

（3）甲方未能按期提交施工场地；

（4）连续____小时遇雨和停水、停电；

（5）甲方未按合同规定时间拨付工程款项；

（6）遇不可抗力因素。

3．竣工验收：

（2）若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同前项。

1．结算依据。

（2）甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价；

（3）甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整（更改）部分变更通知书；

（4）竣工图。

2．合同金额。

（1）本合同暂定造价____万元；

（2）工程竣工验收后按实结算。

3．合同金额的支付时间。

（1）甲方在乙方进场后一周内，向乙方支付合同总金额的____％作为的备料款；

（2）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的____％；

（3）工程竣工验收后____个月内办理竣工结算，结算办理完成后____个月内甲方付至结算价的____％，余额____％作为质保金，保活期到后支付____％，保修期满后甲方付清余款。

本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同原则第三条进行增减。

1．质保期：从通过验收后的第____日起算。保修期按^v^____年第____号令执行，普通植物保活期____年，贵重植物（____元以上）保活期为____年，工程的其它部分保修期为____年。

2．成活率：植物管护移交时按行规达到____％的成活率。

1．甲方义务。

（1）保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；

（3）负责协助办理施工的各项进场手续；

（4）负责协调现场各施工单位间的关系；

（5）若施工变更应以书面形式通知乙方；

（6）按合同规定时间按时付款。

2．乙方义务。

（1）按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；

（2）接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；

（3）注意与外装饰单位施工现场的配合工作；

（4）文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工；

（5）负责施工中的成品保护。

1．甲方施工负责人：________；现场代表：________。

2．乙方施工负责人：土建：________，绿化：________；现场代表：______。

3．甲方代表作为现场签证代表；乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。

1．乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。

2．设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。

1．甲方违约责任。

（1）甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；

（3）甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的____‰向乙方支付逾期违约金。

2．乙方违约责任。

乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的____‰向甲方支付违约金。

在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定____人民法院起诉。

1．本合同经双方签字盖章后生效。

2．未尽事宜，双方协商解决，签订补充合同的，补充合同与本合同具有相同效力。

3．本合同一式____份，双方各执____份，均具同等法律效力。

独立别墅出售合同书范本篇四

建设单位：（甲方公章）施工单位：（乙方公章）。

法人代表：法人代表：

工地代表：经办人：

开户行帐号：户行帐号：

签定日期：20___年___月___日

园林绿化工程施工合同。

甲方：河源市______集团房地产开发有限公司。

乙方：珠海市______园林工程有限公司。

甲方委托乙方承担______花园二期架空层园林环境工程施工，为了明确分工，互相协作，保证质量，按期完成任务，双方议定以下条款，共同遵守。

乙方按照珠海市______园林工程有限公司设计的广晟花园二期架空层园林环境工程施工图纸进行承建，包括绿化施工、绿化养护工程项目,承包范围如甲方另有增减，须补充合同。

本工程采取包工包料，包质量、包工期的方式进行承包。

施工工期为（移交场地后）个日历天；具体施工进场时间以甲方进场通知为准。绿化养护期为天。

本工程在施工过程中有下列情况，并经甲方代表或现场监理工程师签证，工期可以相应顺延。

1、甲方不能按时提供符合要求的施工场地和施工用水用电等。

2、在施工地区内有不可抗拒的自然灾害，如暴雨、台风等，使施工受到严重影响者。

3、甲方代表或现场监理工程师未按合同约定提供所需指令。批准等，致使施工不能正常进行。

4、设计变更和工程量增加。

5、甲方未能按约定日期支付工程预付款，进度款，使工程不能正常进行。

（一）、甲方责任。

1、向乙方提供施工场地，负责施工现场有关障碍物的拆除搬迁等工作。

2、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至施工场地30米内。

3、及时组织交工验收。

4、协助乙方办理夜间施工许可等有关手续。

5、检查和监督乙方的施工进度、质量、安全生产和工程款的使用情况。

6、做好施工队与现场周围有关单位的协调工作，做好当地有关部门与乙方的协调工作。

7、合同规定及时审核乙方进度报表、拔付工程款和办理结算手续以及对乙方的有关工程的信函及时答复、签署意见。

（二）、乙方责任。

1、施工要求、合同规定及时组织能满足工程进度和质量要求的人力、施工机械和合同材料进场。

2、按设计单位及监理单位提出的技术要求及质量标准进行施工。

3、负责提供施工和生活场地内的临时设施。

4、搞好施工组织，制订本专业施工细则，加强施工管理，加快施工进度，确保按时交工。

5、甲方和现场监理工程师提供具体项目和各道工序实施性进度计划，向甲方和现场监理工程师提交控制措施（包括组织措施、技术措施、信息管理措施）经甲方审查认可后作为检查控制进度的依据。

6、如实填报工程进度，及时编制竣工结算，送监理工程师和甲方审核。

7、服从甲方和监理单位的管理，接受主管部门和质监部门的检查监督，安全生产，文明施工。

8、认真搞好质量自检工作，作好施工记录，为甲方、监理单位及质监代表检查监督提供方便。

9、认真搞好资料管理，及时整理完善竣工资料。

10、减少污染，注意环境卫生，保护施工现场的整洁，并做到文明施工。

11、负责施工安全，由乙方造成的安全事故由乙方承担。

1、乙方施工的苗木和其它材料必须符合设计规格与质量要求。

2、乙方必须严格按照设计图纸和设计变更要求进行施工，保证苗木种植数量和质量，确保苗木100%成活。

1、工程竣工后，甲方应根据乙方的竣工报告，会同有关部门，按照图纸要求进行项目验收，评定工程质量，并在^v^竣工验收证明书^v^上签章。

2、工程在未办理交工验收前，甲方不得擅自使用，否则，作甲方同意验收处理。

3、乙方必须在工程交工后7天内全部撤离现场，临时设施由乙方负责拆除。

4、本工程养期为半个月，在养护期内乙负责对苗木淋水、培土、施肥、防病治虫、修剪造型以及补换苗木，全部费用由乙方负责。

1、本工程的造价为：人民币___元，每户按___元/户包干。

2、施工中的增加项目结算办法：由乙方向甲方上报增加项目的预算报价，按双方协商计价结算（以监理或甲方现场签证为依据）。

3、签订合同后进场两天内，甲方拔付工程款给乙方至工程总价的30%作施工前的备料费用。

4、乙方完成工程进度的.80%时，甲方拔付工程款给乙方至工程总价的70%。

5、工程竣工后七天内，甲方拔付乙方工程款至工程总价的95%，余款待养护期满移交后七天内结清，如甲方不按期付工程款，应按拖欠的款项乘以银行规定利率支付利息。

（一）甲方违约：

1、由于甲方原因造成乙方停工窝工三天以上的，工期相应顺延。

2、由于甲方协调不及时而影响工程进度者，工期相应顺延。

3、乙方已按图纸施工，由于甲方原因造成乙方经济损失的，甲方负责赔偿。

4、由于甲方不按时拔付备料款，进度款造成乙方不能如期开工或停工的，甲方必须赔偿乙方经济损失，工期相应顺延。

5、甲方接到乙方的有关该工程的并且需要甲方答复的信函，不按时答复致使乙方不能如期开工的。工期相应顺延。

6、由于甲方原因而终止施工合同，造成乙方一切经济损失，甲方按市有关规定负责赔偿。

（二）乙方违约：

由于乙方原因有如下情况之一者，甲方有权收回部分工程另行安排施工队伍直至终止合同。

1、施工中不重视质量，经甲方、监理、质监部门指出后仍不能改正和采取补救措施者。

2、违反安全生产规程，不文明施工，造成严重不良影响者。

3、不服从甲方、监理协调、检查和监督管理者。

1、在施工和养护过程中，若施工现场遭遇暴雨、台风、地震等人力不可抗拒的自然灾害，并且乙方虽经努力抢救，仍不可避免地造成的工程损失，由甲方负责补偿，并补回灾害后清理恢复的工期。属于乙方管理的施工设施损失，由乙方负责。

3、甲方委派乙方委派为常驻工地代表，经常联系解决工程事宜。

3、合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决，补充合同。

5、在合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，可申请调解或仲载，也可以直接向人民法院起诉。

6、合同一式肆份，甲乙双方各贰份，经双方法人代表或法人委托人签字盖章后生效，竣工验收及价款结清后自行失效。

甲方：___________________________。

乙方：___________________________。

独立别墅出售合同书范本篇五

出卖方：简称甲方)、(简称甲方)。

买受方：(简称乙方)。

根据《_经济合同法》、《_城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、友好协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。

第一条、乙方同意购买甲方拥有的座落在县街第3#幢第层号房拥有的房产(商品套房)，建筑面积为平方米。其中套内面积平方米分摊建筑面积平方米(该房屋买卖合同为_n0。号)。甲方保证上述房屋产权清楚，若发生与甲方有关的产权纠纷，由甲方负责。自本合同签订之日起上述房屋产权永远归乙方全权所有，任凭乙方支配使用。甲方不得再将该套房转让、抵押及处置。

第二条、上述房产的交易价格为：单价：人民币元/平方米，总价：人民币元整(大写：元整)。其中甲方已办按揭人民币元整(大写：元整)。

1、乙方一次性付给甲方房产转让费人民币元整(大写：元整)。

2、乙方一次性付给甲方办按揭费用及房屋维修基金等合计人民币元整(大写：元整)。

3、乙方一次性付给甲方己付首付款及甲方己交二个月按揭款，合计人民币元整(大写：整)。

第三条、农行万元人民币按揭款自年月起转由乙方负责偿还房贷本息及承担编号为：)的违约责任，直至还清农行房贷。若乙方中途拖欠拒不偿还农行房贷，本合同作废，乙方应向甲方支付违约金叁万元，甲方付还乙方向甲方所缴购房房款，甲方不承担利息。

第四条、办理房地产过户手续所需缴纳的各项费用包括税费由乙方承担。甲方应无条件提供有关证件，积极配合乙方办好房产过户等手续。

第五条、以上所有款项甲乙双方当日交割清楚，本合同经双方签字后生效。甲乙双方不得反悔。如有一方违约，违约方按捌万金额双倍赔偿对方。

第六条、本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。

第七条、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。

第八条、本合同一式二份。甲乙方各执一份。

________________身份证号码：__________________。

见证在场人：_______________。

见证在场人：_______________。

见证在场人：_______________。

独立别墅出售合同书范本篇六

甲方(卖方)：身份证号：住址：

乙方(买方)：身份证号：住址：

根据《_合同法》及相关法律、法规，甲乙双方本着自愿平等、公平诚信等原则，就房屋转让相关事项经协商一致，订立本协议，以期共同遵守。

一、转让标的。

甲方自愿将坐落在地段的房屋，建筑面积平方米，附属房面积平方米，房产证号：，土地证号,连同房屋内的固定装饰一并转让给乙方。

二、转让价款。

甲乙双方对上述房屋议定成交价为人民币万元，乙方应在签订转让协议时向甲方支付人民币万元，作为履行本协议的定金，定金不计利息。

三、甲方权利和义务。

甲方应在收到乙方定金后日内备齐房屋过户所需的一切资料，并移交给乙方;甲方保证该房屋权属清楚、有合法的土地使用权，且无任何担保;甲方还须协助乙方办理好权属过户手续。

甲方同意于年月日之前将上述房屋腾空，并交付给乙方使用，同时负责结清水电费、有线电视费、电话费等相关费用。

四、乙方权利和义务。

乙方对甲方所转让的房屋状况已做充分了解，愿意购买该房屋。乙方负责完成权属过户手续，并承担由此产生的相关费用。

乙方须在甲方交房时一次性付清余下房款万元。待甲方交付房屋、乙方付清房款后，该房屋如遇征用拆迁，对于补偿等事项，由乙方自行决定，甲方无权干涉，由此产生的一切收益归乙方所有。

五、违约责任。

如因政策等非甲方原因造成无法办理权属过户手续，甲方应将该房屋房产证、土地使用权证原件交给乙方;乙方在完成办理过户手续之前，不得对该房屋进行抵押担保，否则对此产生的风险由乙方承担,甲方概不负责。

本协议生效后，如一方不能按约定交付房屋或未足额支付相应房款的，每逾期一日，应向对方支付百元违约金。任何一方无权单方解除本协议。

六、其他。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

本协议自双方签字之日起生效。

甲方：

乙方：

独立别墅出售合同书范本篇七

委托人：

受托人：

现委托中介(以下简称“地产”)独家代理出售以下物业，特签订以下内容：

一、出售物业的内容(以下简称“该物业”)：

1、物业地址：

2、建筑面积：平方米(以房地产证面积为准)。

3、出售价此价包括自买入该物业后至本物业出售前已产生之一切费用。

4、交易税费支付方式：由买方支付。

5年具备交付使用条件。

6、委托时间：从年年月日止。

二、指定a公司为该物业出售的独家代理公司：

1、a公司预先支付人民币该物业的，独家委托费即转为购房款使用。

2、如超出委托限期，独家委托代理费用由本人收取，不予退还。

3、一旦达成上述条件，全权委托a公司适当收取客户定金。

4、本人不得擅自终止委托或拒绝出售，否则应向贵公司支付独家委托费。

三、a公司在代理期限内寻找合适的买家。如该物业成功出售，超出委托价钱部分作为a公司的咨询及代理费，对此本人并没有异议。

四、在委托期间，本人保证不会自行出售该物业;不会与其他中介公司或第三人签订代理协;不会私下与a公司所介绍之买房成交或利用a公司提供的信息条件通过第三方成交。否则，本人将向a公司支付第二条规定之代理费3倍作为违约金。

五、本人悉知a公司同时会向买家收取房地产咨询及代理费，对此本人并无异议。

六、本委托书一式两份，由本人及a公司各持一份，均具有同等法律效力。

七、备注：

受托人：

电话：委托日期：年月日

独立别墅出售合同书范本篇八

出售方：_________(甲方)。

地址：_________。

电话：_________。

购买方：_________(乙方)。

姓名：_________。

性别：_________。

出生：_________年_________月_________日。

国籍：_________。

身份证号码：_________。

地址：_________。

电话：_________。

本合同依据中华人民共和国法律、《_________土地管理条例》和《_________商品房产管理规定》制定。

第一条　甲方经市府国土局批准，取得位于_________市_________用地面积_________平方米的土地使用权。

地块编号：_________使用年期_________年，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。甲方在上述土地兴建楼宇，系定名为_________，由甲方预售。

第二条　乙方自愿向甲方定购上述楼宇的第_________幢_________号(第_________层)。建筑面积_________平方米，土地面积/平方米、(其中：基底分摊_________平方米、公用分摊_________平方米、其他_________平方米)。

第三条　甲方定于_________年_________月_________日交付乙方使用。

如遇下列特殊原因可延期交付使用，但不得超过_________天：

1.人力不可抗拒的自然灾害;。

2.施工中遇到异常困难及重大技术问题不能及时解决;。

3.其他非甲方所能控制的因素。

上述原因必须凭_________市有关主管部门的证明文件为依据，方能延期交付使用。

第四条　甲乙双方同意上述订购之楼宇售价为：_________单价_________元/平方米，总金额币_________千_________百_________十_________万_________千_________百_________十_________元整(小写_________万元)。

分期(一次)付款(见附表一)。

第五条　乙方如未按本合同第四条规定的时间付款，甲方有权追索违约利息。如逾期_________天以上，仍未付所欠款项和利息，甲方有权单方终止合同，将楼宇出售他人。

第六条　甲方如未按本合同第三条规定的'日期交付给乙方使用，应按合同规定交付日第二天起计算付款利息，以补偿乙方的损失。

第七条　甲方出售的楼宇须经_________市建筑质量检验部门验审合格、并负责保修半年，如质量不合格时，乙方有权提出退房，退房后甲方应将已付款项及全部利息在三十天内退回乙方。

第八条　甲乙双方在楼宇交付使用并付清楼款后，签订《房地产转让合同书》，经市政府主管部门办理转让登记手续，发给《房地产权证》，乙方才能获得房地产权。

乙方在使用期间，有权享用与该楼宇有关连的公共通道、设施、活动场所。同时必须遵守中华人民共和国法律、法令和社会道德，维护公共设施和公共利益。

第九条　乙方所购楼宇只作_________使用，在使用期间不得擅自改变该楼宇结构和用途，如有损坏应自费修缮。

乙方购置的楼宇所占用的土地，按有关土地管理规定缴纳土地使用费。

第十条　预售的楼宇，乙方不许转让、抵押，否则，违反市府有关规定，后果自负。

第十一条　后面的附表。

一、二均为本合同内容的组成部分。

第十二条　本合同自签订盖章之日起生效，如发生纠纷，双方应友好协商解决，不能解决时，应提请_________市仲裁机关仲裁或_________市中级人民法院房地产审判庭裁决。

第十三条　本合同正本一式四份，甲乙双方、公证机关、房地产权登记机关各一份。

出售方(盖章)：_________　购买方(盖章)：_________。

独立别墅出售合同书范本篇九

买方(受让方)：身份证号码(以下简称甲方)卖方(转让方)：身份证号码(以下简称乙方)。

根据《_合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就房屋买卖事宜达成如下协议：

(一)乙方所售房屋(以下简称该房屋)为【独立成套楼房】，坐落于：，该房屋所在楼层为层，建筑面积共平方米。

(二)该房屋规划设计用途为【住宅】。房屋结构为。该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况见附件一。

(一)乙方于年月日与该房屋开发建设单位签订了《成都市商品房预售合同》(合同编号:)，开发建设单位已于年月日前交付该房屋，并于年月日前交付该房屋权属证。

第三条成交价格及付款方式(一)甲乙双方同意该房屋成交总价款为：元(大写)。

(二)具体付款方式及期限。

1、乙方向甲方交付该房屋的钥匙和房产证原件后日内，甲方支付房款元(大写);。

2、该房屋银行抵押解除后日内，甲方支付房款元(大写);。

3、乙方协助甲方办理完结房屋权属转移登记后日内，甲方支付房款元(大写)。

第四条房屋相关费用。

在房屋交付日以前发生的【物业管理费】【供暖】【水】【电】【燃气】【有线电视】【宽带】费用由乙方承担，交付日以后(含当日)发生的费用由甲方承担。出卖人缴纳的该房屋专项维修资金(公共维修基金)的账面余额，乙方同意转移至甲方名下。

第五条房屋的交付。

乙方同意于年月日将该房屋交付给甲方。该房屋交付时，乙方应该将该房屋钥匙交付与甲方。

第六条违约责任。

(一)逾期交房责任。

除不可抗力外，乙方未按照约定将该房屋交付甲方的，按照下列方式处理：之日止，乙方按日计算向甲方支付已交付房价款万分之五的违约金，并于该房屋违约金。

(二)逾期付款责任买受人未按照约定的时间付款的，按照下列方式处理：

2、乙方有权解除合同。乙方解除合同的，甲方应当自解%向乙方支付违约金，并由乙方退还甲方全部已付款。

第七条税、费相关规定。

税费分担经双方协商，决定按照如下方式进行分担：

甲方承担：;乙方承担：。

如甲方为办理房屋权属转移登记支付的相关税费超出按照20xx年12月二手房交易税费应缴总金额，超出部分由甲、乙双方平摊缴纳。

第八条权属转移登记。

(一)当事人双方确认，自房屋银行抵押解除之日起日内，双方共同向房屋权属登记部门申请办理房屋权属转移登记手续。

(二)如因乙方原因，甲方未能如约取得房屋所有权证书的，双方同意按照下列方式处理：

1、甲方有权退房。甲方退房的，乙方应当自退房通知送达之日起日内退还买受人全部已付款，并按照银行同期贷款利率四倍支付利息。

2、甲方不退房的，自甲方应当取得房屋所有权证书的期限届满之次日起至实际取得房屋所有权证书之日止，乙方按日计算向买受人支付全部已付款万分之五的违约金，并于甲方实际取得房屋所有权证书之日起日内向甲方支付。

(三)如因银行、房管部门等第三方原因，致使房屋银行抵押自本协议签订之日起超过个月仍未能解除，则甲方有权退房，并有权解除本合同，乙方应当付利息。

第九条房屋的使用。

(一)自本合同签订之日起，甲方有权独立、排他地占有、使用该房屋，并同时享有收益权。

(二)自本合同签订之日起，乙方同意，甲方有权对该房屋进行装修。如甲方按照本合同约定退房或者解除本合同，则装修添附物可以拆除则拆除，不能拆除的，折价后归乙方所有。

第十条争议解决方式。

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;协商不成的，任何一方均可依法向该房屋所在地管辖人民法院起诉。

具有同等法律效力，其中甲乙双方各执一份，交房屋权属登记部门备案一份。