平等自愿是合同成立的基本原则,双方必须在平等地位下签署合同。必要时,可以寻求法律专业人员的帮助,确保合同的合法性和有效性。以下是小编为大家收集的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。
修公路承包合同篇一
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国公路法》及公路工程建设的有关规定,结合公路建设工程的具体情况,甲、乙双方就该合同段公路工程,在平等互利协商一致的基础上达成如下合同条款,共同遵守执行。
一、工程名称和地点。
1、工程名称:美姑县乡村公路。
2、工程地点:美姑县,全长23公里。
二、工程承包范围及内容。
该段路基为,施工要求为:
三、承包方式。
本工程采取甲方提供施工材料、设备,乙方包工、包质量、包工期、包安全的承包方式。
四、承包价格及付款。
1、本合同段工程承包人工费单价为每立方米混凝土58元。此单价在合同履行中不作变更。
2、甲方在乙方进场1个工作日,预付乙方生活费人民币20000元(大写:贰万元整)。此费用竣工时最后一期工程款中扣除。
3、甲方每月按乙方施工进度的百分之八十进行月结。甲方在次月日前支付上月工程款。
4、甲方在工程竣工或乙方停止施工时,即验收乙方修建方量,剩余尾款于验收一个月内结清并付给乙方。
五、工程施工工期。
本合同施工工期为天,年月日开工,于年月日竣工。如遇雨天,双方签字确认的,工期予以顺延。
甲方接到乙方竣工验收申请后,3日内组织有关人员进行验收,并由双方签字确认。
六、双方的权利、义务。
(一)、甲方的主要权利、义务。
1、甲方的主要权利。
指派质量监督人员对乙方承包的工程进行质量监督。
2、甲方的主要义务。
(1)、甲方为乙方提供施工时的一切材料,机械等施工工具。
(2)、甲方保证为乙方提供正常运转的罐车四辆,每辆罐车每天向乙方拉混凝土量不得低于60立方。
(3)、甲方为乙方配备一辆施工现场用于转运施工工具的车辆。
(4)、甲方为乙方提供施工人员的正常食宿场所。
(二)、乙方的主要权利、义务。
1、乙方的主要权利。
按时足额收取工程款项。
2、乙方的主要义务。
(1)、保证本方拥有本合同施工的资质。
(2)、严格按照施工图纸、施工规范进行施工,保证工期和工程质量。
(3)、制定安全措施,如施工中发生消防、工伤等安全事故,由乙方承担全部法律责任。
七、违约责任。
1、甲方由于材料、机械、现场协调等管理原因导致乙方停工、误工等事件,甲方须承担乙方所有损失费用。
2、乙方拖延工期的,每延误一日,乙方须向甲方支付元违约金。
2、双方必须严格履行合同条款,如一方有违约行为,违约方须向对方赔偿施工总工程款%的违约金。
八、争议处理。
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,可依法向人民法院起诉。
八、附则。
1、本合同一式两份,合同双方各执一份。
2、合同双方签字盖章后生效,结清工程款后,合同自行终止,本合同未尽事宜,经双方协商签订补充协议。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
修公路承包合同篇二
甲方:××××工程项目部(以下称甲方)乙方:×××(身份证××××××××××××××××××)(以下称乙方)为优质、高效完成××××二级公路第×合同段工程的施工任务,充分发挥各方优势,经甲乙双方平等协商,甲方将××××二级公路第×合同段工程的技术方面的工作承包给乙方,并达成以下协议:
一、合作项目工程名称。
2.1工程施工复测及相关资料编制。
2.2工程施工放样及相关资料编制。
2.3工程试验及相关资料编制。
2.4工程质检及相关资料编制。
2.5工程计量及相关资料编制。
2.6工程变更及相关资料编制。
2.7工程施工技术及工程的现场管理。
2.8工程施工工艺及工序的控制。
2.9工程竣工资料的编制。
三、合同工期。
3.1从甲方通知乙方人员进场复测开始至工程交工为止。
3.2双方拟定施工合作时间为个月,即从年月日到年月日,工期共个月,合同工期暂定总日历天数天。
3.3以上合同工期,包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等原因造成工程停工的时间,不包括工程竣工资料编制时间。
3.4竣工资料编制时间为1个月。
3.5若因建设方、甲方及雨季等原因工程无法完成,乙方不负任何责任。
3.6如工期超出15个月,甲方应支付乙方超出工期的工程技术费。
四、工程技术承包费用。
4.1施工投标工程技术费:甲方投标工程总价的按%计。
4.2工程变更增加工程技术费:在施工过程中所产生的工程变更增加金额按变更总量%计。
4.3前两项总计所产生的技术费:4.1项共万圆整(元人民币)(暂定工程总造价按元人民币),4.2项按照竣工结算变更总量计。
4.4工程延期费:超出双方约定的月的工期甲方每月支付乙方万圆整(元人民币)的工程技术费。
4.5施工复测费:万圆整(元人民币)/每公里。
4.6竣工资料编制费:万圆整(元人民币)。
五、双方的一般责任。
5.1甲方管理单位及甲方代表。
5.1.1甲方管理单位全称:×××××公司××××××××工程合同段项目经理部,被授权对本工程履行甲方义务和权利。
5.1.2甲方驻现场全权代表姓名:×××(身份证号码××××××××××××××××××)。甲方代表换人,应以书面形式通知乙方,后任继续承担前任应负的责任。
5.2甲方的工作。
5.2.1向乙方提供满足现场施工所需的交通车辆(交通车辆燃油);测量仪器;试验设备及检测工具;办公设备、办公用品及办公耗材等(以上物品均属于甲方无偿向乙方提供)。
5.2.2向乙方免费提供住宿及办公场所。
5.2.3负责与监理、业主之间的关系,积极为乙方施工创造条件。
5.2.4负责施工路段的征地拆迁及协调工作,进行现场规划和布置。
5.2.5按照中华人民共和国《劳动法》的规定负责为乙方技术人员在中国人寿保险公司办理个人人身保险。
5.2.6负责整个施工现场的安全管理工作。
5.2.7负责已完工程的成品保护工作。
5.2.8负责变更的签证工作(乙方配合)。
5.2.9负责施工过程中的防雨工作,承担由于自身防雨措施不力而造成的一切损失。
5.2.10负责进驻施工现场的施工人员,无条件按照乙方各专业工程师的工作安排及公路工程施工规范要求进行施工。
5.2.11负责支付项目经理的工资。
5.3乙方工作。
5.3.1乙方住址全称:×××××××××××。
5.3.2乙方驻施工现场全权代表姓名:×××(身份证号码××××××××××××××××)。乙方代表换人,乙方应提前天书面通知甲方,经甲方代表书面同意后方可换人,后任继续承担前任应负的责任和承诺。
5.3.3负责工程施工复测及相关资料编制;工程施工放样及相关资料编制;工程试验及相关资料编制;工程质检及相关资料编制;工程计量及相关资料编制;工程变更及相关资料编制;工程施工技术及工程的现场管理;工程施工工艺及工序的控制;工程竣工资料的编制。
5.3.4在开工前15天内,向甲方提供施工方案一套。
5.3.5配合甲方负责隐蔽工程的验收并完成相关资料编制。
5.3.6负责对施工现场的文明施工管理工作。
5.3.7遵守招标文件及合同专用条款,在施工过程中按照合同文件完成质检资料及协助甲方完成工程变更的签证工作。
5.3.8负责按工程进度及时做好计量工作。
5.3.9乙方必须按经业主确认的施工方案组织施工,接受业主的检查和监督。
5.3.10乙方严格按施工图纸、施工及验收规范施工,不得擅自修改设计,如需修改必须经设计部门发出的变更通知单和变更图纸方可经行。
5.3.11负责整个合同段施工现场的管理工作,如在与甲方的施工方案上出现重大分歧时,双方可协商一致的方案至达适合最佳方案。
5.3.11负责内业资料及变更资料的保管,待竣工验收结算清楚后统一移交给甲方。
5.3.12乙方技术人员必须遵守执行甲方的一切。
规章制度。
六、承包费用的支付方式。
6.1乙方按合同专用条款及招标文件进驻各专业工程师,甲方即按技术承包费用总额的10%支付给乙方作为进场启动资金。
6.2自总监办开工令下发后一个月内甲方按技术承包费用总额的10%支付给乙方。剩余80%技术承包费用甲方按剩下总额平均逐月支付给乙方,甲方在合同工期(按甲方与业主签订的总承包合同算)结束后三天内付清剩余技术承包费用给乙方。
6.3双方在合同履行过程中发生纠纷或其中一方违约时,双方应协商解决,协商不成,
6.4本合同正本两份,甲乙双方各执一份,副本肆份,甲方执肆份,正副本均具有同等法律效力。
甲方(章):乙方(章):法定代表人或法定代表人或。
委托代理人签字:委托代理人签字:
合同签订地:
签订日期:年月日签订日期:年月日
共
2
页,当前第。
2
页
1
2
修公路承包合同篇三
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国公路法》及公路工程建设的有关规定,结合公路建设工程的具体情况,甲、乙双方就该合同段公路工程,在平等互利协商一致的基础上达成如下合同条款,共同遵守执行。
一、工程名称和地点。
1、工程名称:美姑县乡村公路。
2、工程地点:美姑县,全长23公里。
二、工程承包范围及内容。
该段路基为,施工要求为:
三、承包方式。
本工程采取甲方提供施工材料、设备,乙方包工、包质量、包工期、包安全的承包方式。
四、承包价格及付款。
1、本合同段工程承包人工费单价为每立方米混凝土58元。此单价在合同履行中不作变更。
2、甲方在乙方进场1个工作日,预付乙方生活费人民币20xx0元(大写:贰万元整)。此费用竣工时最后一期工程款中扣除。
3、甲方每月按乙方施工进度的百分之八十进行月结。甲方在次月日前支付上月工程款。
4、甲方在工程竣工或乙方停止施工时,即验收乙方修建方量,剩余尾款于验收一个月内结清并付给乙方。
五、工程施工工期。
本合同施工工期为天,年月日开工,于年月日竣工。如遇雨天,双方签字确认的,工期予以顺延。
甲方接到乙方竣工验收申请后,3日内组织有关人员进行验收,并由双方签字确认。
六、双方的权利、义务。
(一)、甲方的主要权利、义务。
1、甲方的主要权利。
指派质量监督人员对乙方承包的工程进行质量监督。
2、甲方的主要义务。
(1)、甲方为乙方提供施工时的一切材料,机械等施工工具。
(2)、甲方保证为乙方提供正常运转的罐车四辆,每辆罐车每天向乙方拉混凝土量不得低于60立方。
(3)、甲方为乙方配备一辆施工现场用于转运施工工具的车辆。
(4)、甲方为乙方提供施工人员的正常食宿场所。
(二)、乙方的主要权利、义务。
1、乙方的主要权利。
按时足额收取工程款项。
2、乙方的主要义务。
(1)、保证本方拥有本合同施工的资质。
(2)、严格按照施工图纸、施工规范进行施工,保证工期和工程质量。
(3)、制定安全措施,如施工中发生消防、工伤等安全事故,由乙方承担全部法律责任。
七、违约责任。
1、甲方由于材料、机械、现场协调等管理原因导致乙方停工、误工等事件,甲方须承担乙方所有损失费用。
2、乙方拖延工期的,每延误一日,乙方须向甲方支付元违约金。
2、双方必须严格履行合同条款,如一方有违约行为,违约方须向对方赔偿施工总工程款%的违约金。
八、争议处理。
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,可依法向人民法院起诉。
八、附则。
1、本合同一式两份,合同双方各执一份。
2、合同双方签字盖章后生效,结清工程款后,合同自行终止,本合同未尽事宜,经双方协商签订补充协议。
本合同附件:图纸等等须列明。
甲方:乙方:年月日年月日。
合同签订地:
修公路承包合同篇四
甲方将工程施工任务承包给乙方,为明确双方在施工全过程中的责任、权利、义务,保证工程质量和工期,经双方协商一致同意如下条款:
1、工程名称:_________________。
2、工程地点:_________________。
3、工程投资:_________________。
4、工期:_________________自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
1、甲方:_________________。
(1)向乙方提供设计文件,进行技术交底。
(2)委派工地监理人员,负责整个施工过程中的质量检查及技术管理。
(3)协助乙方做好与地方的协调工作。
(4)若乙方工程进度严重滞后,甲方有权指定分包或租赁机械,其费用由乙方承担;若乙方工程质量低劣,甲方有权部分或全部终止合同,更换施工队伍。
(5)负责组织阶段质量检查、阶段验收和交(竣)工验收。
2、乙方:_________________。
(1)服从甲方及监理人员对工程各方面的监督和检查。
(2)做好施工前的各项准备工作,并于开工前七日内向甲方和监理提交开工报告。
甲方___________。
乙方___________。
_________年_____月_____日。
修公路承包合同篇五
我国《合同法》规定:“建设工程合同是承包人进行工程建设,发包方支付价款的合同。”公路建设承包合同是建设工程合同的一种,指的是发包方与承包方为完成商定的公路建设工程,明确相互权利义务关系的协议。包括以下主要条款:工程名称和地点,工工程范围和内容,开、竣工日期及中间交工工程开、竣工日期,工程质量、保修期以及保修条件,工程造价,工程价款的支付,结算及交工验收办法,设计文件及概、预算和技术资料提供日期,材料和设备的供应和进场日期,双方相互协作事项,违约责任等。
根据国际咨询工程师联合会(fidic)《土木工程施工合同条件(1987年第4版)的规定》,合同还包括合同通用条款、合同专用条款、技术规范、图纸、工程量清单、投标书、授标书附录、中标通知书以及合同组成部分的其他文件。公路建设承包合同是一种特殊的承揽合同,它除了具有承揽合同的一般法律特征之外,还具有以下五个特征。
特征一:具有计划性和程序性。公路建设承包合同必须根据国家规定的程序和批准的投资计划,计划任务书等文件签订。国家重大公路工程建设项目,应根据国家批准的投资材料、可行性研究报告等文件和规定的程序签订公路建设承包合同。
特征二:合同的标的具有特殊性。公路建设承包合同的标的只能是公路建设工程,而非一般的工作成果。
特征三:合同的主体具有限定性。公路建设承包合同的主体是建设人和承建人,建设人即发包方,承建人即承包方。从事公路建设承包的承包方应当具备下列条件。有符合国家规定的注册资本;有与其从事公路建设相适应的具有法定执业资格的专业技术人员;有从事相关公路建设所应有的技术装备;法律、行政法规规定的其他条件。
同时,根据有关部门颁发的《关于对参与公路工程投标和施工的公路施工企业资质要求的通知》、《建筑业、企业资质管理规定》、《建筑业、企业管理规定实施意见》等文件精神,公路施工企业应在规定的承包范围内承包工程,不得跨资质序列、越级、超范围承包工程。
特征四:公路建设承包合同的管理具有严格性。国家对公路建设承包合同实行特殊的管理、监督,对合同的订立和履行进行行政监督,对合同的拨款、结算进行银行监督,保证专款专用。
特征五:公路建设承包合同的联系结构具有复杂性。公路建设承包合同可以由一个总承包单位与建设单位签订总承包合同,也可以由几个承包单位与建设单位分别按标段签订合同。大型公路建设工程或者结构复杂的公路建设工程,可以由两个以上的承包人承揽,承包人各方对该公路建设工程承担连带责任。禁止承包人将其承揽的全部公路建设工程或者公路建设工程的主要部分转包他人。同时,也禁止承包人将其承揽的全部公路建设工程或者公路建设工程的主要部分肢解后以分包的名义分别转包他人。
修公路承包合同篇六
发包人(全称):
承包人(全称):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:袁垅村道路硬化工程0。5公里。工程内容包括路基平整、水泥路面浇筑等,概算约为11万元。
二、开工时间:20__年9月1日竣工时间:20__年11月30日。
三、质量要求及奖惩措施:
1、确保合格(由村两委组织邀请专业人员验收),必须做到安全生产,文明施工。
2、路面应采取横向拉毛或机具压槽等抗滑措施,其磨擦力应符合施工规范要求,路面与其他构造相接应平顺,做到路面边缘不积水。混凝土铺筑后按施工规范要求养护;混凝土路面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害,且符合规范和工艺要求。
3、奖惩措施:承包人必须严格按有关规范、标准施工,确保工程质量。工程质量未达到合格必须无条件返工,承担返工损失,保质期为一年。
四、工程承包方式:包工包料,竣工工程结算以承包价为基础,工程量按实结算。
五、付款方式:完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成,经验收合格待上级拨款到位后付至总工程款90%,并返还履约保证金;暂扣10%作为工程质保金,质保金在质保期满后1月内付清。
六、承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:履约保证金弍万元,履约保证金在工程验收合格后退回。
七、奖罚措施:
1、工程在20__年11月30日前竣工。除不可抗拒因素外,拖延工期一天罚100元。
2、承包人在决标后须向乙方递交本工程投标时的项目管理班子详细名册,要求项目经理到岗率每月不得少于20日。未事先征得发包方同意,抽查时发现擅自缺岗除责令到岗外,处以每人每天罚款100元。另外,在工程合同签订后不得转包,否则视为弃标,履约保证金将不退还,该工程予以重新招投标。
3、承包人必须接受发包人的监督员监督,接受整改意见。
八、安全责任:
1、施工前由发包人负责清理好在施工范围内的农作物;施工期间有关政策处理纠纷由发包人负责。
2、承包人施工期间爆破作业人员必须持证上岗(三员三证齐全),并做好安全保险等相关手续,若由承包人引起的发生人身安全和行车安全、群众纠纷等大小事故,一切责任和经济补偿均由承包人负责。
九、该工程的招标文件作为签订施工合同的附件,承包人应遵守建筑业法律、法规和各项有关政策。
十、该工程质量保修责任与义务按国务院20__年1月20日颁发的《建筑工程质量管理条例》等有关法规执行。
十一、本合同一式二份,承包人、发包人各执一份,本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人:(公章)。
承包人:(公章)。
__年__月__日。
修公路承包合同篇七
甲方:村村委法人:乙方:施工队法人:
为加大村内基础性公共设施建设,经村民代表大会决议,我村一。
一、工程内容:
二、工程造价:
三、工程要求:
1、材料要求:
2、质量要求:
3、隐蔽工程要求:隐蔽工程由乙方自检后,填写《隐蔽工程验收证。
4、工期要求:从年月日开工,为天。工程量以测量实际修长度为准。
四、甲方责任。
1.监督检查全过程、技术规格与质量。
2.提供施工场地。
3.对违规和影响质量的行为,采取果断的处理手段。
4.负责协调道路两旁农户的工作。
5.提供水源及电源。
五、乙方责任。
1.负责备料,并组织施工设备,自行配齐施工所需机械。
2.自己负责接通电源、水源并负责支付施工所用的电费。
3.负责操作规程,把握质量标准。
4.接受甲方监督检查和处置决定。
六、安全责任事故。
加强安全教育和检查工作,预防事故的发生,确保安全施工。如一旦发生人身伤亡、事故,甲方应给于大力的协助,责任和损失由乙方负责。
七、竣工验收。工程竣工后,乙方提出验收申请,甲方由项目实施监督小组按协议条款约定的日期和质量验收。工程质量符合规范要求,甲方项目实施监督小组在验收表上签字认可后,报县综改办进行检查验收。
八、付款方式。开工后甲方向乙方预付%工程材料款,工程竣工后甲方付给乙方%的施工费,其余10%的施工费在半年后工程不出现质量问题则一次性付清。
九、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
十、甲方对以上各条款负有解释权。
以上协议双方共同商定,签字生效,任何一方无权随意变更。本合同共三页一式四份,甲乙双方各持一份。
甲方(签章):乙方(签章):
法人(签字):法人(签字):
修公路承包合同篇八
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国公路法》及公路工程建设的有关规定,结合公路建设工程的具体情况,甲、乙双方就该合同段公路工程,在平等互利协商一致的基础上达成如下合同条款,共同遵守执行。
一、工程名称和地点。
1、工程名称:美姑县乡村公路。
2、工程地点:美姑县,全长23公里。
二、工程承包范围及内容。
该段路基为,施工要求为:
三、承包方式。
本工程采取甲方提供施工材料、设备,乙方包工、包质量、包工期、包安全的承包方式。
四、承包价格及付款。
1、本合同段工程承包人工费单价为每立方米混凝土58元。此单价在合同履行中不作变更。
2、甲方在乙方进场1个工作日,预付乙方生活费人民币20xx0元(大写:贰万元整)。此费用竣工时最后一期工程款中扣除。
3、甲方每月按乙方施工进度的百分之八十进行月结。甲方在次月日前支付上月工程款。
4、甲方在工程竣工或乙方停止施工时,即验收乙方修建方量,剩余尾款于验收一个月内结清并付给乙方。
五、工程施工工期。
本合同施工工期为天,年月日开工,于年月日竣工。如遇雨天,双方签字确认的,工期予以顺延。
甲方接到乙方竣工验收申请后,3日内组织有关人员进行验收,并由双方签字确认。
六、双方的权利、义务。
(一)、甲方的主要权利、义务。
1、甲方的主要权利。
指派质量监督人员对乙方承包的工程进行质量监督。
2、甲方的主要义务。
(1)、甲方为乙方提供施工时的一切材料,机械等施工工具。
(2)、甲方保证为乙方提供正常运转的罐车四辆,每辆罐车每天向乙方拉混凝土量不得低于60立方。
(3)、甲方为乙方配备一辆施工现场用于转运施工工具的车辆。
(4)、甲方为乙方提供施工人员的正常食宿场所。
(二)、乙方的主要权利、义务。
1、乙方的主要权利。
按时足额收取工程款项。
2、乙方的主要义务。
(1)、保证本方拥有本合同施工的资质。
(2)、严格按照施工图纸、施工规范进行施工,保证工期和工程质量。
(3)、制定安全措施,如施工中发生消防、工伤等安全事故,由乙方承担全部法律责任。
七、违约责任。
1、甲方由于材料、机械、现场协调等管理原因导致乙方停工、误工等事件,甲方须承担乙方所有损失费用。
2、乙方拖延工期的,每延误一日,乙方须向甲方支付元违约金。
2、双方必须严格履行合同条款,如一方有违约行为,违约方须向对方赔偿施工总工程款%的违约金。
八、争议处理。
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,可依法向人民法院起诉。
八、附则。
1、本合同一式两份,合同双方各执一份。
2、合同双方签字盖章后生效,结清工程款后,合同自行终止,本合同未尽事宜,经双方协商签订补充协议。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
修公路承包合同篇九
甲方:
乙方:
为开发本村山区经济,经生产队长以上会议决定,将本村车站至双坑口路段进行路面硬化。路段长约4.5公里,工程款以上拨资金为准。工程以议标方试承包,与乙方订合同如下:
1.工程规格:路面硬化宽度3.5米,包括路基整平,涵洞设施(15cm水泥管埋设),双坑口车站,不包括路肩。
2.工程质量:按康庄工程标准施工,以上级相关部门验收合格为准。
3.施工期限:20xx年12月31日前完工。
4.付款办法:以上级部门拨给本路段路面硬化工程款如数给乙方。甲方提供乙方相关证明,乙方负责办理相关验收手续。(含路肩未做)
5.包工包料:工程涉及的人工,材料,机械,水电等由乙方负责。填充料可以到水库采取,里翁通往水库路道,由乙方处理。村方指定场地(大会堂)。
6.押金:乙方交甲方押金壹万元,自合同签订之日起10日内未动工,没收押金。硬化至山黄桥退回押金。
7.施工期间,发生本合同不可估计费用乙方自理(一切意外事故,路段沿岸自来水管损坏维修)。
8.本合同一式叁份,供双方参照执行。本合同未尽事宜参照相关法律。
甲方:
乙方:
______年______月______日:
修公路承包合同篇十
为了确保山坪村七组道路硬化公路工程任务的顺利完成,确保工程质量和工程进度,经甲、乙双方协商,甲方将本工程的施工任务承包给乙方。为明确双方相互权利、义务以及经济责任,依据《合同法》有关规定,经双方协商同意,签定本合同。
1、工程名称:壶天镇山坪村七组道路硬化工程。
2、工程地点:湘乡市壶天镇山坪村七组。
3、承包范围和内容:
(1)承包范围:
从湘壶线______km处进入蒿冲生产队道路口起至象山脑李学军家门口段路面硬化工程,路线长度______公里,路基宽度有______米,硬化路面宽度______米,硬化路面厚度______米,路面结构为水泥混凝土路面。
(2)承包内容:
本工程建设内容包括:整修路基,水泥混凝土路面面层,培路肩。
4、承包方式:
(1)本工程实行单价承包,工程计量以监理检验合格并签认范围内的实际完成工程量计算。工程中所发生的人工、材料、机械设备等各项费用均已包含在承包单价之中。
(2)工程承包单价为含税单价,税款由乙方向有关税务部门交纳,或由甲方向有关部门代交,但费用将从乙方的工程款中扣除。
(3)工程价款为按招标确定的单价乘以实际完成水泥混凝土路面工程量计算,所有分支线工程由甲方和各户主发生往来结算,不列入本合同范围之内。
1、本项工程自签定合同之日起,于______年______月______日开工,至______年______月______日结束,超过一天罚人民币______元/天。
2、乙方进场后,甲方将不定期考核乙方工程完成情况。如因人工、机械数量不足而影响工程进度,甲方有权要求乙方在一定期限内进行增补。乙方进场后要服从甲方技术人员及各职能部门的领导。
3、凡人力不可抗拒的因素或工程工序排布需要以及自然因素(如下雨)造成的停工均属正常停工。
1、本工程的质量要求按甲方招标文件的规定执行,工程验收以甲方项目部的验收合格为准。
2、乙方所拉运的材料应满足工程的质量要求,所有材料必须经甲方验收签字后方可使用。未经甲方同意,擅自拉运的质量不合格的材料,其工程款费用不得结算。
1、乙方必须按照有关法律、法规要求做到安全生产与文明施工,负责检查消除施工现场所有安全隐患,做好防火、防洪、现场安全操作等工作。
2、加强施工现场管理,做到文明施工,建立健全各项管理制度和安全生产措施,按照业主及监理的要求做好各项工作,树立良好的企业形象。
3、施工场地严禁赌博、吸毒、贩毒、偷盗、斗殴等违反社会治安活动,搞好地方关系,协助甲方做好各项工作。
1、甲方合同义务
(1)甲方负责施工过程中的技术交底、指导、质量检测及工程测量工作。帮助乙方协调与监理单位及当地有关部门及群众的关系。协助乙方办理开工方面的事务及其它需要甲方解决的问题。
(2)甲方现场技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查、签证。
(3)依照约定支付乙方工程款。
2、乙方合同义务
(1)按照业主及相关工程质量标准要求从事工程项目建设,按时完成工程建设任务,确保工程质量合格。
(2)服从甲方派出的各级管理人员的管理,执行工程建设的各项规范标准。
(3)乙方在施工期间食宿自理,施工场地的租用和安全保卫工作均由乙方自负。
1、本工程实行包工包料包安全的承包方式。合同单价为______元/平方米。其中,包括整修路基,水泥混凝土路面面层及保养,培路肩在内。工程结算价款以检验合格的实际完成工程量乘以合同单价计算。
2、甲乙双方签订合同,乙方及时进入施工现场开工后,甲方先期不支付工程预付款。待该项工程完成50%后,甲方支付叁万元给乙方作工程费用,其余部分待工程结束后,经甲方有关技术人员会同公路交通管理部门和监理人员验收符合本项工程所应达到的质量要求后,甲方支付全部工程款的85%,其余部分一年以后确认无质量问题后,一次性付给乙方(交通局的补助款______万元和村上的补助款______万元均由乙方自行领取,甲方不负任何责任。)
甲、乙双方发生经济纠纷时,应按合同条款本着友好、谅解的原则协商解决。
1、本合同双方代表签字、盖章后生效,到工程竣工验收、工程质量保修期满结清工程款后自行终止。
2、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。双方签字生效,并具有法律效力。
3、未尽事宜经双方协商一致后,可另签补充协议,补充协议将视为合同的组成部分。
甲方:
法人或授权代理人:______
乙方:______
法人或授权代理人:______
______年______月______日
修公路承包合同篇十一
公路是现代术语,是可以行驶汽车的公用之路、公众的交通工具行驶之路,汽车、单车、人力车、马等众多交通工具及行人都可以走,当然不同公路限制不同。对于公路承包。
合同。
你又了解多少呢?以下是本站小编整理的公路承包合同,欢迎参考阅读。
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国公路法》及公路工程建设的有关规定,结合公路建设工程的具体情况,甲、乙双方就该合同段公路工程,在平等互利协商一致的基础上达成如下合同条款,共同遵守执行。
一、工程名称和地点。
1、工程名称:美姑县乡村公路。
2、工程地点:美姑县,全长23公里。
二、工程承包范围及内容。
该段路基为,施工要求为:
三、承包方式。
本工程采取甲方提供施工材料、设备,乙方包工、包质量、包工期、包安全的承包方式。
四、承包价格及付款。
1、本合同段工程承包人工费单价为每立方米混凝土58元。此单价在合同履行中不作变更。
2、甲方在乙方进场1个工作日,预付乙方生活费人民币20xx0元(大写:贰万元整)。此费用竣工时最后一期工程款中扣除。
3、甲方每月按乙方施工进度的百分之八十进行月结。甲方在次月日前支付上月工程款。
4、甲方在工程竣工或乙方停止施工时,即验收乙方修建方量,剩余尾款于验收一个月内结清并付给乙方。
五、工程施工工期。
本合同施工工期为天,年月日开工,于年月日竣工。如遇雨天,双方签字确认的,工期予以顺延。
甲方接到乙方竣工验收申请后,3日内组织有关人员进行验收,并由双方签字确认。
六、双方的权利、义务。
(一)、甲方的主要权利、义务。
1、甲方的主要权利。
指派质量监督人员对乙方承包的工程进行质量监督。
2、甲方的主要义务。
(1)、甲方为乙方提供施工时的一切材料,机械等施工工具。
(2)、甲方保证为乙方提供正常运转的罐车四辆,每辆罐车每天向乙方拉混凝土量不得低于60立方。
(3)、甲方为乙方配备一辆施工现场用于转运施工工具的车辆。
(4)、甲方为乙方提供施工人员的正常食宿场所。
(二)、乙方的主要权利、义务。
1、乙方的主要权利。
按时足额收取工程款项。
2、乙方的主要义务。
(1)、保证本方拥有本合同施工的资质。
(2)、严格按照施工图纸、施工规范进行施工,保证工期和工程质量。
(3)、制定安全措施,如施工中发生消防、工伤等安全事故,由乙方承担全部法律责任。
七、违约责任。
1、甲方由于材料、机械、现场协调等管理原因导致乙方停工、误工等事件,甲方须承担乙方所有损失费用。
2、乙方拖延工期的,每延误一日,乙方须向甲方支付元违约金。
2、双方必须严格履行合同条款,如一方有违约行为,违约方须向对方赔偿施工总工程款%的违约金。
八、争议处理。
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,可依法向人民法院起诉。
八、附则。
1、本合同一式两份,合同双方各执一份。
2、合同双方签字盖章后生效,结清工程款后,合同自行终止,本合同未尽事宜,经双方协商签订补充协议。
本合同附件:图纸等等须列明。
甲方:乙方:年月日年月日。
合同签订地:
甲方:潘岙杨村。
乙方:杨辉形。
为开发本村山区经济,经生产队长以上会议决定,将本村车站至双坑口路段进行路面硬化。路段长约4.5公里,工程款以上拨资金为准。工程以议标方试承包,与乙方订合同如下:
1.工程规格:路面硬化宽度3.5米,包括路基整平,涵洞设施(15cm水泥管埋设),双坑口车站,不包括路肩。
2.工程质量:按康庄工程标准施工,以上级相关部门验收合格为准。
3.施工期限:20xx年12月31日前完工。(公历)。
4.付款办法:以上级部门拨给本路段路面硬化工程款如数给乙方。甲方提供乙方相关证明,乙方负责办理相关验收手续。(含路肩未做)。
5.包工包料:工程涉及的人工,材料,机械,水电等由乙方负责。填充料可以到水库采取,里翁通往水库路道,由乙方处理。村方指定场地(大会堂)。
6.押金:乙方交甲方押金壹万元,自合同签订之日起10日内未动工,没收押金。硬化至山黄桥退回押金。
7.施工期间,发生本合同不可估计费用乙方自理(一切意外事故,路段沿岸自来水管损坏维修)。
8.本合同一式叁份,供双方参照执行。本合同未尽事宜参照相关法律。
甲方:潘岙杨村村民委员会。
潘岙杨村党支部委员会。
潘岙杨村村民监督委。
乙方:杨辉形。
共
2
页,当前第。
1
页
1
2
修公路承包合同篇十二
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为修建白鹿镇兰蟒村通村水泥路,经沈维全(下称甲方)和(下称乙方)共同商定,于20xx年月日达成并签订本协议如下:
一、建设内容。
本工程从湖塘口至兰蟒村(指起止地点),公路长度约5公里,按图纸和工程量清单进行施工。
二、技术标准。
按测设图纸施工,若有不明确或不一致之处,按巫溪县交通委员会《通村水泥路技术标准》要求施工。
三、工程质量。
严格按照图纸或农机部门工程人员指令施工。严格质量要求。严禁出现豆腐渣工程。违者造成的经济损失和返工费用概由乙方负责。工程保质期为二年,如果因施工质量原因造成工程维修,由乙方负责出资维修。
四、安全责任。
工程施工期间,应加强安全管理,一切安全责任概由乙方自行负责。
五、工期。
乙方应在签订协议后天内立即开工。
完工时间:前。
根据工程预计数,本合同承包价为人民币60元/一立方.
七、付款方式。
20xx年年底支付总工程款的30%,剩余20%为工程质量保证金,二年内付齐。
八、材料供给。
1、甲方负责工程机械设备和水泥、砂石的供给。
2、乙方负责解决工人和其他所有材料、后勤的自给。
3、乙方在使用甲方的机械设备中应本着小心呵护,合理按照操作规程使用,如有故障出现应自行修复。工程到期应将所有设备归还给甲方。
九、违约。
1、乙方在此承诺:保证在各方面按合同规定承担本合同的实施和完成及其缺陷的修复,如不能按质量和工期要求完成工程,超过工期按元∕每天,对承包人进行扣除工程款,期间造成的损失由乙方自行负责。
2、甲方在此承诺:保证按合同规定的时间和方式向承包人支付合同价款。
十、解决本合同纠纷方式。
1、在合同签订所在地人民法院起诉或仲裁委员会裁决。
2、双方在合同履行期间所有发生的问题,双方应友好协商,未尽事宜或可另订附加合同,附加合同享有本合同之同等法律效力。
十一、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
修公路承包合同篇十三
为开发本村山区经济,经生产队长以上会议决定,将本村车站至双坑口路段进行路面硬化。路段长约4.5公里,工程款以上拨资金为准。工程以议标方试承包,与乙方订合同如下:
1.工程规格:路面硬化宽度3.5米,包括路基整平,涵洞设施(15cm水泥管埋设),双坑口车站,不包括路肩。
2.工程质量:按康庄工程标准施工,以上级相关部门验收合格为准。
3.施工期限:20xx年12月31日前完工。(公历)。
4.付款办法:以上级部门拨给本路段路面硬化工程款如数给乙方。甲方提供乙方相关证明,乙方负责办理相关验收手续。(含路肩未做)。
5.包工包料:工程涉及的人工,材料,机械,水电等由乙方负责。填充料可以到水库采取,里翁通往水库路道,由乙方处理。村方指定场地(大会堂)。
6.押金:乙方交甲方押金壹万元,自合同签订之日起10日内未动工,没收押金。硬化至山黄桥退回押金。
7.施工期间,发生本合同不可估计费用乙方自理(一切意外事故,路段沿岸自来水管损坏维修)。
8.本合同一式叁份,供双方参照执行。本合同未尽事宜参照相关法律。
甲方:潘岙杨村村民委员会。
潘岙杨村党支部委员会。
潘岙杨村村民监督委。
修公路承包合同篇十四
发包方:__(以下简称甲方)。
承包方:__(以下简称乙方)。
为做好__养护工作,使养护管理工作专业化、规范化,提高高速公路养护质量,改善高速公路的通行服务水平,根据《中华人民共和国公路法》等有关法律法规和规定,双方就__的维修保养工作委托给乙方承包事宜,经过友好协商达成如下协议。
一、维修保养范围。
甲方所管辖的项目资产范围,即__征地红线图以内主线__公里(起点__,终点__),收费广场及匝道的车道折合里程__公里,维修保养总里程__公里,统一委托乙方维修保养。
二、维修保养内容。
维修保养内容包括:日常保洁及小修保养,具体内容如下:
1、日常保洁:指高速公路经常性的清扫、清理、清洗和清疏等日常性养护和日常巡查工作。
路基、路面保洁工作内容:路面清扫;清捡路面、路基、中央分隔带、边坡、隔离栅等的垃圾;清除路面积水;交通事故现场清洁,小面积油污处理,以及有关废弃物的处理工作。
清理、清疏工作内容:桥梁、涵洞构造物(包含泄水孔、伸缩缝、桥墩、桥台)异物清理;墩台杂物清理;排水系统(包含排水沟、边沟、急流槽、截水沟、涵洞、通道、集水井)以及废弃物的处理工作。
日常巡查工作内容:包括路基坍塌、冲刷;路面坑槽、裂缝、积水、
唧泥等病害;桥梁、涵洞的水毁、伸缩缝及排水系统;沿线交通设施的完好状况;以及绿化的病虫害、管养情况等。
2.小修保养:是指高速公路及配套设施的各种轻微病害的处理工作,是主要以人工消耗为主的维修保养工作。
路基:排水设施及路肩、锥坡和边坡工程的局部恢复维修与加固工作。路面:包含水泥混凝土路面和沥青混凝土路面恢复维修和保养工程。中央分隔带:路缘石、方砖等的更换维修工程,单点维修在1m范围内。
桥梁:桥梁支座保养、墩、台清理;伸缩缝两侧刚性带钢筋混凝土维修;桥梁梁板轻微裂缝封闭。
生活管理区:绿化、道路及垃圾堆放点的定期清理。
绿化:包含收费站等站区、中央分隔带及沿线的灌乔木和花草等绿化工程的保养,主要工作为修剪、除杂草、松土、浇水、施肥、除虫、乔木的支撑和扶正、刷白、补植。
三、维修保养工程质量。
乙方应严格按照公路水泥混凝土路面养护技术规范(jtj073.1-20__)、公路桥涵养护规范(jtgh11-20__)、公路隧道养护技术规范(jtgh12-20__)、公路养护安全作业规程(jtgh30-20__)的要求进行高速公路的养护作业,及时完成路基、路面、结构物及其沿线附属设施的修复,确保高速公路及附属设施的运营处于良好的状态。维持良好的路容、路况、路貌,保证行车的“安全、快速、舒适、畅通”,使__的养护工作达到优良水平的要求。
您可能关注的文档
- 个人鱼塘承包合同协议书(实用8篇)
- 最新生产车间承包合同书(模板15篇)
- 2023年公路建设承包合同(通用15篇)
- 最新停车场承包合同(通用13篇)
- 2023年公司粉刷分项工程承包合同(13篇)
- 家装泥工清包合同(优秀8篇)
- 工地建房施工合同(通用17篇)
- 售楼部施工装修合同(精选9篇)
- 2023年电站水利工程施工合同书(12篇)
- 广场主体结构工程承包合同书 主体建筑合同范本(12篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
公 路 修 复承 诺书范文(精选9篇)39下载数 598阅读数 -
2023年
修 公 路 承 包合同(通用11篇)26下载数 340阅读数 -
公 路 修 建承 包合同书(精选20篇)30下载数 601阅读数 -
最新
修 路 承 包合同版本公 路 承 包合同(汇总15篇)40下载数 269阅读数 -
2023年
修 公 路 承 包合同(大全12篇)32下载数 797阅读数 -
修 建公 路 承 包合同(通用12篇)27下载数 798阅读数 -
2023年
修 公 路 承 包合同(汇总14篇)22下载数 979阅读数 -
公 路 损坏承 诺修 复协议书 道路 修 复承 诺书(3篇)24下载数 254阅读数 -
公 路 损坏承 诺修 复协议书汇总公 路 损坏承 诺修 复协议书汇总怎么写(5篇)23下载数 930阅读数 -
承 包小区公 路 修 路 协议书怎么写承 包修 路 合同书模板(6篇)16下载数 944阅读数