工程款纠纷反诉状(模板11篇)

总结具有导向性和指导性的作用，可以引导我们更好地认识和把握事物的本质。撰写总结时要注意客观公正，不要偏颇个人主观意见。希望大家能通过阅读范文，提高自己的写作水平和表达能力。

工程款纠纷反诉状篇一

男女方：_____________，汉族，_______年___月____日生，住____________________________，身份证号码_________________.

女方：_____________，汉族，_______年___月____日生，住____________________________，身份证号码_________________.

男方与女方经人介绍，于______年____月相识，并于______年____月____日在_____________________登记结婚。因双方夫妻性格不和，致使夫妻双方感情破裂，且已无任何和好可能，现经双方自愿协商达成一致意见，订立离婚协议如下：

一、男女双方均自愿离婚;。

二、双方现有一子，无固定房屋，不涉及任何财产纠纷。

三、离婚后，双方生活互不相干，不得干涉对方今后的生活。

四、孩子由男方抚养，方每月支付生活费元，在不影响孩子学习、生活的情况下，方可随时探望孩子。

本协议一式两份，男、女双方各执一份，签字后立即生效。未尽事宜，双方协商解决。

如本协议生效后在执行中发生争议的，双方应协商解决，协商不成，任何一方均可向人民法院起诉。

男方：

女方：

时间：

时间：

工程款纠纷反诉状篇二

法定代表人：_________________。

委托代理人：_________________。

被反诉人(本诉原告)：_________________。

法定代表人：_________________。

反诉请求：_________________。

1、判令被反诉人赔偿损失元(暂计至起诉之日，后续损失将按实际追加请求);。

2、反诉诉讼费用由被告承担。

事实和理由：_________________。

反诉人向被反诉人出售_____产品，被反诉人陆续收货付款。后因被反诉人无力付款，将未用完的产品退回反诉人，并承诺尽快付清欠付货款。此后，被反诉人于20__年月日付款_____元，于20__年月日付款_____元。在反诉人等待被反诉人进一步付款之际，被反诉人恶意提起诉讼，并申请法院查封反诉人的银行存款_____元。

反诉人的这笔存款，是用来购进原材料的，但因被反诉人的错误查封，致使反诉人无法支付材料款，并因材料不能及时到位，造成直接经济损失_____万元。此后，反诉人为了保证公司运营，从民间高利借款_____元，每月利息损失_____元。为应诉，反诉人损失律师费_____元。截止反诉之日，因被反诉人错误申请财产保全，反诉人共遭受损失_____元，且损失仍在扩大。

被反诉人没有任何证据证明反诉人应当承担产品责任，并且被诉人因无力付款而退回的货物，当即被另一客户使用，不存在任何产品质量问题。因此，被反诉人的诉讼请求应予驳回，被反诉人的财产保全申请错误，且已给反诉人造成了实际经济损失。反诉人请求贵院在查明本诉事实、判决驳回原告起诉的同时，判决支持反诉人的请求。

此致

_____人民法院。

具状人：_________________。

_____________年__________月__________日  。

工程款纠纷反诉状篇三

答辩人杨______，女，___岁，汉族，______市人，本市_________厂工人，现住本市______区______路___号。

因原告李______诉我继承纠纷一案，现提出答辩如下：

一、我对公婆尽了主要的赡养义务，依法有权继承遗产。

原告在起诉书中诬告我对公婆未尽赡养义务，长期婆媳不和，事实恰恰相反。

我自______年嫁到李家，______年后丈夫、公公相继谢世。

家人去世，我的精神受到严重打击，眼见婆婆年老体弱，小姑李___尚小，我不忍置老少于不顾，一直未再婚。

此后3口之家全靠我料理，关系很触洽。

______年底原告出嫁，也是我一手操办。

10年来，我与婆姿相依为命，对婆婆照顾周到，我守寡伴在婆婆身边，给了她极大的安慰，从未发生大的争执。

家里的主要家务由我料理，房屋也是我请人修缮。

由于我有工作要上班，婆婆有时主动干点家务也是正常的。

______年姿婆去世，我一人料理后事，原告在起诉中诬告我只顾自己快活，要婆姿为我操持家务，以此证明我未尽赡养义务，实属居心叵侧。

倒是原告未对自己的母亲尽应尽的义务，长大结婚都是我与婆婆一手操办，婚后专顾经营自己的小家庭、对其母亲的生老病死漠不关心，人一死就吵着要房子，是十分不道德的。

根据我国《继承法》第12条的规定，丧偶儿媳对公、婆尽了主要赡养义务的.应作为第一顺序继承人，我有权继承公婆的房产。

二、关于遗产的分割，原告在起诉前曾要求旁屋由她继承，我可以继续住在东屋，对此我坚决反对。

我与原告同属第一顺序继承人，但在考虑继承份额时，应根据权利义务一致的原则，考虑继承人对死者在生前所尽的义务。

我负担全部赡养责任，尽了应尽的义务，理所当然应继承较大的份额我要求继承堂屋与东屋〔86平米)。

总之，第一，原告父兄死后，我担负了养家的重担;第二，我对婆姿尽了全部赡养义务：第三，我负责对房进行了必要的修缮。

请人民法院查明事实，并根据《继承法》第12条规定之精神和权利义务一致的原则，对我的继承权加以确认和保护，并驳回原告的无理请求。

______市_____区人民法院。

开庭前定答辩状【3】。

侯耀文遗产案的庭审现场气氛如同室外的天气一样“灼热”。

侯耀华的律师称侯瓒贪财，想多分遗产，还偷拿玫瑰园的物品。

律师表示，侯耀华因为担心对侄女不利，直到开庭前两小时还在犹豫是否向她“挥出重拳”。

庭审现场。

忌日将近原被告均着黑衣出庭。

昨天下午2点，这场备受关注的遗产纠纷案在西城法院开庭。

再过不到20天，就是侯耀文去世3周年的忌日，侯瓒、牛成志和郭晓小都身着黑衣出庭，侯耀华本人则没有出庭。

侯瓒指责二大爷侯耀华“除了一部车外，没有将剩余的遗产分配给姐妹俩的意图”，她要求侯耀华等4被告返还侵占的现金和遗物。

侯耀华的律师刘锋则指责侯瓒在众人忙于葬礼时，却带着人询问如何比妹妹多分一些遗产。

被告方证人陈先生自称是侯耀文的“义子”，他说，侯瓒曾在玫瑰园让他把几袋物品放进其男友车内。

庭审一直持续到晚上8点左右才结束，双方因意见分歧太大而无法达成和解，法官表示择日宣判。

侯瓒接受采访时表示，二大爷指责的事实并不存在，只是一面之词，她自己未做过亏心事。

侯瓒的律师则表示，将保留对被告不实之词给侯瓒造成的名誉损害追究法律责任的权利。

矛盾由来。

借60万二大爷没给侄女有“意见”

对于伯侄二人的关系，侯耀华称，2008年4月之前他与侯瓒相处还好，但是之后发生的事情使两人矛盾重重。

比如，侯瓒当时向中国铁路文工团(侯耀文生前工作单位)发函，认为自己是唯一合法继承人。

侯耀华还称，2008年5月初，侯瓒向他借款60余万元，用于出国留学及还房贷。

但侯耀华征求了侯耀文徒弟们的意见后没有借，由此侯瓒心中产生不满。

侯耀华的律师说，双方关系闹僵是在2008年6月。

侯瓒和母亲到八宝山革命公墓换了新骨灰证，使侯耀华处的骨灰证成为废纸，无法取出弟弟骨灰为其安葬。

为此，侯耀华感到非常心痛和悲愤。

侯耀华称，他给侯瓒打电话想问清此事，但没联系上。

而在他停止为玫瑰园别墅偿还贷款后，更是让侯瓒十分不满。

案件内幕。

开庭前两小时侯耀华才定下答辩状。

“一直等到开庭当天中午12点，侯瓒还是没有把物品拿回来的表示。

”昨晚，侯耀华的律师刘锋向记者说。

昨天中午12点左右，侯耀华用一种很无奈的语气对他说：“那就这样吧，就用这个答辩状。

对于此次答辩状中公布出来的大量细节，刘锋律师表示，他去年刚接手这个案子时，侯耀华便都跟他说过，但要求他绝对不要向外界公布。

如今公布这些细节，对于侯耀华来说，实属被逼无奈。

如果不公布，侯耀华无法在法庭上回应侯瓒关于“转移和侵占遗产”的指责。

刘锋说，前几天就把答辩状交给侯耀华看，但侯耀华对答辩状中公布的细节非常犹豫，“内心一直在作斗争”，前天和昨天分别给他打电话删去了一些内容，答辩状的正式文本一直到开庭前2小时才确定下来。

当记者问此次公布大量矛盾内幕是否意味着侯耀华彻底跟侄女“摊牌”，刘锋律师说，侯耀华从答辩状中删除的一些内容是很多细节，如果公布出来，将对侯瓒产生更为不利的影响。

刘锋说，钱款的问题可以等着法院判决，但侯耀华对弟弟的遗产无法给两个侄女分清，因为有些东西在侯瓒手里，没法儿分。

侯耀文遗产案曝光后，侯耀华一次在接受记者采访时说：“我给两个母亲的孩子分财产，永远也分不匀。

工程款纠纷反诉状篇四

反诉人(本诉被告)：_________________。地址：_________________省__________市__________街__________号。

法定代表人：_________________。

被反诉人(本诉原告)：_________________。地址：_________________省__________市__________街__________号。

法定代表人：__________________________，

反诉请求。

事实与理由。

此致

_______________区人民法院。

反诉人：_________________。

__________年_____月_____日。

工程款纠纷反诉状篇五

原告________________(写明姓名或名称等基本情况)。

被告________________(写明姓名或名称等基本情况)。

(当事人及其他诉讼参加人的列项和基本情况的写法，与一审民事判决书样式相同。)。

本院在审理____________(写明当事人姓名或名称和案由)一案中，原告________________于________年________月_______日向本院提出撤诉申请。

本院认为，____________(写明准许或不准撤诉的理由)。依照________(写明裁定所依据的法律条款项)的规定，裁定如下：

______________写明裁定结果。分两种情况：

第一、准许撤诉的，写：

“准许原告_________撤回起诉。

_____________(写明诉讼费用的负担)。“。

第二、不准撤诉的，写：

“不准原告撤回起诉，本案继续审理。”

审判长___________。

审判员___________。

审判员_________。

______年________月__________日。

(院印)。

本件与原本核对无异。

书记员________。

工程款纠纷反诉状篇六

法定代表人：田xx总经理。

答辩人就答辩人与任忠装饰装修合同纠纷一案作出答辩。答辩意见如下：

一、被答辩人诉称其承包的工程范围与事实不符。

被答辩人称其承包了答辩人所属酒店的拆除以及新址的装修及土建工程，并且将装修项目列入结算范围，该项诉求与事实不符，故意扩大了施工范围。20xx年5月11日，答辩人与被答辩人就承包工程签订了协议合同。该合同约定：被答辩人以全包的方式承包答辩人所属酒店的拆除以及新址的土建工程。合同明确约定被答辩人的施工范围为土建，并不包括装修装饰工程。被答辩人将部分装修装饰工程纳入其承包范围，将装修项目纳入结算书，违背事实。

二、被答辩人诉称其承包的实际工程量与事实不符。

被答辩人在起诉状中称其于20xx年11月17日向被告提交了工程图纸、工程量统计、工程结算表、签证单等相关工程结算材料，并称答辩人并未提出异议，与事实不符。事实是，尽管答辩人于20xx年11月17日收到了相关结算资料，但并未在结算单上签字。未签字的原因是被答辩人结算的资料失实，与实际工程量差距太大，工程量重复计算严重。20xx年被答辩人曾交给答辩人一份结算书，结算数额为120.62358万元，而20xx年11月17日被答辩人提交的第二份结算书结算总额为550.7064万元，差距为430.08282万元。同时，答辩人对工程总造价也进行了核算，核算总造价为59.966665万元。可见，被答辩人提供的结算书严重脱离事实，核算的随意性非常大。

三、被答辩人诉称答辩人应当支付给被答辩人的工程价款与事实不符。

被答辩人在起诉状中要求答辩人支付其剩余价款346.7064万元。被答辩人诉称该数字是通过结算总价款扣减答辩人已支付的金额而得出的。被答辩人的此种计价方式随意性大，与事实不符。

(一)被答辩人的该项诉求的计价依据是20xx年11月17日交付给答辩人的结算书。而该份结算书与20xx年被答辩人交付给答辩人的结算书以及答辩人自行核算的结算书无论从实际项目工程量的核算还是工程总价款的核算都存在巨大差异，虚构成分很大，与事实不符。即被答辩人的该项诉求的计价基础就是不符合事实的，因此其要求的总价款当然也是没有事实基础的。

(二)20xx年5月11日的协议合同中约定：被答辩人应当支付答辩人80万元，其中50万元即付，30万元暂定用在天天渔港新址楼盘土建当中，最终按照所产生土建发生量进行工程造价的计算，多退少补。该30万元最终应从工程总造价中核减。但是被答辩人并未在工程总造价中核减，与约定不符。

(三)被答辩人在起诉中所称，截止到答辩人最后一次付款，答辩人共支付被答辩人工程款205万元，与事实不符。截止到答辩人最后一次付款，答辩人共支付被答辩人工程款284.5210万元。

四、被答辩人诉称答辩人无故拖延支付工程款与事实不符，要求答辩人支付逾期利息不合法、不合理。

被答辩人交付给答辩人的两份结算书矛盾丛生，与事实严重不符，同申请人核算的工程总造价差距更大，双方对工程量以及工程总造价无法达成一致。鉴于对被答辩人提供的结算书真实性的怀疑，答辩人才停止支付工程款。因此，答辩人停止支付工程款的前提是被答辩人所报工程量以及工程价款的严重失实，是答辩人与被答辩人就工程量以及工程造价总额无法达成一致所致。被答辩人诉称答辩人无故拖延支付工程款与事实不符。进而，被答辩人要求答辩人支付逾期利息也不合法、不合理。

五、答辩人认为应本着实事求是的原则，对工程范围、实际工程量、实际工程价款进行重新核定，在重新核定的基础上，明确双方债权债务，维护双方当事人合法权益。

在答辩人与任忠工程纠纷中，答辩人认为应当对承包范围、实际工程量、实际工程造价、答辩人已支付金额进行重新核定，以达到还原事实真相的目的。在重新核定的基础上，双方就承包范围、工程量、工程价款达成合意，进而双方在已支付工程款基础上多退少补，最终解决双方争议。

此致

xx市小店区人民法院。

工程款纠纷反诉状篇七

原告：_______________张某民，男，汉族，195_____年3月13日出生，住重庆市渝中区某某路__________号，身份证号码_____________;联系电话：_______________。

被告：_______________重庆__________机械有限公司，住所地重庆市沙坪坝区某某路__________号;法定代表人李某，联系电话：_______________。

诉讼请求：

2、本案的诉讼费用由被告承担。

事实及理由：

原告系被告股东、董事。

被告成立至今从未按照《公司法》规定向股东提供过一次财务会计报告。公司的年度财务预算、决算方案也从未提请通过董事会、股东大会审议。

《公司法》第34条规定：“股东有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。股东可以要求查阅公司会计账簿。股东要求查阅公司会计账簿的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起15日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以请求人民法院要求公司提供查阅。”被告公司章程第16条第6款规定股东享有查阅公司会计账薄、查阅复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议，监事会会议决议和财务会计报告的权利。依据以上相关规定，原告曾于20__年_____月_____日向董事长兼总经理李某递交了要求查账的书面申请，并要求专业会计师协助。经多次催问，其反复推委，不仅未在法定的期限内回复至今都没提供一份财务资料、账薄、凭证。

公司法第34条规定股东具有查阅公司会计账薄的权利，且法律并未对股东请求查阅公司会计账薄时寻求其他具有专业知识的第三人提供帮助作限制性规定。同时，对于一个缺少专业知识的股东，请求具有专业知识的第三人帮助查账，这也是法律给予股东查阅会计账薄请求权的应有之义。

特根据《公司法》和《民事诉讼法》规定向贵院起诉，盼依法判决满足诉讼请求。

此致

__________人民法院。

具状人：_______________。

20____年_____月_____日。

工程款纠纷反诉状篇八

甲方(出租方)：

乙方(承租方)：

联系电话：

现经甲乙双方充分了解、协商，一致达成如下个人租房协议书：

一、房屋的坐落、面积、装修及设施、设备：

二、租赁期限：，即年月日至年月日。

三、租金及交纳时间：每月元，乙方应每月付一次，先付后住。第一次乙方应于甲方将房屋交付同时，将房租付给甲方;第二次及以后付租金，乙方应提前一个月付清。

四、租房押金：乙方应于签约同时付给甲方押金元，到期结算，多余归还。

五、租赁期间的其他约定事项：

1、甲乙双方应提供真实有效的房产证、身份证等证件。

2、甲方提供完好的房屋、设施、设备，乙方应注意爱护，不得破坏房屋装修、结构及设施、设备，否则应按价赔偿。如使用中有非人为损坏，应由甲方修理。

3、水、电、煤气、电话、网络、有线电视等的使用费及物业、电梯、卫生费等所有费用都由乙方支付。入住日抄见：水度，电度，煤气度。所有费用乙方应按时付清。

4、房屋只限乙方使用，乙方不得私自转租、改变使用性质或供非法用途。租下本房后，乙方应立即办好租赁登记、暂住人口登记等手续。若发生非法事件，乙方自负后果。在租赁期限内，甲方确需提前收回房屋时，应当事先商得乙方同意，给乙方造成损失的，应当予以赔偿。

5、合同一经签订，双方都不得提前解除。租赁期内，如遇不可抗力因素导致无法继续履行本合同的，本合同自然终止，双方互不承担违约责任。

6、甲乙双方约定，乙方如需开具房租发票，因此产生的税费由乙方支付。

7、此合同未尽事宜，双方可协商解决，并作出补充条款，补充条款与本合同有同等效力。双方如果出现纠纷，先友好协商，协商不成的，由人民法院裁定。

8、本个人租房协议书经签字(盖章)生效。

9、其他约定事项：

六、违约责任：

甲乙双方中任一方有违约情况发生的，违约方应向守约方支付违约金，违约金为元，损失超过违约金时，须另行追加赔偿。

七、本合同一式两份，甲乙两方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(签字)：乙方：(签字)：

身份证号码：身份证号码：

日期：

工程款纠纷反诉状篇九

上诉请求：

二、依法改判上诉人有权没收履约保证金计人民币460万元;。

四、本案一审及二审诉讼费用全部由被上诉人承担。

事实和理由：

上诉人因与被上诉人建设工程施工合同纠纷一案，不服xx市中级人民法院(xxxx)赣中民一初字第9号民事判决书，特向贵院提起上诉，具体事实和理由如下。

一、一审判决认定事实错误。

1、一审判决(第15页)认定“原告施工的b区三栋楼的工程质量，经原、被告及监理、设计、勘察等五家单位分别于xxxx年……验收合格……经监理公司和被告的书面准许，b2和b3栋于xxxx年6月30日全部拆除了外脚手架，b1栋于xxxx年12月31日全部拆除了外脚手架”与事实不符，涉案各分部工程未全部进行初验，且外架未经全部批准而强行拆除，被告只需按照《建设工程施工合同》的约定，以已完工程量的85%支付工程款。

根据《建设工程施工合同》补充条款第九条第三项约定，“外架拆除后(工程初验合格后)15天内凭建筑安装工程税票支付按程序报审确认的已完成工程量92%的差额款”，涉案工程款按92%支付的条件是外架拆除后且工程初验合格，因不具备该两项条件，xx集团无权要求按照已完工程量的92%付款。

(2)正如被上诉人一审证据第十二、二十四(一审判决书第8页)反映，涉案工程b1栋31层以下、b2栋24层以下、b3栋屋面外架至13层、8层至底层无拆架批准书，足以证实涉案工程不符合拆除条件，被上诉人自行强行拆除违反了国家强制性规定。该份证据恰恰与《监理通知单》及现场照片(xxxx年3月18日拍摄，上诉人一审证据第九)相互印证。

监理单位于xxxx年1月28日及xxxx年1月31日分别向xx集团下发《监理通知单》(上诉人一审证据第九)，告知其承建的项目在文明施工、安全生产、工程质量上存在重大隐患及缺陷，大部分窗扇未安装，部分百叶窗未安装，部分栏杆未安装完成;室外工程及排水管路未完善;b1栋楼人货电梯、施工塔吊未拆除;外墙装修质量、主楼内墙体的一般抹灰质量、伸缩缝饰面盖板达不到验收标准等内容。

值得提出的是，一审判决以“被告未提交(上诉人一审证据xx、六、七、九、十、十一)原件进行核对”为由，不予认定上诉人该几组证据，属认定事实不清且适用法律错误，下文将进行阐述。

2、根据监理单位的《监理例会纪要》、《自检报告》、《事故隐患整改通知单》等资料(上诉人一审证据第八)可知，xx集团在施工过程中，存在项目经理及五大员缺岗等安全隐患，x地产有权按照施工合同补充条款第11条、第13条之约定，对缺岗人员以每缺岗一天1000元追究其违约责任，并综合xx集团逾期完工等违约情形，没收其缴纳的履约保证金计人民币460万元(xx集团实际缴纳100万元)。

3、一审判决(第19页)认定“被告变更增加工程量、被告未及时提供施工图纸……未及时确定建认品牌与建材价格及不可抗力等而导致工期顺延……系为被告的原因或不可抗力的原因造成”证据不足，且与客观事实严重不符。

(1)被上诉人一审阶段提供了第四组、xx组书证(被上诉人一审证据第十三至第二十三、第二十九)，均为涉案工程施工过程中正常的工作联系单，上诉人和监理单位对建材品牌及价格、报建施工人防手续、分包商等工作内容都已及时作出批复(见各联系单落款时间)，其中上诉人签发的编号xxxx101回复单(被上诉人一审证据第二十九)要求被上诉人在xxxx年10月竣工验收，并对人防地下室安装工程施工、围护墙施工等问题进行批示，回复及时且回复内容明确，一审法院(第17页)以此错误地认定上诉人对工程验收具有过错，且同意顺延工期到xxxx年10月，与事实严重不符。

(2)对工期顺延部分，监理单位第hj-064号工作联系单(上诉人一审证据第三)已进行了批复：“根据第62、70、78、79、91、108、125号工期顺延签证单的内容，b1栋顺延84.5天，b2、b3栋顺延111.5天，所以b2、b3栋计算竣工日期xxxx年12月10日，b1栋计算竣工日期xxxx年10月4日。”截至xx集团提起一审诉讼时远远超过竣工日期。

(3)根据《建设工程施工合同》通用条款36.2条规定，“索赔事件发生后28天内，(承包人)向工程师发出索赔意向通知”，该索赔期限(28天)为除斥期间，xx集团未在该期限内办理索赔手续，其已丧失主张工期延误的权利，且x地产有权依照合同约定及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条之约定，视作xx集团已经认可监理单位对工期顺延的签证，涉案工程工期应当以工期顺延签证单进行核定。

二、一审判决适用法律错误。

1、一审判决对违约金进行调整属适用法律错误。

施工合同专用条款第一条约定，“专用条款解释顺序优先于通用条款”。第35.1条约定：“本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人承担从计量结果确认后第3天起支付应付款每天1‰的违约金，如超过一个月未按合同约定支付相应工程款，则本项目可以买卖的商品房按发包人当时预售价的70%抵作结算款，由承包人按相关法律规定办理手续后收取售楼款”，“承包人不准停工”。该项约定系双方对自身权利义务的书面确认，解释顺序优先于通用条款。依照该约定，x地产逾期支付工程进度款30天，xx集团计算逾期30天内的违约金后，收取售楼款并按70%抵作结算款，且xx集团不准停工，且事实上也发生过部分工程款抵房实例(上诉人一审证据第十)。

xx集团未按照合同约定收取涉案款项，应视为对权利的放弃。如在取得工程款权益的同时，重复计算逾期违约金，势必导致承包方滥用合同权利，不利于工程按时完工，并侵害施工工人、监理单位、建设单位等各方的权利。且xx集团在合同尚在履行的过程中以《通用条款》第26.4条约定为由停止施工，不仅直接违反施工合同《专用条款》“不准停工”的首位性约定，也扰乱了涉案工程的整体施工秩序。

2、一审判决以“被告未提交(上诉人一审证据xx、六、七、九、十一)原件进行核对”为由，不予认定上诉人该几组证据，属适用法律错误。

《民事诉讼法》第七十条规定，提交原件或者原物确有困难的，可以提交复制品、照片、副本、节录本。上诉人提交的第八组证据系监理单位尽职检查的结果，足以证实被上诉人管理人员缺岗(未取得项目经理证)却不具有关联性?第十组证据系公司财务制作，能够反映客观事实却不被法院认定?xx、六、七组证据为签发给施工单位的工作联系单，原件在对方当事人控制之下，上诉人自然无法保存原件，且大部分均已由被上诉人在一审中提交，稍加清点就可以发现编号018、038、107、115等工作联系单均由被上诉人提供了原件或复印件。被上诉人掌握了全部工作联系单，抽出其中对自身不利的证据，属于拒不提供证据的行为。一审法院以证据数量取胜、原告可提供复印件而被告不能提供复印件的做法必将导致误判，因此，该几组证据结合其他证据和案件具体情况，能够以此认定案件事实，应依法确认其证明力。

综上所述，《建设工程施工合同》约定的竣工日期已过，涉案工程人货电梯、施工塔吊未拆除、塑钢窗未安装完毕，建筑屋面等分部工程未达初验要求，xx集团无权要求按照总造价的97%支付工程款，并应按照《施工合同》专用条款第35.1条之约定，自顺延后的竣工日期起算向x地产支付逾期完工违约金，请二审法院查明事实后予以改判，以维护上诉人的合法权益。

此致

江西省高级人民法院。

上诉人：xxx房地产开发有限公司。

xxxx年6月10日。

工程款纠纷反诉状篇十

法定代表人：xxx，系公司经理。

答辩人因建设施工合同纠纷一案，提出答辩如下：

一、原审法院判决上诉人向答辩人承担赔偿责任有充分的事实与法律依据。

答辩人分别于20xx年4月8日、20xx年5月1日先后与上诉人签订了两份有效的《建设施工合同》，合同签订后，答辩人按合同约定组织了施工人员将机械设备按时进驻了合同中指定的施工现场，接受上诉人的指示后实施了填海造地及山地开发等施工行为，其中山地开发工程造价款为589，754.93元、填海造地工程价款为440，000.00元、平整高尔夫球场工程费用29，310.00元，上述工程价款合计为1，059，064.53元。

(一)、由于上诉人的原因导致合同不能继续履行，造成本案两当事人签订的施工合同终止，可视为合同约定的工程已经竣工，作为承包方的答辩人多次要求对已完工的工程价款进行结算，可上诉人却以种种理由拒绝答辩人的合理请求。在此情况下，答辩人无奈自行委托xxx工程造价咨询有限公司编制山地开发工程《结算书》，工程价款为589，754.93元，并以此为依据向其主张支付工程款，虽然该份结算书为答辩人单方委托且未征得上诉人的同意，但也不能否定具有资质工程咨询机构出具《预算书》的法律效力，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用问题的解释》第二十条规定，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。双方签订施工合同约定的结算期限为1个月，而上诉人在结算期限内未予合理答复，则应视为认可该结算文件，故答辩人请求依该《结算书》结算工程价款，应予以支持。

(二)、答辩人提供的推土机作业明细表、高尔夫球场台班费及运土小票完全可以证明填海造地工程价款为440，000.00元、平整高尔夫球场工程费用29，310.00元，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用问题的解释》第十九条规定，当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。由于上诉人在施工过程中未履行合同义务，不配合答辩人收方、签证，导致上述证据票据未体现上诉人的签字，但与证人证言相互印证，能客观真实地反映出答辩人施工的事实及实际施工的工程量。故答辩人主张的该部分工程费用，应予以支持。

二、答辩人的起诉并未超过诉讼时效。

答辩人提供的葫芦岛市中级法院立案二庭于20xx年3月3日向答辩人送达的《通知书》及省高院于20xx年10月25日作出了(20xx)辽立民监字第305号《立案二庭通知书》均足以证明答辩人的诉求未超过诉讼时效，至于上诉人多次强调有合理理由怀疑通知书的真实性，却没有提供任何证据证明其所谓“合理理由”，来推翻答辩人提供两份通知书的真实性，故答辩人提供的两份通知书应予以采信。

综上，原审判决事实清楚，证据充分，应依法予以维持，恳请二审。

答辩人：建筑工程有限公司。

工程款纠纷反诉状篇十一

上诉人：李某全(一审原告,反诉被告，下统称为上诉人)，……。

上诉人：宋某平(一审原告,反诉被告，下统称为上诉人)，……。

被上诉人：河南某某建设集团有限公司东莞分公司，住所地……。

被上诉人：河南某某建设集团有限公司(一审被告，反诉原告，下统称为被上诉人)，住所地……。

第三人：东莞市xx公用事业有限公司，住所地：广东省东莞市xx高新技术产业开发区xx大厦5楼，统一社会信用代码：……。

第三人：梁某新(一审第三人，反诉被告，以下统称为第三人)……。

上诉人因建设工程施工合同纠纷一案，不服东莞市第一人民法院(xxxx)东一法民二初字第xxx号民事判决书，现依法提起上诉。