合同是商业合作的桥梁,促进经济发展和合作交流。编写合同的目的在于保障当事人的合法权益和明确双方的权利和义务。对于签订合同的双方来说,一份准确、完整的合同可以避免纠纷的发生,提供明确的法律依据和解决纠纷的途径。因此,编写一份合理、合法的合同显得尤为重要。合同签署后,应及时履行合同的各项义务,以维护合同的有效性。
建设工程合同起诉状篇一
被告:________________________。
诉讼请求。
3、诉讼费等由被告承担;
事实与理由。
_______年_______月_______日,原告与被告签定《建筑工程施工合同书》约定:_______________由被告为原告提供符合国家规范的节能环保石灰窑的全部工程图纸并承建该工程,合同工期从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日,但被告未能在合同工期内按约交工和交付工程的相关图纸,_______年_______月_______日,双方又签定一份《工程进度协议》约定:_______________“土建以及安装工程未完部分,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日全部完工试车。
试运行过程中,原告发现该工程存在严重的.质量问题,但被告也不按照合同约定尽维修责任,导致原告产出废品损失_______________元,工程维修损失_______________元,停产损失_______________元,共计损失_______________元。另外,该工程还存在偷工减料、漏建少建以及内在的严重质量问题,致使工程多处出现塌方和裂纹,给原告造成巨大经济损失。为此,原告请求法院委托有关部门按照国家对该类工程施工的规范要求进行鉴定,其损失另行计算。
综述:被告不讲诚信,一再违反合同,是严重的违约行为,应当承担违约责任,造成原告的损失也应予以赔偿。为保护原告的合法权益不受侵犯,特向人民法院提起诉讼,请求依法判决。
此致
敬礼!
具状人:_______________有限公司。
________年_________月________日。
建设工程合同起诉状篇二
原告:________,女,_____族,_______年___月___日生,住______市______区______路___号院___号楼___号,电话:_____________________。
被告:_____________有限公司,地址:______市______区______路__________中心_______层____号。
法定代表人:__________,职务:_______,电话:_____________________。
诉讼请求:
1、请求依法判令解除原告与被告的代理合同,被告返还原告代理费________元;
2、本案的诉讼费用由被告承担。
事实与理由:
_______年___月___日,原、被告签订了一份代理合同,双方对合同的权利义务进行了约定。合同签订后,原告给被告交纳了代理费________元,但被告严重违约不按照合同履行自己的义务(不派技术员上门技术培训指导、不按照约定的价格提供设备),致使原、被告签订的合同目的无法实现。为此,原告已于_______年___月___日通知被告解除合同。后原告要求被告返还代理费________元,被告不理,无奈只有诉至贵院维护其权益。
综上所述,为了保护原告的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条之规定,原告特提起诉讼,请求贵院依法公判。
此致
________市________区人民法院
具状人:__________
_______年___月___日
建设工程合同起诉状篇三
一、要求判令解除原、被告之间签订的《上海市房屋租赁合同》;。
二、要求判令两被告返还租用房屋;。
三、要求判令两被告支付房屋租金人民币156,000元;。
八、本案诉讼费用由两被告承担。
20xx年4月20日,被告因(饭店)店铺经营需要而与原告签订《上海市房屋租赁》,合同约定:原告将其位于松江区xxx镇xxx北路xxx号、xxy号和xxz号的房屋(以下简称“该房屋”)出租给被告毛xxx、叶xxx.该房屋的租期为20xx年4月20日至20xx年5月31日止,其中,20xx年4月20日至20xx年5月31日为免租期。该房屋月租金为人民币36,000元(叁万陆仟圆整),且该租金自合同签订之日起12个月内不变。另外,月租金的支付方式为:租金按每三个月为一期支付,被告于本合同签订后7个工作日内支付首期租金,以后支付时间为每年的8、11、2、5月份的20日前。被告逾期支付租金的,逾期一日,则每日按应付未付部分的3‰支付违约金。此外,租赁期间,使用该房屋所发生的水、电、燃气、通讯、设备和物业管理等费用由被告承担。
合同签订后,被告在租赁期内未按期支付租金和水、电、燃气、物业管理等费用,已构成根本性违约,严重损害原告合法权益。经原告多次催讨后,被告仍未支付上述费用。因此,根据《上海市房屋租赁合同》第九条第二款之规定,原告于20xx年4月09日发出《解除合同通知书》。
综上,原告为维护自己的合法权益,特诉至贵院,请依法支持原告诉请。
此致
人民法院。
具状人:
建设工程合同起诉状篇四
原告:法定代表人,职务董事长,住____市____区____街号楼____室,邮编:________电话:__________。
被告:__公司,法定代表人,职务总经理,住____市____区号,邮编:_________-电话:________。
诉讼请求。
3、本案的诉讼费用由被告负担。
事实与理由。
原告与被告于__年____月____日签订了工程施工合同,按照合同约定,原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目b区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工,工期为50天,从__年____月____日至__年____月____日。合同还约定工程款的'5%作为保修款,保修期自竣工之日起18个月,项目最后的结算金额为1245184.72元,所以被告留存保修款62259.24,保修期至__年____月____日。然而,过了保修期后,该项目并未发现质量问题,被告却以种种理由拒绝返还保修款。
原告认为,被告拒绝返还保修款的行为已构成违约,严重损害了原告的合法权益,故依《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定,特向贵院提起诉讼,请求依法裁判。
此致
____市____区人民法院。
具状人:__有限公司。
法定代表人:________。
__年____月____日。
建设工程合同起诉状篇五
原告:_________,性别:____,民族:____,出生日期:________年____月____日,身份证号码:____________________________,电话:____________________,地址:________________________。
被告:_________,性别:____,民族:____,出生日期:________年____月____日,身份证号码:____________________________,电话:____________________,地址:________________________。
诉讼请求:
一、判令被告向原告支付违约金共计_________元;
二、判令被告赔偿原告装修损失_________元;
三、判令被告赔偿原告经营损失_________元;
四、判令被告承担本案的诉讼费用。
事实与理由:
原告与被告于________年____月____日签订《________市房屋租赁合同》(以下简称租赁合同),被告将坐落于_________市________区_______庄园______楼的_______房出租给原告,合同约定房屋租赁期自________年____月____日至________年____月____日,共计36个月。租金为每月__________元,支付时间分别为________年____月____日、________年____月____日、________年____月____日;付款方式为“一年一付,付十二押一”。
________年____月____日,原告向被告交付________年____月____日至________年____月____日房屋租金__________元及押金__________元,并开始装修、营业,装修共花费__________元元。________年____月,在原告忙于其他业务期间,被告擅自解除合同,将房屋租给他人,致使原告原定的业务无法开展。
在此期间原告多次要求被告继续履行租赁合同,但对方拒不继续履行,对原告的要求置之不理。
原告与被告签定的合同事实清晰、有效,被告违约事实清楚。请求法院依法维护原告的合法权益。
此致
________区人民法院。
具状人:_________________。
________年____月____日。
建设工程合同起诉状篇六
1、判令被告支付抚养费__________元。
2、诉讼费由被告承担。
事实与理由:_________________。
__________年__________月__________日,原告的父母离婚,法院判决被告每年支付给原告抚养费1000元,但是判决至今,被告从未支付过抚养费,为了维护原告的合法权益,现向贵院提起诉讼,要求被告支付原告抚养费__________元,望贵院判如所请。
此致
__________人民法院。
起诉人:_________________。
__________年__________月__________日。
建设工程合同起诉状篇七
诉讼请求:_________________。
3、本案诉讼费由被告承担。
事实与理由:_________________。
原告中标了被告建设的__________综合楼、殡仪馆的工程施工,双方并签订了建设工程施工合同。原告按照被告的要求将综合楼及主楼工程施工完毕。___________年___________月被告委托___________市__________有限公司对已完工的工程进行结算审核。___________年___________月___________日原、被告双方根据审核的结果进行了具体的结算。经结算,被告尚欠原告工程款___________元整(含原告应支付的钢材款___________元),被告于结算当日出具了欠条给原告的内部承包__________。___________年___________月___________日,被告对结算后欠原告的工程款作出了书面的还款计划,并承诺了逾期付款的.违约责任。___________年___________月___________日,原被告双方对因被告原因停工造成原告的损失进行了结算,经结算,被告另需赔偿原告临时设施费、停工材料损失费、误工费共计___________元。原告多次催促被告依约履行支付工程款及损失费的义务,但被告的法定代表人却避而不见。为维护自身合法权益,现具状人民法院,望判如所请。
此致
___________市___________区人民法院。
法定代表人:___________________________。
_____年_____月_____日。
建设工程合同起诉状篇八
原告:
被告:
诉讼请求:
1、判令解除原、被告签订的《租赁协议》;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由:
____年__月__日,原告与被告签订《租赁协议》一份,约定被告将_____出租给原告,租赁期为__年,自____年__月__日至____年__月__日止,租金为__元。协议签订之日,原告足额支付租金并交纳押金__元。原告在使用过程中,被告无故终止合同,拒不退还押金,致使原告遭受损失。
原告认为,原被告签订的《租赁协议》合法有效,双方应当按照合同全面履行义务。原告足额交纳租金,被告应当按照合同期限向原告提供房屋,但被告违反约定,已构成违约。故被告应当返还原告剩余租金,退还原告缴纳押金,并支付利息。综上,为维护自身合法权益,依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,向贵院提起诉讼,望判令所请。
原告:
被告:
日期:
建设工程合同起诉状篇九
电话:xx
案由:租赁合同纠纷
1. 判令被告立即腾出所租赁的房屋;
2. 判令被告支付违约金xxx元整;
3. 判令被告承担诉讼费用。
20xx年2月xx日,原告与被告签订了《房屋租赁合同》,因双方对有关约定事项发生异议,于是经双方协商,在20xx年xx月初,对原合同有关条款进行了修改,从新签定了《房屋租赁合同》,原合同作废并已销毁。被告在合同履行期间,违反《房屋租赁合同》第十条第7款(即乙方保证承租甲方的房屋为无明火商业用房使用,遵守中华人民共和国法规和政府相关规定,合法经营。因乙方违法经营而给甲方造成的连带损失,甲方有权收回房屋并不退还押金,由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。)和第十一条第一款第一项(即租赁期间,乙方有下列行为之一,甲方有权终止合同,收回该房屋,乙方应按照合同总租金的10% 向甲方支付违约金。a:改变本合同规定的租赁用途或利用该房屋进行违法经营的。)的约定,使用明火和进行无照违法经营。20xx年2月xx日,原告向被告送达了《告知书》,要求被告停止使用煤气罐,被告不予理睬,拒不接受。20xx年3月xx号,物业向被告送达了《通知函》,要求被告停止使用煤气罐,被告仍然不予理睬,拒不接受。
被告的行为严重违反了双方的协议约定,损害了原告的合法权益,为了维护原告的合法利益不受侵害,起诉至贵院,恳请贵院能依法维护原告的合法权益,维护法律的权威性和严肃性。
此 致
北京市xx区人民法院
起诉人:
建设工程合同起诉状篇十
__________省__________市__________有限公司。地址:_________________省__________市__________街__________号。
法定代表人:_________________王__________,__________有限公司经理。
被反诉人(本诉原告):_________________省__________市__________有限公司。地址:_________________省__________市__________街__________号。
法定代表人:_________________李__________,__________有限公司经理。
反诉请求:_________________。
1.要求被反诉人支付__________费_____________元。
2.被反诉人应负担案件全部受理费。
事实与理由:_________________反诉人与被反诉人于200_____年月日签订了。
合同。
合同约定:_________________……。
反诉人认为:_________________……。基于上述事实,特依照《中华人民共和国民事诉论法》第五十二条的规定;提出反诉,请法院依法公正判决,以维护反诉人的合法权益。
此致
_______________区人民法院。
____年_____月_____日。
建设工程合同起诉状篇十一
诉讼请求。
事实与理由。
此致
__________市__________区人民法院。
具状人:________________有限公司。
法定代表人:______________。
_____________年__________月__________日。
建设工程合同起诉状篇十二
诉讼请求:
一、判令被告向原告支付违约金共计32200元。
二、判令被告赔偿原告装修损失10060.80元。
三、判令被告赔偿原告经营损失3573元。
四、判令被告承担本案的诉讼费用。
事实与理由:
原告与被告于20__________年9月7日签订《北京市房屋租赁合同》(以下简称租赁合同),被告将坐落于北京市海淀区______________庄园8楼的______________房出租给原告,合同约定房屋租赁期自20__________年9月8日至20__________年9月7日,共计36个月。租金为每月5000元,支付时间分别为20__________年9月7日、20__________年9月7日、20__________年9月7日;付款方式为“一年一付,付十二押一”。
20__________年9月7日,原告向被告交付20__________年9月8日至20__________年9月7日房屋租金60000元及押金5000元,并开始装修、营业,装修共花费10060.80元。20__________年12月,在原告忙于其他业务期间,被告擅自解除合同,将房屋租给他人,致使原告原定的.业务无法开展。
在此期间原告多次要求被告继续履行租赁合同,但对方拒不继续履行,对原告的要求置之不理。
原告与被告签定的合同事实清晰、有效,被告违约事实清楚。请求法院依法维护原告的合法权益。
此致
__________区人民法院。
具状人:_________________。
__________年__________月__________日。
建设工程合同起诉状篇十三
原告:法定代表人,职务董事长,住xx市xx区xx街号楼xx室,邮编:电话:。
被告:x公司,法定代表人,职务总经理,住xx市xx区号,邮编:电话:。
诉讼请求。
3、本案的诉讼费用由被告负担。
事实与理由。
原告与被告于x年xx月xx日签订了工程施工合同,按照合同约定,原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目b区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工,工期为50天,从x年xx月xx日至x年xx月xx日。合同还约定工程款的5%作为保修款,保修期自竣工之日起18个月,项目最后的结算金额为1245184.72元,所以被告留存保修款62259.24,保修期至x年xx月xx日。然而,过了保修期后,该项目并未发现质量问题,被告却以种种理由拒绝返还保修款。
原告认为,被告拒绝返还保修款的行为已构成违约,严重损害了原告的合法权益,故依《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定,特向贵院提起诉讼,请求依法裁判。
此致
xx市xx区人民法院。
具状人:x有限公司。
法定代表人:。
x年xx月xx日。
1、承包人没有资质,导致合同无效。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条,“建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定,认定无效:一、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;二、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;三、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。”在建设工程合同中,经常会出现一些非法转包,违法分包的情况,违反了法律的禁止性规定导致合同无效,以至于当事人的合法利益受到损害。或者签订合同的承包人是挂靠经营,自己根本不具备承包工程的资格。因此,在签订合同时,发包人或者业主要严格的对承包人的资格进行审查,以免发生纠纷。
2、拖欠工程款。
工程款拖欠也是建设工程合同发生纠纷的主要原因之一。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,第26条,“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”司法解释为了维护实际施工人的利益,规定了发包人对于欠付工程款的责任。因此在合同的订立时,当事人最好约定违约金,这样可以约束发包人或者分包人的行为。
如有侵权,请联系删除。
您可能关注的文档
- 2023年大型工程合同(通用8篇)
- 2023年工程业务合同(优秀9篇)
- 最新商品房买卖合同(通用18篇)
- 2023年证券交易委托代理协议(精选13篇)
- 2023年水库堤坝工程设计合同协议书(二十二篇)
- 最新商品房买卖合同(优秀19篇)
- 商品房买卖合同(模板12篇)
- 2023年教育培训机构年终总结(实用13篇)
- 最新社区工作安全生产总结(精选13篇)
- 2023年出纳工作总结(优秀9篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
建 设 工 程 投资合作协议建 设 工 程 (专业18篇)35下载数 949阅读数 -
建 设 工 程 投资合作协议建 设 工 程 (精选19篇)46下载数 944阅读数 -
建 设 工 程 施工 合同gf建 设 工 程 施工 合同(汇总15篇)27下载数 816阅读数 -
建 设 工 程 设 计合同建 筑工 程 设 计合同(优质9篇)28下载数 574阅读数 -
最新
建 设 工 程 设 计合同版建 设 工 程 设 计合同(通用13篇)23下载数 165阅读数 -
2023年
建 设 工 程 设 计合同管辖建 设 工 程 设 计合同(精选8篇)29下载数 139阅读数 -
建 设 工 程 设 计合同版建 筑工 程 设 计合同(优质9篇)26下载数 728阅读数 -
建 设 工 程 设 计费收费标准建 设 工 程 设 计合同(模板8篇)44下载数 375阅读数 -
最新
建 设 工 程 设 计合同版建 设 工 程 设 计合同(优质10篇)30下载数 512阅读数 -
工 程 建 设 监理合同属于一种工 程 建 设 合同工 程 建 设 监理合同(实用19篇)32下载数 450阅读数