在商业活动中,合同起着重要的作用,可以确保双方的权益。需要确保合同的履行过程中有相应的监督机制,以保证各方的责任得到执行。合同是一种法律文件,规定了当事人之间的权利和义务。在商业交易中,签订合同是保护双方权益的重要手段。合同的主要目的是确保合同方履行其约定的责任和义务。一个有效的合同应当明确规定双方的权力、义务和责任。合同一旦签订,双方应当按照合同内容履行各自的义务。合同必须符合法律的规定和约定的形式要求。合同的内容应当合法、公平、诚实信用。双方应当根据合同的约定支付合同价款或提供合同约定的服务。如果合同中出现争议,当事人应当通过协商、调解等方式解决。合同一旦违约,对方有权采取法律手段维护自己的权益。在签订合同之前,双方应明确约定交付时间、数量、质量等关键要素。根据您的需求,以下是我们为您提供的合同模板,仅供参考。
内部经营合同篇一
甲方(发包人):乙方(承包人):
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,合同就双方项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
二、合同日期:
合同期限:
施工期限:
三、工程质量标准:
工程质量标准:
四、合同价格和付款货币:
合同价格为人民币(大写):元。
除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的项目外,合同价格不作调整。
五、承包价格:
每平方米元,竣工结算建筑面积按工程实际面积计算。附属工程价格参照市场价格计算。
六、付款方式。
乙方进场后甲方付乙方进场费;完成。
第一层框架楼面甲方付款_____元;甲方付清后乙方开始。
第二层施工,
第二层框架楼面完成后甲方付款_______元;付清后乙方开始砖砌抹灰工程,工程全部完工付款;甲方扣压乙方10%的总工程款作为竣工验收押金,经验收合格后7天内一次性付清。(如果甲方修改房屋样式或加高屋顶等原因导致工程量增加,则对增加的工程量另外计算价钱。)。
七、质量要求。
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。
八、双方责任。
甲方负责三通一平,并负责购买xxx两份;乙方必须保证工程质量,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。
九、注意安全。
文明安全施工,如果施工人员出现工伤、因施工造成他人损伤等事故,一切由肇事者负责,文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。
十、其它未尽事宜,由双方协商解决,可签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,从签字之日起生效,具有同等的法律效力。
内部经营合同篇二
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
签订土地承包合同;合同项下承包地位于____市良种场三大队河滩地与四大队河滩地之间,合同亩数220亩(含大约五六十余亩由甲方开挖的池塘,亩数以实际测量为准,及一栋地暖房屋和一片树林),期限40年,自20____年1月10日至____年1月9日止。甲方按照承包合同约定的上缴任务附合同后。20____年12月因甲方公司经营计划工作安排,决定实行公司内部承包。为明确双方的权利义务,就乙方内部承包原甲方合同项下的220亩土地,双方达成如下协议:
一、合同期限:从20____年12月30日起至____年1月9日止,期限为37年。
二、乙方向良种场上交承包任务时间、上缴标准等内容依照原合同(良种场同裕隆公司签订的合同)履行,承担义务,享有权利。
三、合同生效后,该承包土地生产经营发生的一切事宜由乙方独立完成,自行决定,自己办理,并支付一切费用,享有经营的全部成果。四、乙方在签订本合同之日向甲方一次性交纳220亩地37年的承包费 元。甲方将与该土地有关的资料交给乙方,今后甲乙双方的业务联系确定为以书面方式进行。
五、在乙方内部承包期间,良种场如对原合同的内容进行调整,由甲乙双方根据调整的内容进行相应调整,另行签订补充协议,承担义务,享有权利。
六、未经甲方书面同意,乙方不得将内部承包合同及土地经营权转包和转让、出租。如乙方违反本条,甲方有权单方解除合同,收回土地经营权,对乙方的一切投入不予以补偿,乙方同时还需承担违约金20万元。
七、双方约定:乙方自行承担经营投资,享有全部利润,自愿参加农业保险。按照原合同合理利用土地,不得转为非农业用地,自负盈亏,自主经营。甲乙双方不得任意单方解除合同。乙方可以委托代理人代为进行管理和生产。乙方发生继承问题,由乙方的近亲属继续履行合同。甲方保留以土地经营权向银行贷款的权利。
八、违约责任:
乙方应当严格依照本合同履行原合同(甲方与良种场签订的合同)中甲方的义务,享有甲方的权利。如乙方违反约定,不履行义务,违法乱纪,导致良种场收回土地的,则甲方所收取乙方的承包费不予退还,并且甲方有权按照本合同第六条追究乙方的责任。如甲方未及时交付土地,甲方承担5万元的违约金,造成乙方损失的,还应当赔偿。
九、争议的解决:如出现争议,双方协商解决。协商不成,可向土地所属的人民法院诉讼解决。
十、本合同是甲乙双方真实意思的表示,合法有效。本合同自甲乙双方签字之日付清全款后生效。本合同一式三份,甲方一份,乙方二份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
内部经营合同篇三
甲方:。
乙方(承包人):
公司为了拓展发展空间,占有更大的市场份额。提高社会和经济效益,调动各方积极性,本着平等、诚信和互惠原则,采用公司内部承包的经营方式,经协商一致达成如下协议:
一、合同价款。
公司与建设方签订的建设工程施工合同金额:
大写:人民币元)。
小写::元。
二、承包方式。
1、公司同意承包人组建项目部。授权委派承包人同志为本项目部责任人和承包人,全面负责本项目部承包经营和日常管理工作,实行承包经营,独立核算,自负盈亏。
2、承包有效期:自签订本协议书开始至本工程施工合同约定保修期结束为止。
三、工程结算及工程款的拨付。
本协议书合同价款调整方式及金额与本工程最终实际决算款调整方式和金额一致。
1、项目管理费的约定。
公司向承包人收取管理费为工程总造价的%。
2、工程进度款拨付。
3、税费及其他费用。
该项目的税金和其他费用均由承包人承担;凡是须由公司负责交缴的税费、工程费用和资料等有关费用均由承包人全额支付,公司不予垫付资金。
4、各项税费的收取方法。
(2)管理费:按承包人每次所需发票%收取;。
(3)设计费、预算费及其他有关费用按实际发生收取。
5、承包人应向公司缴纳的保证金金额及收取返还约定:
(1)承包保证金:按合同金额%收取,在第一笔工程款到账后代扣,合同终止后返还。
(2)发票保证金(承包方不提供发票):按每次支付承包工程款%收取,在每次支付承包工程款时代扣。
四、公司责任和义务。
2、公司向承包人提供工程报建所需要的.有关资料,所发生的费用由承包人承担。协助乙方与建设単位签署工程承包合同及开具工程发票。
3、工程期间的监督与管理。
公司向承包人书面提供:施工现场暂设搭建标准、工程施工质量、安全管理标准及有关规章制度,承包人须严格参照执行。
公司提供项目部管理人员和施工人员工作服样式,服装购置费由承包人承担;。
公司有权对正在施工的工程项目进行全方位的管理和指导,承包人必须无条件接受建设方和公司的管理。对发现有违反质量、安全操作规程施工的或发现有质量、安全隐患的,公司有权取消本协议,终止承包人继续对本工程的承包施工等所有工作。承包人不得有异议。
4、合同和档案的管理与保存。
承包期间承包人必须无条件将本工程所涉及的各种合同、图纸、内业档案资料等原件交由甲方备案保存,工程结束之后承包人将决算书原价交于公司,以备税务局査验。
5、承包人完成上述各项工作需要携带公司证照和印章,公司派专人陪同,所发生的交通费、食宿费、通信费和办公费等费用均由承包人承担。
五、承包人责任和义务。
1、施工规范。
承包人承诺严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计,精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理。遵守国家有关环境保护法规定,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,制定实施保证措施;做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全施工、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
2、施工材料使用与供应。
承包人负责本工程所有材料的釆购供应,承包人釆购材料质量必须符合建设方、设计、公司、及国家、地方相关标准,规范要求,并按公司和建设方要求提供相关资料。不发生偷工减料、以次充好等行为,否则以一罚十。
3、施工人员管理。
承包人承包期间,对所属施工队的管理必须严格执行公司管理规定和有关综合治理的管理条例;严格按照规定用工,依法办理所聘员工各种手续,所聘员工要三证齐全,特殊工程要持证上岗,要把所聘员工的有效证件及资料复印件报送公司一份备査。
5、承包人在签订《施工合同》后,必须按照辽宁省建设厅和中国保监会辽宁监管局发布的《关于进一步规范全省建筑施工人员意外伤害保险工作的若干意见》(辽建发[20xx]30号)、辽宁省建设厅颁发《关于印发辽宁省建筑施工人员意外伤害保险实施办法的通知》(辽建发[20xx]31号)的规定,在指定的辽宁友仁保险代理有限公司及时办理《建筑施工人员意外伤害保险》。
名称:辽宁友仁保险代理有限公司。
地址:沈阳市铁西区兴华北街30号、新财富大厦1908房间。
项目所在地政府相关部门另有规定的,按项目所在地政府相关部门的规定执行;。
7、承包人因工程转包、分包和其他违反与建设単位约定的行为,造成的经济处罚和相关责任由承包人承担。
六、安全施工。
1、安全施工检査。
承包人应遵守工程建设安全生产和有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检査人员依法实施的监督检査,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。承包人不得要求施工场地工作人员违反安全管理的规定进行施工。因此导致的安全事故由承包人承担相应责任及发生的费用。
2、重大事故处理。
发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知公司,同时有责任及义务按政府有关部门要求处理,并由承包人承担相关的事故责任以及发生的费用。
承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
七、质量保修。
承包人应按法律、行政法规或国家有关工程质量保修的相关规定,对交付施工的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
质量保修的项目内容及范围:同本工程施工合同。
质量保修期:同本工程施工合同。
质量保修责任:同本工程施工合同。
质量保修金:由承办人承担相应的保修费用。
八、协议终止。
1、承包人违反本协议中的任何一项约定时,公司有权立即终止本协议;。
2、本协议终止后,如有尚未完成的工程,承包人有义务按照本协议的承包人责任和义务继续完成工作,在此期间和以后承包人不得以公司的名义对外承接各种工作,承包人对其所有施工的工程负有法律规定责任。
九、违约责任。
2、承包人因下列原因。
(1)施工安全、质量、工期、财务、材料款和人工费等原因;。
(2)发生安全事故造成人身伤亡或财产损失的;;。
(3)或者其他行为。
与任何第三方产生纠纷时,所发生的一切费用由承包人承担。如给公司造成损失,公司有权向承包人追偿或提起诉讼。
十、有关约定。
2、本协议未尽事宜双方另行签订补充协议;相关费用由承包人负担;承包人并应无条件的接受公司针对施工现场检査处罚细则。
3、本协议未尽事宜双方另行签订补充协议;。
5、本协议自双方签字盖章之日起生效;。
6、本协议的附件是本协议的组成部分,同本协议正文具有同等法律效力;。
7、本协议一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
内部经营合同篇四
甲方: 乙方:
甲、乙双方经过协商,根据民法典有关规定,订立货物运输合同,条款如下:
一、合同期________年,从________年____月____日起到________年____月____日为止。
二、运输方式为汽车公路运输,具体货物的名称、包装形式、数量、价值、运费、到货地点、收货人、运输期限等事项如下: 货物名称: 发货地点: 到货地点: 收货人: 运费单价:元方。 运输期限:按甲方通知时间。
三、甲方的义务:
1、按照双方约定的标准和时间向乙方支付运费。
四、乙方的义务:
1、在规定的期限内,将货物运到甲方指定的地点,交给甲方指定的收货人。
2、乙方要安全运输,保证承运的货物安全,保证货物按时运到。
3、乙方只承运货物,货物质量、数量与乙方无关,与此有关事宜由甲方与供货方磋商。
五、运输费用及结算方式:
1、运费按乙方实际承运货物的
(土方数量或按吨公里)折算。
2、乙方在将货物交给收货人时,应向其索要收货凭证,作为完成运输义务的证明,持收货凭证与甲方结算。
3、甲方对乙方所提交的收货凭证进行审核,在确认该凭证真实有效且货物按期运达后,一个月结算一次,当月底结清当月费用。乙方出具公路 运输发票。
六、甲方交付乙方承运的货物,乙方确保货物按期运达。因发生自然灾害等不可抗力造成货物无法按期运达目的地时,乙方应将情况及时通知甲方,乙方不承担责任。
七、本合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成,按照《民法典》之规定办理。发生诉讼纠纷时管辖权属于乙方所在地法院。
八、本合同一式两份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。 本合同共两页。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
时间:年____月____日
时间:年____月____日
内部经营合同篇五
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国经济合同法》双方本着公开、公平、公证的原则,根据公司经营的需要,为开拓市场,增强企业竞争力,经乙方自愿申请,甲方研究同意成立项目部(或办事处),为实现本部目标管理明确,双方责任、权限和各自的利益,经双方充分协商讨论后,签订如下条款:
一、甲方同意组建项目部并同意等同志承包项目部经营,承包期暂定五年,承包和协包人可自聘组各类专业人员[造册到公司备案],享受独立的人事权,选好管好聘用人员,并担负用人责任。
二、甲方支持项目部的运作,提供公司营业执照、资质及相关文书、证件、公司印签等文件,并协助乙方做好地区备案和开户,配合乙方开展工作。同时指派人以内的工作人员协助乙方行政和财务方面工作。
主的履约责任。可局部或部分联合素质较高的专业队伍配合施工,不得炒卖或转包工作项目。以诚实守信谋求发展,以精工细作开拓市场。
四、乙方自主经营、独立核算、自负盈亏。甲方不提供经费,乙方应按约定按时上交管理费,并在同年度结清按比例应缴的利润,并按规章及时交纳各项税金。(上交利润合同另行签定附后)。
五、乙方在承包经营及生产全过程中,一切的`经营行为引起的经济责任,生产过程造成的质量事故和安全事故,所引起的经济损失,以及其它原因构成的各类责任,均由承包人和协包人承担全部责任。
六、乙方在以外的经营运作,甲乙双方另行协商。甲方在新彊的经营活动,不受乙方制约。如需联动,双方可联合行动。具体事宜,另行协商。
七、本合同未尽事宜,双方协商补充,本合同自签订之日起始计算承包期,暂定五年期限,届时期满如乙方愿意可优先续签。
八、本合同一式四份,甲乙各二份,如遇有违约现象,双方协商解决,协商不妥,申请公司或分公司所在地的劳动仲裁或法院裁决。本合同签字盖章生效,届时结清所有帐目款项,履约后自然失效。甲方:海南中航天建筑工程有限公司乙方:
甲方代表:乙方代表:
内部经营合同篇六
为完善企业内部生产责任制,加强管理,落实任务,经甲乙双方协商一致,现将_________年度成品车间进窑任务由乙方参加承包,现明确甲乙双方责任和义务,甲乙双方自愿订立以下合同条款。
1、个体承包,安全运转无事故。
2、砖坯进窑,保质保量,服从甲方安排。
3、对照合同情况,按实结算。
二、承包指标及价格标准(单位:_________万块/元)。
1、全年进窑任务为1400万块,争取1450万块。(具体根据烧焙情况)。
2、每天、人、班、产量保证完成。
3、每进窑万块红砖报酬为31元。
(窑棚内为_________元,具体现场落实),以上标准含一、二两个全区及两个开发区的砖坯进窑,下雨无人推车,其它不再有什工另加,晴天坯房的坯私自进窑每车扣款10元。
三、工资结算方式。
1、乙方工资结算一律以甲方红砖入库实数结算。
3、余款工资30%作预提金留厂,中途无范规行为,到年终一次性结算兑现,如中途停退班,留厂的预提金全部作自动放弃。
四、甲方的权利和义务。
1、协助乙方做好安全教育意识,一切按章办事。
2、为乙方提供在生产时使用的中型以上工具和设备。
3、有检查乙方合同执行情况和产品质量及任务完成情况的权利。
4、加强对乙方安全防范措施的管理,配发劳动保护用品。
5、对不服从管理者,有权随时终止合同,一切按合同执行。
五、乙方的责任和义务。
1、在生产时必须做到安全文明生产,对发生的安全事故,其事故责任和经济损失及事故后果,经查明该谁承担由谁承担。
2、服从甲方和烧窑师傅的安排指导,无权干涉搪闸事宜和那里有干坯就到那里去拖,取消过去舍远求近的坏风气。
3、坚持上下午班进窑,如再坚持半日制,对甲方造成的无形损失要承担全额赔偿或工资直接下降2元/万块。
4、春季生产始借用甲方的生产工具,到年终如数原质交甲方入库,否则按原价全额赔偿。
5、对甲方发放的安全防护用品要正常配戴,发现一次未戴扣款50元。
六、其它事项。
1、本合同一经双方签字生效,并即俱法律效力,任何一方不得私自调整任务及工资标准,如有违约按乙方总工资_________%作违约金支付。
2、合同签定时交甲方保证金200元,随时听从通知投入正常生产。对接通知拒不到场的除扣除保证金外,并要承担由此耽搁的一切损失赔偿。
3、合同有效期从签字之日起至_________年度甲方生产结束止,双方帐目结清合同自行作废。
见证单位:_________。
电话:_________。
签订时间:_________年_________月_________日。
内部经营合同篇七
甲方:。
乙方:。
身份证号码:
为明确甲乙双方在工程中的权利、义务和经济责任,根据《中华人民共和国合同法》、《河南省地方税务局建筑安装行业税收征收管理暂行办法》和公司实际情况,经双方共同协商一致,特订立本合同并严格履行:
一、工程名称:
二、工程地点:面积:。
三、工程造价:。
四、工程期限:年月日开工至年月日竣工。工期天。
五、甲方根据乙方要求同意乙方同志为工程项目部前期工程款垫资人。乙方应与甲方指派的项目负责人通力合作,完成此项工程。
六、乙方前期垫资(主体等),但必须按甲方公司规章制度执行。此工程款转拨、收支核算,必须由甲方财务科统一办理。建设方支付的工程款首先转到甲方账户,甲方再根据乙方提供的相关票据,在扣除了乙方应交的管理费、税等费用后,随工程款分批,其余的划入乙方账户。工程验收后一次拨款,按此合同款约定,全部转完,不存在质保金。
七、此项目具体管理,均由此项目负责人全权管理,承担相关义务和责任(如材料款、工人工资等)乙方只为该项目前期投资人,不负责该项目具体管理与责任。
八、此合同壹式肆份,甲乙双方各贰份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
内部经营合同篇八
一、产品价格及销售区域。
1、甲方对本公司所生产的产品制定固定价给乙方,由乙方自行定价进行销售。
压风自救装置价格:_________________。
供水装置价格:_________________。
压风供水自救装置价格:_________________。
价格:_________________。
价格:_________________。
2、销售区域不限。
二、协议期限及销售方式。
1、本协议期限为年,自年月日至年月日。
2、乙方在此协议期间自负盈亏,独立核算;所产生的债权债务由乙方自行承担。
三、乙方开展经营活动所发生的全部费用(如差旅费、投标费、应酬费等)均由乙方承担,乙方所购物资全部归乙方所有。
四、甲乙双方的权利和义务。
1、甲方的权利和义务。
(1)有权监督乙方的财务及全部生产经营活动,确保乙方合法经营。
(2)提供乙方在销售经营活动中所需证书、证件、印章及授权书等资料,全力支持乙方开展业务。
甲方(盖章)___________。
乙方(签章)___________。
____年_____月_____日。
您可能关注的文档
- 最新资产管理(优秀20篇)
- 2023年学校篝火晚会策划方案(实用17篇)
- 最新保护地球建议书400字(实用14篇)
- 给父母的道歉信400字(模板18篇)
- 2023年大学升学宴致敬词(精选11篇)
- 2023年圆明园的毁灭教学设计一等奖(优秀17篇)
- 最新小学数学一年级教学计划下册(汇总10篇)
- 最新《绿野仙踪》读书心得体会500字(精选15篇)
- 最新小学开学学生代表演讲稿(优质20篇)
- 银行经理年终总结简短(精选20篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
内 部 承包经 营 合同(汇总9篇)15下载数 814阅读数 -
内 部 承包经 营 合同纠纷法律规定内 部 承包经 营 合同(模板12篇)33下载数 101阅读数 -
2023年
内 部 承包经 营 合同纠纷内 部 承包经 营 合同(通用8篇)26下载数 795阅读数 -
挂靠
内 部 经 营 协议书(实用14篇)24下载数 104阅读数 -
最新
内 部 承包经 营 合同纠纷法律规定内 部 承包经 营 合同(通用12篇)19下载数 942阅读数 -
内 部 经 营 股份协议书(实用13篇)18下载数 765阅读数 -
内 部 承包经 营 合同(实用11篇)10下载数 638阅读数 -
内 部 承包经 营 合同书(优质10篇)40下载数 838阅读数 -
2023年
内 部 经 营 合同(模板8篇)38下载数 882阅读数 -
内 部 承包经 营 合同(实用17篇)25下载数 908阅读数