2023年追加合同(优秀17篇)

合同的主要功能是约束交易各方遵守约定，确保交易的顺利进行。撰写合同时需要细心，不能遗漏任何重要的条款和内容。以下是小编为大家收集的合同范本，仅供参考，大家可以根据自身需求进行修改和适应。通过认真审阅这些范本，大家可以了解到合同的一些常见条款和格式，从而为自己的合同起草提供一些启示和借鉴。希望这些范本能够对大家起到一定的帮助和指导，祝愿大家合同签订顺利、合作愉快！

追加合同篇一

甲方(建设单位)：

乙方(施工单位)：

根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他相关法律、法规之规定，甲乙双方平等、自愿、协商一致的基础上，就辽宁省安全技术服务中心_______年绿化工程施工事宜，特签定本补充协议，本协议作为辽宁省安全技术服务中心_____年绿化工程施工合同(以下简称原合同)的补充，双方愿共同遵守。原合同中没有提到的内容或提到但不全面的内容以本补充协议为准，若原合同中具体条款内容与本补充协议有矛盾之处，以本补充协议为准。

工程名称：辽宁省安全技术服务中心_______年绿化工程合同工期：天数为35天。

2、工程增量总价固定不变，所有现场变更及签证不再调整。

原合同价款与补充合同价款合计：_____________（大写），工程全部完工后，经甲方验收合格后，累计支付乙方全部款项的95%，甲方预留5%工程质量保证金。____年____月底工程无质量问题甲方付给乙方质量保证金。

1、甲方根据工程量清单扣除乙方种植未确定成活树木工程款，乙方根据树木种植成活情况在秋季或第二年春季进行补植，补植成活甲方验收合格后，甲方付给乙方扣留工程款，并扣留20%质保金。乙方无偿负责补植树木养护一年。

2、本合同自双方签字并盖公章之日起生效，至双方义务履行完毕之日止。

3、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，四份均具有同等法律效力。

4、因履行本协议产生的纠纷，双方应本着平等的原则协商解决，协商不成可双方同意向甲方所在地有管辖权的法院提起起诉。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

追加合同篇二

目前合同纠纷是越来越多了，在发生了合同纠纷之后许多人都会通过法律诉讼的方式来解决，通过诉讼方式来给自己进行维权。在通过诉讼解决合同纠纷的时候只罗列了一个被告，后来发现被告太少了要追加。以下是小编为大家带来的合同纠纷能追加别人为被告吗，欢迎大家参考。

在民事诉讼中，共同被告可以分为两类：一类是在普通的共同诉讼中，法院根据原告提出申请,许可追加。但此种追加新被告必须要经过被告和拟新追加的被告明示同意，所以在实践中发生争议的较少。另一类是在必要的共同诉讼中，法院依照职权追加被告，(包括原、被告提出追加申请或建议，法院根据案件审理情况依职权追加被告)无须各方同意。

《民诉法》解释第57条，被告有权申请追加共同被告。对此，人民法院应当从以下方面进行审查：

1、是否必要的共同诉讼。我国《民法通则》规定共同所有、共同继承、共同承担连带责任、共同侵权、合伙制度等，决定民事诉讼可能产生必要的共同诉讼。必须是必要的共同诉讼遗漏了被告的，除此之外被告没有权利再行追加被告。依据《民事诉讼法》第56条规定，如与案件有法律上的利害关系，也只能列为第三人，而不能是被告。

2、原告是否同意追加。由于法律赋予原告选择确定被告的诉讼权利，那么诉谁、不诉谁应当尊重原告的意见。对于被告提出追加共同被告的申请，人民法院经审查认定确属必要的共同诉讼遗漏了当事人的，应当行使法官释明权，告知原告并征求其意见。原告同意追加的，裁定准许;原告不同意追加的，可以借鉴行政诉讼法的规定诉讼中，列为第三人参与诉讼。

在通过诉讼处理合同纠纷的时候，如果要追加别人为被告的话是可以通过法律诉讼的方式进行追加的，但关键是要依靠自己的努力。

诉讼或者仲裁时效是权利人请求法院或者仲裁机构解决争议，保护其权益而提起诉讼或者申请仲裁的法定期限。法律规定诉讼时效的目的，在于促使当事人尽早行使权利，尽快解决当事人间的纠纷。

一般的合同纠纷按照民法典的规定，诉讼时效为3年，几类特殊的争议，如租赁合同中延付或拒付租金的争议，保管合同中寄存物被丢失或损毁的争议的诉讼时效为一年。

由于合同的复杂性、地域性，因此，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为四年。其他法律规定了特别时效的，依照其规定，如海商法规定的货运赔偿请求权的时效为一年。诉讼时效的起算时间，自当事人知道或者当应知道其权利受到侵害之日起计算。

《民法典》(2021.1.1生效)。

第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。

诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

第五百九十四条【国际贸易合同诉讼时效和仲裁时效】因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的时效期间为四年。

追加合同篇三

发包人(全称)：

承包人(全称)：

依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及有关法律、法规，遵循公平竞争、自愿和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本补充合同，其他合同或协议书条款与本补充合同有冲突时，以本补充合同为准。

一、工程名称、地点：一#厂房、二#厂房;绍兴袍江工业区。

二、工作内容：施工图内土建及水电安装。

三、承包方式：包工包料。所有分部分项工程不得分包及转包。

四、工程约定：

1、合同工期为历天。具体开工日期以开工报告为准;

2、连续三天以上停水、停电，工期相应顺延;。

3、本工程采用预应力管桩，由管桩造成对周围建筑物的影响所产生的纠纷和经济损失由甲方负责与乙方无关。

五、工程质量标准为合格。如达不到合格标准，一切损失由承包人承担。

六、安全生产及文明施工：承包人应严格遵守安全生产管理条例和操作规程，精心组织工，确保安全生产，遵守绍兴市有关建设工程文明施工规范和规定。在施工过程中出现的一切安全事故均有乙方承担，与甲方无涉。

七、工程结算口径;：

1、厂房一、厂房二：按图纸要求施工一次性包干920万元，增加工程和场外工程执行20xx版《浙江省建筑安装工程预算定额》不作下浮，决算材料价格按绍兴市建设工程造价管理处发布的当月信息价执行，无市信息的参照省信息价。

2、增加工程和场外工程量按实结算;经监理工程师初审，并经建设单位管理人员签章确认的联系单、签证单作为结算依据。

3、增加和场外工程结算审计事宜：工程竣工，承包人提供完整结算资料并能积极配合。

八、工程款支付：

1、承包人进场三天内甲方支付乙方工程预付款100万元;。

3、二层主体施工完毕支付合同造价25%工程款;。

4、主体结顶支付合同造价25%工程款;。

5、工程款竣工验收合格并资料移交完毕后支付合同造价25%工程款;。

6、增加工程和场外工程付款按实际工程量经甲、乙双方协商后再定。

九、合同争议：补充合同履行过程中产生争议时，约定向人民法院提起诉讼解决。

十、工程保修：

保修期限按国家规定为土建、水电安装各二年，屋面五年，自竣工验收交付使用之日计算。

十一、合同份数：

本合同正本一式二份，双方各执一份，经双方代表签字、盖章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

追加合同篇四

发包人（*方）：（全称）。

承包人（乙方）：（全称）。

鉴于*方要求对原有设计方案进行修改，工程量相应有变化。*乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同（）的基础上追加合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

一、合同内容补充部分：

1，工程中出现的工程量增加，以及应*方要求出现的项目增加统称为项目增项表，增项表与原合同具有同等法律效力和质保时间。

2，除本合同中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本合同与原合同有相互冲突时，以本合同为准。

3，增项表确认后，增项款待工程完工验收后三个工作日内一次*付款。

二、本合同一式贰份，*乙各执壹份，具有同等法律效力，自双方盖章之日起生效。

*方（盖章）：乙方（盖章）：

代表人：代表人：

签订时间：签订时间：

追加合同篇五

1.编制依据：

套用2003年版《浙江省建筑工程预算定额》、《全国统一安装工程预算定额浙江省单位估价表》、和《浙江省建筑安装工程费用定额》以及《县府北侧新八路地块》设计蓝图，由建设、设计、监理、施工四家单位汇签的联系单。若遇上级有关造价调整文件，一律不予调整。

2.投标价格的组成：

除非合同中另有规定，投标报价汇总中的价格应包括承包范围内的施工、设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、临时设施费、基坑排水费、基坑维护费、环境保护费、桩基检测费、噪音干扰费、卫生清扫费、文明施工增加费、政策性文件规定及合同包含的所有因素风险、责任等各项应有的费用。

3.结算依据：

参照《县府北侧新八路地块招标书》及有关《询标记录》。

(1)合同造价及优惠条款。

(2)工程变更及设计变更联系单。

(3)淮安市造价管理部门发布的材料信息价。

(4)甲方书面签证确认的材料。

(6)招标过程中有关单位联系由承包方负责，对于公证费、招标代理费由甲乙双方各承担一半(以总价万元为标准)。

(7)单元防盗门、防火门由甲方提供并负责安装，决算时甲方另补贴给乙方本项款2%的配合费用。进户门、地下汽车库门不支付任何配合费。

(8)外墙面砖、花岗岩规格由甲方签证确定，由乙方购买并施工。外墙面砖和花岗岩的主材价格由甲方签证价确认为准，不增加其它费用(其余辅材、人工费、管理费、税金等一切费用合计每平方米元一次性包干)。

(9)桩基工程(3米有效桩长)已包含在合同总价中，按现场实际施工长度签证，调整费用只进入总决算。

(10)施工过程中必须按图施工，如有增加或减少的工作量或变更调整的价款亦不作为中间支付进度款的依据，调整的.价款进入总决算。

(11)在合同中未明确的费用及现场施工过程中发生的一切费用均由承包方负责。

4、主要材料的采购和结算：

(1).材料品牌:。

须经甲方签证的材料品牌按附表一所列内容,乙方必须提前7天向甲方书面提供材料的生产厂家(品牌)及规格型号,经甲方书面确认后方可采购,甲方对材料生产厂家(品牌)的确定享有优先选用权.

(2).价格结算依据:。

1)钢材由乙方自行采购和保管,品牌为^v^等暂定品牌,若更换或增加品牌须经甲方书面确认,数量按照乙方投标预算量(吨)包干结算,价格按照采购同期的《淮安市材料信息价》自开工之日起的十四个月平均价下浮结算,不增加其它任何费用.

2)水泥由乙方自行采购和保管,品牌是(、),由甲方签证确认,乙方自备搅拌站采用泵送混凝土,数量甲方按乙方投标预算量(吨)包干结算,价格按照采购同期的《淮安市材料信息价》自开工之日起的二十个月平均价结算,不增加其它任何费用。

3砖、砂、碎石等其他材料均按乙方投标预算，材料量价不予调整。

4)材料品牌清单(附表一)中的材料除钢材、水泥外，其余材料乙方已考虑市场价格风险因素，以投标预算价格为准，今后不作任何调整。

5)内墙保温和天棚保温费用已包含在乙方中标合同价中，乙方负责做好保温工程质量通过验收合格，否则返工费用及违约责任由乙方自行承担。

6)地下室与商场结构工程设计防水等级不得降低标准，投标时混凝土中外加剂jx未进入造价，但必须保证设计的防水等级要求，费用不增加。

7)在合同中末明确的费用，除电气安全监测、综合布线监测、空气质量监测、自来水质量监测、消防监测、桩基静载试验、保温试验外，其余的现场施工过程中发生的及开工、竣工、交工阶段所发生的相关费用均由乙方负责，甲方分包项目检测由分包单位负责。

8工程变更(包括材料品牌变更)依照设计，变更联系单为依据，在工程结算时增减调整。报价中除甲方规定可调材料或设备工程量外其余均不视为暂定价，不作调整。

(3)须经甲方认定的材料。

材料内容包括:1无信息价材料;2新型装饰材料;3保温材料4防水材料;5室内外装饰材料、构件以及甲方认为有必要的材料和设备。

上述材料、设备、构件的生产厂家、规格型号、质量等级均须甲方签字认定。乙方施工中所采用的各种材料设备等，进场前必须按有关要求向甲方、监理报检，检验合格签字后方可使用。不合格的材料不得进入施工现场，否则一切责任和损失费由乙方全部承担。

(4).付款方式。

1、按照工程形象进度完成节点验收合格后支付工程款:。

2、履约保证金退还(无息)：1工段房屋预售证办好后返还25%;2工段房屋预售证办好后返还25%;全部结顶验收合格后返还50%。

追加合同篇六

甲方(需货方)：编号：乙方(供货方)：签订地点：

本合同按照《xxx合同法》《建筑法》等有关法规和建设规章的规定，双方协商一致后签订本合同。

第一条标的、数量、价款：建筑消石灰粉，每吨单价260元，数量以实际到货，经正规过磅，以磅单数据为准。

第二条质量标准：乙方所卖物资的规格与质量必须符合国家设计技术要求。

第三条乙方对质量负责的条件及期限：提供产品质量检验报告、合格证书。

第四条交(提)货地点、方式：供方生产厂，需方安排车辆自行提货，过磅。

第五条付款方式：材料全部供完后按照实际发生数量一次性付清货款。供货方需提供相应发票。

第六条本合同解除条例：按《合同法》规定的一般法定解除的条件执行。

第七条违约责任：

(1)不能按期提供合格产品;。

(2)不能提供相关质保证书;。

(3)产品出现严重质量问题;。

(4)需方不能履行合同约定的条款付清货款。上述四种行为视为严重违约。严重违约将赔偿受损者全部损失。

第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人首先协商解决;协商或调解不成的，依法向合同签约地人民法院起诉。

第九条其他约定事项：按实际到货量进行结算，如以后因工程需要追加货物，均按本次报价进行追加，不再进行谈判采购。

第十条本合同在签订之日起生效，一式三份，甲方持二份，乙方一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

追加合同篇七

发包方：天津市武清区林业局 （以下简称*方）承包方：*苏华夏园林建设有限公司（以下简称乙方）。

第三届*绿化博览会天津展园建设工程，根据*方整体工程范围进一步完善和要求，在原设计确定的工程项目以外进行变更，新增加部分工程项目，通过*方对新增工程预算和严格审核，将工程项目进行一次*包干。经*乙双方协商达成协议，并签订《增加工程项目协议书》。请双方共同遵守执行。

一、增项变更工程内容如下：

1、对天津展园内部分苗木、草花进行调整，增加苗木品种及规格。

2、将原设计塑石制作假山改成真石堆叠。

3、对主入口花坛、面层进行调整。

4、对园路、景墙、水系进行深化设计，做部分调整，增加展园效果。

5、在展园内增加座椅、垃圾桶、指示牌、树木标志牌、林业成就展示画等附属设施。

以上增加工程项目必须按照监理人员要求施工，确保工程质量。

二、增加工程造价。

增加工程造价为：叁佰柒拾陆万贰仟壹佰柒拾柒元（大写）。

三、合同工期：

开工日期：201x年2月1日

竣工日期：201x年5月31日

增加工程量将在天津展园合同期内全面完工。

四、付款方式。

工程完成70%工程量，支付50%增项合同价，待工程全部竣工并通过有关部门验收合格后，一次*支付增项工程合同价全款。

五、组成合同的文件包括：

1、本合同协议书。

2、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

3、区财政评审价格，建设、施工、设计、监理验收签字。本协议一式四份，*乙双方各执两份，双方签字盖章后生效。

*方：乙方：

负责人：负责人：

月日 年月日。

发包人（*方）： （全称）。

承包人（乙方）：（全称）。

鉴于*方要求对原有设计方案进行修改，材料价格相应有变化。*乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同（ 主材价格）的基础上追加合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

一、合同内容补充部分：

1，工程中出现的工程量增加，以及应*方要求出现的项目增加统称为项目增项表，增项表与原合同具有同等法律效力和质保时间。

2，除本合同中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本合同与原合同有相互冲突时，以本合同为准。

3，增项表确认后，增项款待工程完工验收后三个工作日内一次*付款。

二、本合同一式贰份，*乙各执壹份，具有同等法律效力，自双方盖章之日起生效。

*方（盖章）：乙方（盖章）：

代表人：代表人：

追加合同篇八

甲方：（以下简称甲方）。

乙方：（以下简称乙方）编号：hhhhjtxx-。

甲方因生产需要向乙方采购产品。甲乙双方在平等互利的基础上，遵行自愿、公平、合理的原则经协商达成以下合同：

一、产品的名称、规格型号、数量和价格：

产品名称。

规格型号。

计量单位。

单价（含税rmb）。

备注。

双方确认以电子邮件作为日常信息的传递：

甲方接收邮件的电子邮箱：

乙方接收邮件的电子邮箱：

二、产品的技术质量要求：以甲方提供的图样、技术质量文件及双方签订的《技术质量协议书》为准。

三、交货的时间、地点和运输方式：

1、交货的时间：以《采购订单》中甲方要求的交货时间为准。

2、交货的地点：乙方负责将货物送达甲方厂内指定的地点。

3、运送方式：运输方式由乙方自定，相关费用由乙方自负。

四、包装标准、包装物的供应与回收：

乙方提供的货物应该进行包装，其包装物乙方不予回收。

五、验收的标准、方法及提出异议的期限：

1、验收标准：按本合同约定的技术质量要求作为验收标准。

2、验收方法：甲方组织验收，由甲方质检部门出具进货环节的验收结论。

3、异议期限：如有质量异议，甲方在货到一个月内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的7天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。

4、甲方进货环节的质量验收结论并非该货物质量的最终结论。

六、结算方式、付款方式及期限：

1、结算方式：每月号为双方对上月业务的结算日。乙方根据甲方的入库单据开具增值税发票（附入库单据）于每月5号前将上月发票（附上个月的发票汇总表及入库单据）交甲方业务员审核入帐。由于乙方原因导致发票没有按时交给甲方的，甲方有权按发票金额的17%要求乙方给予经济补偿。

2、付款方式：期限六个月内（含六个月）的银行承兑汇票支付。

3、付款期限：自乙方将增值税发票交给甲方业务员后90天内付款，逾期甲方需向乙方支付相应的银行利息。

七、售后服务：

乙方提供年的免费三包服务，提供终身的售后服务。

八、供货保障措施：

1.乙方承诺完全有能力按甲方的要求确保本合同项下货物的供应，不会影响甲方的正常生产，不会以旺季生产能力不足等理由拒接甲方订单或擅自将甲方订单转包给其他公司生产。

2.乙方应按照甲方的要求按时供货，如遇特殊情况，应事先书面通知并征得甲方同意。若乙方未能按甲方要求按时供货，则乙方构成违约，每迟延一小时支付违约金xx0元。给甲方造成损失的，乙方应当承担损失赔偿责任，违约金不能冲抵赔偿金额。

3.双方约定在甲方已接收货物数量的%范围内，甲方可以无条件退货。乙方在接到甲方退货通知后一个月内来甲方运回，费用由乙方自理。若超出一个月乙方未来运回，则乙方须按每天该退货货物价值的5%向甲方支付仓储保管费；若超出二个月乙方未来运回，则视为乙方放弃该退货货物，甲方有权对该退货货物做出处理，处理所得资金归甲方所有。

4.乙方运货的运输工具等进入甲方厂区须服从甲方厂区的园区管理规定，如有违反，乙方愿意按照甲方厂区的园区管理规定接受甲方的处罚。

九、保密责任、知识产权及环境保护的约定：

1、本合同的任何一方因本合同的洽谈、缔约以及履行过程中而获得或知悉的对方的任何资料和信息均视为保密内容，应当承担保密义务。任何一方未经对方书面同意，不可将上述保密内容以任何方式透露给第三方或用于本合同以外的其他事项。本条款不因合同的不生效、合同的无效或者部分无效、合同的终止或者部分终止而失效。

2、乙方必须保证对其产品或技术享有完整的、自主的知识产权。若乙方产品发生知识产权纠纷，则全部责任均由乙方负责，与甲方无关。若乙方发生的知识产权纠纷牵连到甲方，造成甲方经济或声誉的损失，乙方应承担违约责任并赔偿损失、公开赔礼道歉、消除影响。

3、乙方提供给甲方的产品、生产该产品的原材料、生产该产品的工艺设备等应满足国家、地方、行业的有关环境保护的法律法规的要求，在生产过程中排放的超标污染物（废水、废气、噪声等）必须积极采取措施处理。乙方在提供化学品时，应同时提供化学特性报告，对有害化学品应提供安全使用说明书，列明其特性、分类、危害、安全预防措施、废料的环境处理方法等基本资料。

十、甲乙双方均应按合同的约定全面履行，如有违约，违约方应向守约方支付违约金。违约金按其他条款中的约定支付。给守约方造成损失的，违约方还须赔偿损失，违约金不能冲抵损失赔偿金额。

十二、双方在履行本合同的过程中如发生争议或纠纷，应友好协商解决。如协商不成，由下列（1）项方式解决。

1.由甲方所在地人民法院管辖；2.提交xxxx市仲裁委员会仲裁。

十三、其他约定：

本合同一式四份，双方各执贰份，自双方签字并盖章之日起生效。本合同的有效期为自合同生效日起至xx年12月31日止。

甲方：乙方：

代表：________________代表：__________________。

日期：年月日日期：年月日

追加合同篇九

甲方：乙方：

诚实信用的原则，经双方协商，达成如下协议：

永兴县xx镇工商所院内。

总价包干方式。

工商所院内的办公楼的拆除。

对旧办公楼的房屋拆除及负责所有建筑物及附属物的拆除、清运、清扫。

开工时间：20xx年12月xx日，20xx年12月xx日完工。

(一)、甲方责任：

1、甲方向乙方指定施工场地范围，对乙方进行技术交底，提供必要的测量配合及技术指导，但不因此免除乙方施工质量责任。乙方必须在甲方指定范围内施工。

2、甲方负责做好与当地政府、村民各方面之间的协调工作。

3、负责对拆迁施工现场的监督、检查。

4、负责对拆除完毕的场地进行验收。

5、工程完工达到甲方要求后，甲方给乙方办理结算。

(二)、乙方责任：

1、按甲方要求按时进入拆迁现场，保证工期的顺利完成。负责对本协议所列拆、除范围内所有建筑物及附属物的拆除、清运、清扫等工作。

2、乙方保证连续施工，确保在合同工期内完工。

3、乙方在施工中应确保作业安全，因乙方或其他原因造成的安全责任由乙方自行负责，由此发生费用由乙方承担。

1、工程造价：本工程采用总价包干，旧材料归施工方，此报价含税，包干价格为元(大写：)，已综合考虑了现场条件等各种因素，包括作业全过程的工、料、机费，施工用材料(机械)倒运费等与施工有关的全部费用，是支付合同工程项目(工序)按技术交底施工达到质量标准及甲方要求，完成其缺陷修复及一切辅助工作所需的全部酬金的.综合单价(含合同明示或暗示的所有责任、义务和风险的费用)。对于本合同中没有提到的内容均视为已包含在表中相应内容之中，合同履行期间不论发生工、料、机、的价格浮动或政策性变化，合同价格均不做调整。

2、合同签订生效后，工程完工并通过甲方技术部门验收，甲方一次性结清合同价款。

1、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可以做出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

2、本合同在履行中发生争议，甲乙双方应按照合同条款及有关法律规定协商解决，协商不成时，由永兴县劳动仲裁委员会裁决。

3、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

4、本合同字甲乙双方授权代理人签字或加盖公章后生效，双方结清工程款后合同效力终止。

甲方：乙方：委托代理人：委托代理人：

20xx年12月xx日。

追加合同篇十

村级水泥路工程施工承包合同建设单位：

（以下简称甲方）承建单位：（以下简称乙方）依照《民法典》等有关规定，根据建设单位对拟修建的农村公路规划要求和该公路现场的实际情况，甲方选定由乙方承建该工程，为了明确双方在此工程施工过程中的责任、权利和义务，经甲乙双方反复磋商达成一致意见，特签定以下合同条款：

一、工程名称：

二、工程规模、内容及标准。

1、工程全长公里。

2、工程内容及标准工程必须严格按照《____县通村水泥路建设技术标准及验收办法》相关要求建设，主要的工程内容和建设标准如下：

（1）原路面清除表土，淤泥和杂草，采用片石或中块石补强并调平。

（2）二灰碎石基层配合比为8：12：80，压实厚度不低于15厘米，宽带不低于4.7米。

（3）水泥混凝土路面宽度不低于4.5米，厚度不低于20厘米，强度达到c30.

（4）根据原公路两侧水沟，确保排水畅通，无阻水现象。

（5）人工培土路肩，与路面结构层一同分层填筑并碾压，宽度达到30厘米。

三、合同工期：________年____月____日至________年____月____日，工程期限叁个半月，因特殊情况，工期须延，但必须确保在________年____月____日前完工。

四、承包方式：本工程采用包工包料双包方式。王、工程造价：本工程造价为每公里万元，全垫资，以县上有关部门验收合格，按实际验收里程结算。如出现合同外的路基加宽，涵洞、挡墙等其他增加工程，由甲乙双方签证认可并据实收方，据实结算。

六、甲、乙双方责任和义务。

1、甲方责任：

（1）甲方应将公路建设的范围及现状向乙方交代清楚。如路基加宽，就地取材。因原路基确实不够宽的，根据实际情况。

（2）负责处理公路建设占地和青苗补偿，落实并提供路基加宽、培路肩等用土、保证乙方正常施工，若因以上原因造成工期延误或者经济损失，由甲方负责。

（3）根据工程建设需要，负责落实“三通”、料场和搅拌场，并保证建设占地无偿提供给乙方，保障乙方施工顺利。

（4）配合乙方做好路面施工养护期间相关工作。

（5）配合县、乡有关部门做好质量检测、工程交（竣）工验收____县补助资金拨付等事宜。

（6）积极协调县补助资金，并及时拨付给乙方。

2、乙方责任。

（1）负责整个工程的技术、施工及施工所用人工、材料、机械设备，保证在规定的期限内保质保量完成工程建设。

（2）加强施工现场管理，做到“安全生产、文明施工”，如出现施工安全事故，由乙方自行负责。

（3）自觉接受甲方对施工过程中的质量监督，若甲方发现乙方施工过程中使用的原材料或施工工艺等不符合有关技术标准、技术规范，必须立即整改，造成的经济损失由乙方自行负责。

（4）乙方应积极、主动的搞好与公路沿线群众的关系。

（5）工程建设中涉及的相关税、费由乙方负责。

七、付款方式乙方进场后全垫资开工建设，等工程完工后，并经县交通局等有关部门检测验收合格后，付给乙方总造价95%，其余尾款5%，如工程质量没问题在________年之内付给乙方。

八、本合同未尽事宜由双方协商解决，可签订补充协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

追加合同篇十一

建设单位：_________________(甲方)。

施工单位：_________________(乙方)。

基础设施改造-北京市会计从业资格证无纸化考试专用考场改造项目由北京中建华通建设发展有限公司承建，根据校方单位要求，原合同以外增加三个教室的投影仪电源工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。

1.增加工程量清单：

序号工作内容单位工程量。

以上增加工程量合计金额共：_________________966.84元。

2.工期要求：

按原来合同工期不更改。

3.承包方式、双方权力责任同原合同。

4.工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同。

5.在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由北京市人民法院裁决。

6.本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。

7.本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。

建设单位：_________________(公章)施工单位：_________________(公章)。

订立日期：_________________

追加合同篇十二

签订购房合同以后，再追加了首付房款额，需要更改合同或签订补充协议么?这里给大家分享一些关于追加首付后需要变更合同，希望对大家有所帮助。

追加首付后需要变更合同，这是因为购房合同是要给银行的，合同里面的贷款金额要和交给银行的贷款金额一致。因此，可以和银行在签订一份补充协议，用来具体说明情况。

由于考虑到高昂的利息，有时手头资金充足的情况下，会选择追加首付的方式，以降低今后还款时的利息，这属于提前还款，具体的情况以及相对应的办理流程如下：

1、提前全部还款：

由贷款银行审核相关材料无误后，办理提前全部还款手续。

2、提前部分还款且贷款期限不变：

贷款银行指导借款人填写相关协议。如果原贷款担保方式为抵押+保险且抵押登记尚未办理的，还需持保单正本、本人身份证和相关协议到市中心指定的保险公司办理减保手续，最后签订完的协议应由贷款银行及时送交相应分中心。

3、原贷款担保方式选择抵押+保险且抵押登记已完成的和选择非抵押+保险的借款人，申请提前部分还款同时缩短贷款期限：

贷款银行指导借款人填写相关协议，签订完的协议应由贷款银行及时送交相应分中心。

4、原贷款担保方式选择抵押+保险仍在保险期内，且抵押登记尚未完成：

借款人申请提前部分还款同时缩短贷款期限，可直接到担保中心办理。提前还款是指借款方在还款期未到之前即先行偿还贷款的行为。提前还款在某些情况下对借款人有利而对贷款人不利，所以是否允许提前还款以及提前还款的条件应予明确规定。提前还款包括提前全部还款、提前部分还款且贷款期限不变、提前部分还款的同时缩短贷款期限三种情况。贷款银行只能受理自发放个人贷款第二个还款月起借款人提前还款的申请。提前还款固然能够节省利息支出。

不然的话，会存在一定的麻烦和风险。为避免这些不必要的麻烦，大家如果在追加了首付后，一定要及时变更合同，去银行签订一份补充协议。

由此可见，追加首付后需要变更合同，这是十分必要的。这是因为购房合同是要交给你所贷款的银行的，因此合同里面的贷款金额要和交给银行的贷款金额一致。

卖方：_______________(简称甲方)。

身份证号码：_____________________。

买方：_______________(简称乙方)。

身份证号码：_____________________。

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。

第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)，建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。

第二条上述房产的交易价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整(大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。

第三条付款时间与办法：

1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方)，并于银行放款当日付给甲方。

2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。

第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_________等费用结清。

第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_______方承担，中介费及代办产权过户手续费由______方承担。

第六条违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

第七条本合同主体。

1。甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。

2。乙方是____________，代表人是____________。

第八条本合同如需办理公证，经国家公证机关____公证处公证。

第九条本合同一式份。甲方产权人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份，厦门市房地产交易中心一份、________公证处各一份。

第十条本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。

第十一条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。

第十二条双方约定的其他事项：

出卖方(甲方)_________________。

身份证号码：__________________。

地址：___________________。

邮编：___________________。

电话：___________________。

代理人(甲方)_________________。

身份证号码：___________________。

见证方：

地址：

邮编：

电话：

法人代表：

代表：

日期：_______年____月____日

购买方(乙方)__________________。

身份证号码：___________________。

地址：____________________。

邮编：____________________。

电话：____________________。

代理人(乙方)_________________。

身份证号码：___________________。

鉴证机关：

经办人：

鉴证日期：_______年____月____日

甲方：_____。

乙方：_____。

甲乙双方为购销_渡假村商品房事宜，经洽商签订合同条款如下，以便共同遵守。

一、乙方向甲方购买座落在____渡假村____组团内____楼房____栋。建筑面积为____平方米。其面积以____省《建筑面积计算规则》为准。

二、商品房售价为人民币____元。其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用，但不包括建筑税和公证费。

三、付款办法：

预购房屋按房屋暂定价先付购房款40%，计人民币____元，(其中10%为定金)。待房屋建设工作量完成一半时再预付30%。房屋竣工交付乙方时按实际售价结清尾款。房屋建筑税款由甲方代收代缴。

四、交房时间：

甲方应于一九__年__月将验收合格的房屋交付乙方。

五、乙方在接到甲方接房通知后的十天内将购房款结清。届时乙方若不能验收接管时，须委托甲方代管，并付甲方代管费(按房价的万分之一/日计取)。

六、乙方从接管所购房屋之日起，甲方按照国家规定，对房屋质量问题实行保修(土建工程保修一年，水电半年，暖气一个采暖期)。

七、违约责任：

1.本合同生效后，如乙方违约，乙方已缴定金不退;如甲方违约，则应双倍退还定金。

2.甲方如不能按期交付乙方所购房屋时(除人力不可抗拒原因外)，每逾期一天，甲方向乙方承担应交房屋售价万分之一的罚金。甲方通过努力交付房屋，乙方又同意提前接管时，以同等条件由乙方付给甲方作为奖励。

八、乙方需要安装电话，由甲方解决，费用由乙方承担。

九、乙方对所购房屋享有所有权，但必须遵守国家有关房屋管理规定及渡假村管理办法。

十、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执，应首先通过友好协商解决，如双方不能达成一致意见时，应提交有关仲裁机关进行仲裁。

十一、本合同一式九份，正本两份，双方各执一份;副本六份，双方各执三份，正副两本具有同等法律约束力。

十二、本合同双方签字盖章经公证后生效。本合同未尽事宜另行协商。十三、本合同附件：

1.房屋平面位置及占用土地范围图(略)。

2.____渡假村别墅暂行管理方法(略)。

甲方：(盖章。

追加合同篇十三

发包方：_________________(以下简称甲方)。

承包方：_________________(以下简称乙方)。

工程，根据甲方整体工程范围进一步完善和要求，在原招标文件确定的工程项目以外新增加部分工程项目，通过甲方对新增工程预算和严格审核，将工程项目进行一次性包干。经甲乙双方协商达成协议，并签订《增加工程项目协议书》。请双方共同遵守执行。

一、增加工程内容如下：_________________。

1、对公园内纪念塔周围附属工程进行全部维修改造，要求恢复后与原貌一样。

2、胜利公园门进门广场铺装花岗石地板、路缘石、标志牌、花架一座。

3、烈士陵园周围保坎要求线条平直，无凹凸现象。

4、负责园内所需移裁树木及花草。

二、增加工程造价为：_________________捌拾贰万壹仟肆佰捌拾元整(821480元)。

以上增加工程项目必须按照甲方技术人员要求施工，确保工程质量。增加工程量将在20__年元月底全面完工。

1/2页。

三、付款方式。

工程完成70%工作量，可以预付50%工程款，待工程全部完成并通过有关部门验收合格后，一次性付清本工程款。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

甲方：_________________。

乙方：_________________。

时间_____年_____月____日。

追加合同篇十四

根据《xxx劳动法》、《xxx劳动合同法》及相关规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同补充条款，以明确双方当事人的权利和义务，并共同遵守。

1、经甲、乙双方协商一致，乙方同意甲方根据经营需要或乙方自身的潜力及表现，调整乙方具体工作部门和岗位及劳动报酬。乙方如不一样意的，甲乙双方签订的劳动合同自然终止，双方不承担违约及经济补偿、赔偿职责。

2、甲方与乙方协商一致后确定乙方月工资为人民币元(其中月基本工资为人民币元，基本工资作为计算加班工资、其他假期工资以及社保等核算的基数。基本工资之上的报酬，为岗位及综合潜力所体现的回报，一岗必须，不作为其它保险福利的依据)，试用期工资为元，上述工资均为税前工资。

3、保密义务：甲方的销售信息、采购信息、人事财务信息、管理制度(包括工作规范、业务流程等)、客户信息等经营信息，以及甲方注有“保密”的资讯等，均属甲方商业秘密，未经甲方同意，不得泄露他人及本公司无关人员。

4、双方约定的其他事项。

4。1乙方理解甲方出资引进、培训或者带给其他特殊待遇，甲、乙双方签订专项培训协议约定各自的权利和义务，该协议作为劳动合同的补充。

4。2劳动合同生效后，乙方未按甲方规定的时光带给办理录用和社会保险手续的有关资料、证明的，甲方可视作不贴合录用条件解除本合同或视作乙方主动放下其应享有的保险福利待遇。

4。3劳动合同期间，甲方发现乙方带给了得以受聘于甲方的虚假资料，能够立即解除本合同。

5、其他:本合同补充条款如与国家法律、法规相悖时，以国家法律、法规为准。

追加合同篇十五

发包人:（全称）：xxx（以下简称*方）。

承包人:（全称）：xxx（以下简称乙方）。

*方与乙方本着互惠互利、自愿合作原则，根据《中华*共和国合同法》规定及《建设工程施工合同》的相应条款的规定，经业主通知将xx工程，纳入xx工程，视为*方在乙方原合同承包范围外增加部分工程内容，现就“xxx工程”施工承包事宜，经双方友好协商，达成一致意见,订立本补充协议。

一、工程承包范围及内容：

1、本工程承包范围为xxxx。

2、本工程施工内容包括：施工图纸、国家规范、协议标准，各分项均为达到竣工验收合格，分部分项工程内容具体以施工图纸及最终双方确认的报价清单等文件为准。

二、工期及延误：

1、开工日期：年月日（经监理单位及发包人批准时间）

2、竣工日期：年月日

3、总工期日历天数天。

三、协议价款及调整：

1、承包形式：

包工包料包安全的承包形式。

2、协议价款及调整：

本协议价款共计**：元。

（大写金额：）。

本协议采用合同。

协议之外工程量，按工程建设管理程序，经监理、*方确认后给予调整。

四：工程款支付。

1、发包人向承包人支付工程预付款的时间：

2、其中，施工现场安全文明措施费预付的金额：

3、办理结算与支付的时间要求：工程款支付至合同价xx止。工程竣工并竣*料归档后，工程验发*书办理完结，经审计局确定结算价并待施工队清场后再付至合同价的95%，其余5%工程款作为保险金在竣工验收二年后一次*付清，但不免除承包人在保修期内的包修责任。

发包人：（公承包人：（公。

章）章）。

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮政编码：邮政编码：

合同备案情况：

备案机构（公章）。

经办人：

追加合同篇十六

甲方：

地址：

电话：

传真：

联系人：

乙方：

地址：

电话：

传真：

联系人：

以上各方共同投资人（以下简称共同投资人）经友好协商，根据^v^法律、法规的规定，双方本着互惠互利的原则，就甲乙双方合作投资项目事宜达成如下协议，以共同遵守。

甲、乙双方同意，以双方注册成立的公司（以下简称）为项目投资主体。

各方出资分别：甲方占出资总额的_________%；乙方占出资总额的_________%。

共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。

共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任，共同投资人以其出资总额为限对股份有限公司承担责任。

共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有。

共同投资于股份有限公司的股份转让后，各共同投资人有权按其出资比例取得财产。

1、共同投资人委托甲方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务，包括但不限于。

（1）在股份公司发起设立阶段，行使及履行作为股份有限公司发起人的权利和义务。

（2）在股份公司成立后，行使其作为股份公司股东的权利、履行相应义务。

（3）收集共同投资所产生的孳息，并按照本协议有关规定处置。

2、其他投资人有权检查日常事务的执行情况，甲方有义务向其他投资人报告共同投资的`经营状况和财务状况。

3、甲方执行共同投资事务所产生的收益归全体共同投资人，所产生的亏损或者民事责任，由共同投资人承担。

4、甲方在执行事务时如因其过失或不遵守本协议而造成其他共同投资人损失时，应承担赔偿责任。

5、共同投资人可以对甲方执行共同投资事务提出异议。提出异议时，应暂停该项事务的执行。如果发生争议，由全体共同投资人共同决定。

6、共同投资的下列事务必须经全体共同投资人同意。

（1）转让共同投资于股份有限公司的股份。

（2）以上述股份对外出质。

（3）更换事务执行人。

1、共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时，须经全部共同投资人同意。

2、共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时，应当通知其他共同出资人。

3、共同投资人依法转让其出资额的，在同等条件下，其他共同投资人有优先受让的权利。

1、甲方向乙方提供项目建议书、科研报告及相关前期办理手续所需的资料。

2、甲方项目建设必须按照____规划要求进行设计和建设。

3、甲方做好项目资金、技术、设备的准备工作。

4、项目用地用于____研发和生产。

1、为甲方提供项目规划建设用地，项目建设用地实行土地招标。

2、协助甲方办理项目核准备案、登记注册、土地使用等手续。

3、按照有关规定，使项目足额享受国家、省、市、各项优惠政策。

4、协助甲方办理所需的劳动用工招聘及培训工作。

5、协调解决项目供水、排水、供电等。

为保证本协议的实际履行，甲方自愿提供其所有的向其他共同投资人提供担保。甲方承诺在其违约并造成其他共同投资人损失的情况下，以上述财产向其他共同投资人承担违约责任。

1、本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后，另行签订补充协议。

2、本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式_______份，共同投资人各执一份。

甲方（签字）：

签订地点：

_________年________月______日。

乙方（签字）：

签订地点：

_________年________月______日。

追加合同篇十七

甲方：(以下简称“甲方”)。

乙方：(以下简称“乙方”)。

根据本项目的工作需要，在双方2012年10月27日签订的《设备租赁合同(合同编号：12zla054-01)》的基础上签订如下补充协议，并互相遵照执行，设备增加补充协议范本。

一、设备名称、数量、型号、用途:。

1、甲方租用乙方机械设备用于水盘高速公路第23合同段沥青路面摊铺。

2、甲方租赁乙方机械设备为：

二、设备进场费为12000元整，但要保证工期满足3个月，如果低于3个月项目部付出场费。

三、中途可以报停，但是报停时间不能超过一个月。

五、本补充协议一式四份，甲方三份，乙方一份，自双方签字之日起生效，至全部履行完合同内容后自动解除。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。