合同是双方或多方之间就特定事项达成的一种约定,具有法律效力。编写一份完美的合同需要我们具备详细了解相关法律和专业知识的能力。如果你不确定如何起草合同,可以参考以下范文,并咨询专业人士的意见。
幕墙合同谈判篇一
发包方:(以下简称“甲方”)。
承包方:(以下简称“乙方”)。
甲方将“外墙铝单板安装工程”发包给乙方,为明确甲乙双方在合作过程中的权利、义务和经济责任,按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及《建设工程质量管理条例》及其他相关法律、行政法规,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同以兹共同遵守执行。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式:劳务承包、包质量、包工期、包安全文明施工。
4、承包内容:外墙铝单板安装。
1、外墙铝单板暂定工程量1500平方米,承包单价:元/平方米(铝单板面积按见光面积计算)。
2、此工程无预付款。按照乙方完成工程量支付进度款。具体付款方式为:以每月为一个周期按照已完成工程量的70%支付进度款。
1、工期计划:合同签定后,待施工现场具备开工条件时进场;竣工时间以不影响整体工程竣工交付甲方使用为准。计划进场开工时间为2013年6月28日,竣工日期7月31日,工期35天。
工程质量与验收。
1、质量标准:合格。
2、各项工程必须按现行建筑安装工程施工验收规范、行业标准和装饰装修工程验收规范进行验收,乙方必须服从甲方的监督管理,对该分项工程质量全面负责。
人员的要求返工修改,承担由自身原因导致返工修改的费用。乙方在重要工序施工前需向甲方汇报施工方案并确定其可行性,重要工序必须先做示范样板,待甲方、监理单位及建设单位现场确认合格后方可大面积施工。但因甲方不正确指导或其它非乙方原因引起的经济支出由甲方承担。
1、甲方应于开工前带领乙方勘察施工现场,熟悉施工地点及管理沟通流程等,对建设单位及总包单位的进度及现场安排及时向乙方交底。
2、为乙方提供施工图纸、质量及技术标准等施工指导文件。
3、负责协调乙方施工现场临建设施地点和材料加工场地,并提供必要的协助。
4、负责协调乙方施工所需水、电、线路的使用,满足施工期间的需要。
5、对乙方进行施工质量、工期进度及安全等方面的管理部署。
1、乙方自备施工机具及个人安全防护用品,按照甲方及工程现场要求施工。及时向甲方提供工程进度计划、相关材料用料计划、并提供施工用电计划,以便甲方能够及时协调解决,保证工程施工顺利进行。
2、及时维修施工使用的水、电线路、围栏和警卫设施等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产损失和人身损害,由乙方承担责任及所发生的费用。
3、乙方负责现场材料的装卸、搬运与保护工作;已竣工工程未交付验收之前,乙方负责已完成工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,由乙方负责予以修复。
4、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场达到建筑物无污染,现场无建筑垃圾。承担因违反有关规定造成的损失和罚款(非乙方原因造成的损失和罚款除外)。
5、乙方必须根据省、市及所在地相关部门颁发的安全文明施工规定或条例,精心组织施工,贯彻“谁施工,谁负责”的原则。安全方面服从甲方及上级部门管理。由于乙方违反操作规程施工所造成的对工程的影响,由乙方自行负责。由此而造成甲方的一切经济损失,经评估后均由乙方承担。
6、乙方须指定专人做为本工程现场施工代表。并于合同签订3日内向甲方提供现场施工人员名单,身份证明文件及近期证件照片等资料一套。
7、进度款支付前乙方应提供工人工资发放名单并签署工人工资发放承诺书,进度款支付后2日内,向甲方返回工人工资领取确认回单。因此原因导致进度款不能正常支付或造成损失由乙方承担。
8、乙方未履行上述各项义务,但不限于此(因乙方原因)。造成甲方工期延误或工程损失,乙方应给予赔偿。
1、乙方不得将工程倒手转包给其他施工单位,否则甲方有权解除合同,因此而造成的一切损失由乙方承担。
2、乙方按有关规定采取严格的.安全防护措施,做到安全文明施工,由于自身安全措施不到位造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和费用。
3、乙方施工过程中,应保证文明施工,材料堆放合理有序,定期清理现场,达到现场无施工垃圾或定点堆放。乙方达不到以上要求,甲方可以采取措施组织清除施工垃圾,并在乙方工程承包费用中扣除,无须征得乙方同意。
4、乙方必须提供所有进场施工人员的身份证明文件,以便甲方为进场施工工人办理人身意外伤害保险,有关工程施工保险按国家相关规定办理。
5、按照有关法规规定,乙方应及时支付民工工资。如出现拖欠民工工资情况,甲方有权代为发放,并从应付乙方工程款中加倍扣除,乙方应承担对甲方造成的所有损失。
6、施工中如遇到现场不具备施工条件时,材料不增加二次搬运费。
7、为了加强现场质量、进度、安全文明施工管理、建设单位委托监理公司对各家施工单位按《项目管理手册》实施刚性管理,对所有参建单位每月进行量化考核打分,奖优罚劣。对于因为乙方原因造成甲方被评为差的单位,产生的罚款由乙方承担,并承担甲方加倍处罚。因为乙方表现优秀而甲方被评为优秀单位的,所得奖金全部奖励给乙方,并由甲方加倍奖励。
8、若乙方在施工过程中表现优异,工程质量、工期进度及安全文明施工等方面均达到甲方满意程度,在竣工结算时甲方将酌情降低质量保证金额度或质保期。但乙方仍须尽到保修义务。
9、在施工过程中若遇到不可抗力如特殊气象原因及自然灾害等发生时,乙方应在2小时内向甲方代表通报受害情况,甲乙双方应及时协商解决。
10、甲方应合理安排施工进度计划,通知乙方做好相应人员劳动力部署,如甲方未提前通知乙方导致人员窝工三天以上者,由甲方补偿乙方人员生活费。
11、乙方不能按合同规定的工期、质量、进度履行其义务,工程进度缓慢、施工质量不能达到规定的质量要求且不按甲方要求整改的,甲方有权解除合同并以不利于乙方的结算价格将剩余工程量转包,并以函件形式通知乙方。由于解除合同而给甲方带来的损失,乙方应给予赔偿。
12、合同的权力义务终止后,甲乙双方应当遵循诚实信用原则履行通知、协助、保密等义务。
13、合同未尽事宜,双方协商解决。
14、本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式叁份,甲执贰份,乙执壹份。
甲方(签章):____________乙方(签章):________。
项目部(签章):__________签约时间:____________。
幕墙合同谈判篇二
甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)。
经甲、乙双方友好协商,甲方决定由乙方承担xx市xx水厂综合楼玻璃幕墙、铝塑板工程的制作及安装。为明确双方责任,本着互相协作,紧密配合、分工负责的原则,根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,双方同意就本工程达成以下合同条款,双方共同遵守执行。
一、承包内容:
承包方式:为包工不包料。甲方负责提供主材,乙方自带施工工具,同时乙方负责进场材料的自卸及保护工作。
工程承包内容:八一水厂综合楼玻璃幕墙制作、安装及铝塑板安装,并负责幕墙上、下收口处理、防火隔断、清洁及最终验收交付使用。
乙方对以上内容实行制作、加工、安装承包,包质量。
二、工程人工制作安装费、机械费:
雨篷收费厅和立波同样130元/平方米;。
玻璃幕墙的单价为:130元/平方米;。
铝塑板的`单价为:130元/平方米;。
本合同工程量以实际发生数量为准,在工程结算时以经甲、乙双方认可的实际数量为准,按合同不变单价进行调整。
三、质量要求:
符合图纸的设计要求;外观检查应装配牢固、嵌条密实、打胶均匀、附件齐全、整齐美观、表面垂直度、平整度检查须符合国家行业标准《幕墙工程技术规范》(jgj102—96)的要求。
四、工期。
乙方需与内装密切配合进行施工,以保证本工程各项工作与整体工程同步完工。
暂定工期为:60天完成(雨天顺延)。
五、工程验收质量保证:
工程验收按国内现有国家行业标准(jgj102—96)进行。
工程竣工后乙方先进行全面自检,确认无误后提出书面报检要求,甲方接到乙方通知后应尽快组织有关部门共同进行联检及验收。
乙方保证通过有关部门的验收,若不能够通过验收,甲方拒付余款;若影响整个工程竣工交验,乙方应赔偿甲方损失。
六、付款方式:
按每月发生的工程量,甲方付乙方工程进度款60%;工程完工合格支付工程款80%,甲方工程验收合格后支付至总工程款的95%,预留5%质保金,若无质量问题一年后返还。
七、双方责任。
1、甲方责任:
甲方应向乙方提供施工图一套;。
提供乙方住宿及加工成品、设备存放用的场地。
2、乙方责任:
对超过规范规定的影响本工程安装的土建施工误差,及时报于甲方;。
在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、应由乙方负责损失;。
负责未验收前的成品保护;。
乙方现场施工管理人员,必须服从甲方现场管理人员正确指令。对不配合、不称职人员,乙方必须根据甲方要求进行更换,替换人员必须叁天内到岗。
因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时,其工料损失及延误工期所造成的损失均由乙方承担,甲方有权终止合同,并要求乙方在三日内退出施工现场。
按照有关规定,乙方必须按安全规范进行施工。同时乙方应预防安全事故的发生,甲方事先声明,若发生任何安全事故,甲方概不负责。如现场施工人员对现场材料有偷拿情况,一旦发现,后果自负。
八、其它。
本合同签订后具有法律效力,双方发生不可解决的争执时,可按照法律向当地有关部门起诉。
本合同履行过程中如有未尽事宜,双方另行解决。
本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,合同经双方签章后生效。
甲方:乙方:
经办人:经办人:
年月日年月日。
幕墙合同谈判篇三
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,甲方同意乙方承担郧西电力公司办公楼玻璃幕墙工程任务,为明确双方权利、义务关系,现甲乙双方本着平等互利,协商一致的原则,并依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,特制定如下条款,望双方共同遵守,严格执行。
一、工程概况。
1.工程项目名称:郧西电力公司办公楼。
2.分包工程名称:郧西电力公司办公楼外玻璃幕墙工程。
3.工程地点:郧西。
4.质量要求:优良。
5.工期:年月日至年月日。
二、合同范围。
*办公楼外的玻璃幕墙、铝板幕墙工程设计、加工、安装及其配套设施(如保温、预埋件制作及安装等)等全部工作内容,含工程所需所有人工、主材、辅材、机械等费用。
三、工程要求。
1.乙方应根据郧西电力公司办公楼幕墙深化设计图纸进行安装。(设计院对乙方施工图确认后,乙方应及时向甲方和建设单位各提供2套图纸。)。
3.乙方接受甲方在现场的领导和监督。
4.乙方接受现场监理的监督。
5.施工组织设计可操作性强、工期合理经济。
6.双方约定的隐蔽工程中间验收项目:埋件、龙骨。
7.乙方负责竣工资料的编制(四份)并交给甲方资料室验收,不合格者必须无条件重做。
四、合同价款与工程量。
1.本合同价款暂定为:(大写):
2.本工程采用固定综合单价承包形式。不论本工程最终获批的设计文件如何变化,本次双方共同认可外玻璃幕墙工程综合单价不再变动,且视同乙方已考虑了自身能力及相关风险。
3.除工程量按实调整外,乙方在合同价款之外的其他任何形式的索赔及调增,甲方概不接纳。(洽商和甲方责任除外)。
4.合同工程量:按业主与我方签订合同清单的工程量执行。结算时按实际数量结算。
5.除非发生建设单位认定的关于材质、工艺的变化并经建设单位确认单价可变更时,单价可进行调整。否则单价均不予调整。
6.发生建设单位签字认可的变更洽商时,按照实际施工部位参照有上述设计人签字认可的郧西电力公司办公楼外玻璃幕墙工程深化设计图纸计算工程量,此部分工程量和单价经建设单位确认后,对单项变更金额超过20xx元人民币的变更洽商,做相应的增减帐调整。
7.本合同工作内容不产生杂工,任何人签认的杂工均无效。
五、承包方式。
1.本工程采用包设计、包加工、包运输、包安装、包辅料、包质量、包工期、包安全的综合单价包干形式的承包方式。属乙方自行采购用于本工程的材料需向甲方报审,检验合格后方可使用。
2.外玻璃幕墙施工用的脚手架费用乙方自理。
3.甲方认为乙方考察并熟悉了图纸和现场内外的所有情况,在施工中因乙方原因造成对甲方任何形式的损失,均由乙方负责。
4.除非甲方的书面认可,在合同价款之外,乙方以任何形式的索偿及调整,甲方均不予确认。
六、工程价款的结算与支付。
1.本工程付款按业主与甲方合同支付乙方。
2.甲方根据乙方实际完成的工程量和验收合格单,依据设计院认可的二次设计详图,依照中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-20xx)计算报建设单位审定后的工程量作为最终结算量。单价执行合同约定的综合单价。
3.关于工期违约的具体结算程序:在本合同工作结束时,因乙方原因造成工期延误,在结算价款中相应扣除建设单位对甲方可能产生的违约索赔费用。如乙方按期完成工作是在甲方增加额外投入的情况下实现的,则乙方承担由此发生的抢工费用。
4.关于质量、安全文明施工违约的具体结算程序:甲方技术、工程、安全人员按照《金属与石材幕墙工程技术规范jgj133-20xx,j113-20xx》对乙方进行考核,如因乙方原因不能满足上述规范要求并达到质量优良的验收标准时,将对乙方承包范围内的工程结算总价下浮10%,并由乙方承担产生的一切后果;如因乙方原因不能满足“湖北省安全文明工地”的标准时,将对乙方承包范围内的工程结算总价下浮5%,并由乙方承担产生的一切后果。
5.乙方每月20日前向甲方申报本月验工计价计算书,甲方统一报监理、建设单位审批后视建设单位支付甲方工程款情况拨付给乙方工程款。
6.乙方施工完成并验收合格后,甲乙双方办理最终结算,根据建设单位支付甲方的工程款情况,支付乙方至总结算价款的90%。如果乙方在竣工验收合格后一个月内竣工资料未达到甲方验收标准,甲方有权不支付乙方结算工程款,直至乙方提供合格的竣工资料。
7.本工程保修期为2年,结算价款的10%将作为保修金,在保修期(整体工程竣工验收合格之日起开始计算)满后1个月内付清。
8.甲方将本着诚实信用的原则与乙方及时办理结算与付款事宜,上述付款条件将按照建设单位对甲方的专款(幕墙款项)拨付到帐情况及时拨付乙方。
9.本合同价格视同乙方已考虑材料涨价风险,若在合同履行过程中出现材料涨价,材料差价由乙方自行承担,甲方不做任何补偿。
10.税金、管理费合计15%;由甲方代扣代缴(从结算额中扣除)。
七、工程质量。
1.质量要求优良。
2.乙方应保证所用材料的质量达到设计要求,符合技术规范。若因材质问题其返工工费及因此而延误工期的损失均由乙方负责。
3.乙方必须要有完整的质量保证体系,严格按照国家及市属的质监标准进行质量检验与控制。
4.到场构件,由于乙方深化设计或制作等错误造成的质量问题,导致安装时无法安装,无论甲方是否验收,给乙方带来的经济损失由乙方承担。
5.所有材料均应规范规定进行复试。
6.乙方必须保证工程满足甲方的质量要求,如有违约,其返工所需一切费用及因此而延误工期造成的损失均由乙方负责。
7.乙方必须对其承担的全部工程质量负责,施工中须有完整的质量保证体系,严格按照国家及市属的质监标准进行过程的质量检验与控制。
8.分项工程合格率100%,优良率不低于90%。过程控制详见深圳美术装饰工程有限公司项目部《质量管理办法》。
9.满足甲方技术交底中的要求。
10.施工过程中如出现质量不合格,限期返工。返工发生的所有工、料、机费均由乙方负责。
11.施工中多次出现相同的质量问题或不按项目管理人员要求整改,质量检查人员有权处以500元/次罚款。
12.每月25日由甲方质检及技术人员对已完工程部位进行检查验收、填写分项工程质量检验评定表,以此确认质量完成情况,作为当月结算依据。
八、工期要求。
1.合同工期:20xx年月日至20xx年月日。共个月。
2.整体施工进度满足甲方总体进度计划要求,能随时突击完成局部关键部位工程量。
3.乙方将严格按照甲方要求的质量标准进行施工,并保证在甲方要求工期(自进场之日起计算,含法定节假日)内完成全部安装工程,工期如有延误。由乙方自己承担所发生的费用。
4.甲方向乙方提供施工图纸和总进度计划图,乙方应认真阅读,并据此制定该专业工程进度计划表,交甲方审核后严格组织落实。
5.乙方阶段性施工进度以不影响其它专业和工种以及总体进度要求为限,如该专业工程影响其它专业及工种者。所发生的费用由乙方承担。
6.非甲乙双方原因引起的工期拖延和不可抗力因素造成的损失按有关规定执行。
九、甲方责任及事项。
1.甲方向乙方提供合同约定的材料、规格、型号及总进度计划网络图供乙方参考。
2.甲方提供的临电设施到二级配电箱。其余部分由乙方承担。
3.负责乙方与其它各工种的协调工作,及时向乙方提供工作面。
4.对乙方施工及管理进行监督及协调。
十、乙方责任及事项。
1.负责合同范围内及与幕墙工程有关的各项工作。
2.负责提供所用的各种机械、工具和材料合格证明。
3.施工中按章办事,严格按施工方案施工,每道工序完成以后,必须由项目有关人员检查合格之后,才可进行下道工序。
4.乙方管理机构应具有足够的劳务支配权和有效的组织管理能力,严格按照国家规范及市属有关规定组织施工,并配备足够的技术过硬、经验丰富的熟练工人组织施工,以确保工期、质量和安全,并对此全面负责。
5.乙方负责所需工作面内立管阀门外的临时用水设施以及发生的所有费用。
6.乙方负责所需二级配电箱外的所有临时用电设施以及发生的所有费用。
7.向甲方提供其管理机构人员名单及施工人员花名册及各种手续证件。
8.乙方应根据甲方施工组织设计要求制定合理的施工组织设计、施工方案并向甲方提交详细的施工方案及工程进度表,施工中应考虑与其他专业的密切配合。
9.乙方施工人员应严格遵守甲方各项规章制度,安全文明施工,达到武汉市安全文明样板工地标准。
10.乙方应定期对生产人员进行文明生产教育,遵守甲方的文明施工生产的管理规定。
11.乙方所有进场人员必须严格管理,统一服装,统一安全帽,统一安排、指挥。
12.乙方工作人员应认真学习和遵守国家政府颁发的各项文明施工管理规则,必须做到工完场清,即楼内无垃圾、杂物、余料、加工场地中各种材料应堆码整齐。
13.特殊工种须持证上岗,特别是电焊工,必须具有相应级别电焊工的技术能力。乙方人员无论在现场内外,凡是由乙方人员违章作业造成的任何事故及损失,以及由此发生的所有费用,概由乙方负责。
14.乙方人员无论在生活区或施工现场内,应遵守甲方的有关规定,凡打架斗殴、盗窃财物或聚众赌博,均扣除1000元以上的罚金。
15.由于本分包工程的特殊性,因为施工条件不具备造成的暂停施工,其劳动力由乙方自己调节。
16.负责交工前的成品保护工作及维修责任期内的维修工作并承担维修费用。
17.进场施工前与甲方的安全部门签定安全协议、消防协议和现场管理协议。乙方负责本工程的安全防护工作,费用由乙方承担。
18.乙方人员应爱护甲方施工机具等劳动资料,不得无故破坏,如发现外来人员破坏工地财物,应及时汇报甲方管理人员,甲方将按实际情况予以奖励。
19.遵守市容、环卫部门有关规定,承担因违反规定造成的罚款,造成对甲方的罚款由乙方全额承担。
20.必须认真贯彻实施iso9002质量管理标准体系及iso14002环境管理标准体系,坚决配合和执行甲方关于贯标工作的程序、制度、规定和要求。
21.积极参加和配合甲方的贯标活动,积极配合甲方历次内审、外审及各种临时性检查等活动。
22.乙方应承担甲方安排的必要义务工。
十一、工程管理。
1.乙方任何人员必须尊重总包单位、业主和监理人员,不得无理顶撞,违者对当事人罚款500元/次,劳务队罚款1000元/次。
2.乙方必须服从甲方的各项管理规定,对违反规定的人员甲方有权依据项目管理规定对乙方处以罚款,罚款从当月分包费中扣除。
3.甲方发放的各种合理的函件,乙方不得拒绝接受。拒收函件的情况为乙方对函件所列内容已经予以认可,并自愿承担由此造成的一切后果。
4.在甲方认为工程已受到威胁或即将产生损失时,经劝告或甲方认为乙方已不具备承担本工程的能力时,甲方有权变更合同内容或要求乙方退场或部分人员退场,乙方应予接受,并承担由此产生的一切经济损失和法律责任。
5.乙方在施工中,由于自身原因造成质量和安全事故等损失,概由乙方负责。
6.乙方管理机构名单作为合同附件,一经确认后的管理人员及施工队伍应保持相对稳定,主要管理人员变动及10人以上主要施工人员调整,需征得甲方同意,私自变更管理人员及施工人员的,甲方有权处以1000元以下违约罚款,并视情节、后果严重,有权解除分包合同。
十二、安全文明施工。
1.乙方应严格遵守甲方有关安全方面及其他各项规章制度,严格按规范施工,特殊工种应持证上岗,如因乙方违章操作及其他原因而引起的事故,由乙方负责,并按事故轻重扣除违约金。
2.严格遵守国家和湖北省政府颁发的安全、文明生产有关规定施工。并且要交安全风险保证金30万。工程无安全事故退给乙方。
3.对违反安全生产、消防、保卫管理的行为,项目管理人员有权处以1000以下罚款,情节、后果严重的按有关规定执行。
4.乙方人员应严格执行施工现场的《安全生产细则》,进入现场人员必须戴安全帽,高空作业系安全带。
5.为保证施工人员的稳定性,乙方进场后三天内,提交给甲方一份施工人员花名册,同时交一寸免冠照片二张,以使甲方随时核对施工人员的稳定情况。
6.乙方安全员对乙方工作区域内的安全工作负全部责任,发现隐患及时解决。甲、乙双方安全员对乙方施工人员定期进行安全教育,不定期进行安全抽查。
7.特殊工种操作者,必须持有湖北省有关部门核发的特殊工种操作证,严格执行操作规程,否则出现安全事故,甲方不负责任。
8.本工地以创建“安全文明工地”为目标,乙方与甲方签定《安全责任书》。乙方人员应同甲方一起共同努力,做到“文明施工、安全生产”,不得以任何理由与周围居民发生纠纷,如果发生纠纷因此而引起的直接、间接损失以及相应责任由乙方自负。
9.在本合同工程的施工过程中,甲方对乙方因自身原因造成的人身伤亡,财产的损失和损害不予赔偿。
10.乙方进场的材料和工机具必须为合格产品,质量和安全性能必须经过甲方认可。因上述材料机具影响工程质量、进度、安全时,造成的全部损失由乙方承担。
11.乙方有义务无偿配合甲方解决本合同工程实施过程中发生的或与本合同工程有关的各种问题或纠纷。
12.乙方应严格按照国家和湖北省关于环境保护的有关规定进行施工。凡因乙方原因违反上述规定的,一切费用均由乙方负责。
十三、工程竣工资料要求。
1.乙方的工程档案资料必须按北京市地方标准《建设工程资料管理规程》(dbj01-51-20xx)的规定执行,并满足甲方对档案资料管理的要求,在施工过程中及时做好汇总、整理工程档案。
2.乙方如不按要求提供工程档案资料的,甲方有权扣留乙方的剩余工程款,并且不予进行工程竣工结算,直至提交完整合格的档案资料为止。
十四、工程保修。
1.甲方预留结算总价的10%作为保修金,在保修责任期(两年)满后,甲方向乙方发出保修完成证明书后支付无责任部分。若在保修期内乙方未能及时履行保修责任,则甲方有权自行或委托维修,费用从保修金中直接扣除,若有不足,甲方可另行追索。
2.在保修责任期内,乙方对其所承担的工程质量负有全部经济与法律责任。
十五、合同争议的解决。
甲乙双方在履行合同的过程中发生争议,应本着友好合作的精神协商解决。协商不成,提交湖北省仲裁委员会,按该委员会现行的仲裁规则进行仲裁。
十六、其它事项。
1.在乙方施工范围内,部分工作量如由甲方代理完成时,其费用按实扣减(经双方认可)。
2.未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的权利全部或者部分转让给第三人;如乙方违反本约定,视同乙方违约,乙方承担甲方由此造成的全部损失,并承担合同总价10%的违约金。
3.施工现场内一律不发生杂工;如发生合同工作内容外的用工,已签证为准;否则将被视为无效。
4.本合同自签字盖章之日起生效。本合同在完成承包工作内容,按合同要求结清工程款后即宣告终止。
5.合同未尽事宜,双方协商另订。
6.本合同正本贰份,双方各执一份,副本六份,交双方各职能部门保存。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
幕墙合同谈判篇四
依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就旭辉花园综合用房幕墙工程建设劳务承包事项协商一致,订立本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容及范围:
4、承担该工程的施工准备、施工过程中的材料装卸,成品保护。施工完毕后的材料退场、现场清理、安全文明施工等工作。
四、承包方式及承包金额、付款、结算方式;
实行包质量、包安全、包工期的劳务包干方式。
(1)、测量放线、埋件安装,占10%;
(2)、龙骨安装,占30%;
(3)、防火避雷安装。占5%;
(4)、面板安装,占40%;
(5)、打胶清理,占15%;
五、工期及进度要求:
本工程总工期为30天,开工日期为
___________。
年
___________。
月
___________。
日,完工日期为
___________。
年
___________。
月
___________。
日。具体进度及节点要求按甲方进度计划执行。
六、劳动力人数及业务技能水平要求:
劳动力人数及业务技能水平原则上由乙方自主控制,但必须满足工程质量、安全文明施工以及工期的要求。
七、质量要求及验收标准。
1、乙方严格按设计图纸施工,保证结构的安全和外观的美感,确保工程质量合格。
2、工程验收标准:jg3035—96《建筑幕墙》,jgj102—20《玻璃幕墙工程技术规范》、jgj133—20《金属与石材幕墙工程技术规范》、jgj81—20《建筑钢结构焊接技术规范》。
八、双方的责任与义务。
甲方。
1、组织材料及时到货,配合乙方做好材料的管理工作。
2、负责乙方施工过程中的各项协调工作。
3、管理、监督和控制乙方在安全、质量和工期等方面的工作。
4、为乙方提供技术服务,并在质量和安全上提供指导。
5、协调提供施工用电接口,提供两个二级配电箱,提供乙方生活后勤场所,保证施工需要,其费用由甲方承担。为维护甲方企业形象,甲方提供乙方在施工过程中实际所需的安全帽、工作服等劳保用品。
6、当工程质量、安全及工期等不能满足甲方要求时,甲方有权要求乙方采取必要措施。
乙方。
1、接受甲方对本工程在质量、安全和工期等方面的.管理监督和控制。
2、配合甲方做好施工过程中的协调配合工作。
3、做好现场安全文明施工工作,正确佩戴安全帽、安全带,工完场清。
4、维护企业形象,做好生活社区的卫生工作,仓库材料要摆放整齐有序。
5、负责做好材料的搬运、保管、防火和防盗工作。
6、在工程未验收前,乙方有义务协助甲方做好成品保护工作。
九、其他事项;
本合同一式四份,在双方签字后生效,工程款付完后失效。未尽事宜,双方协调解决。
甲方:___________乙方:___________。
代表:___________代表:___________。
日期:___________日期:___________
幕墙合同谈判篇五
甲乙双方在平等互利的原则下按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承揽条例》及《建筑工程合同条例》,经协商,乙方同意承担甲方安装工作,并达成协议如下:
一、工程名称:
二、合同文件组成。
2、工程量细目表。
3、施工图纸、技术要求、设计变更。
三、工程日期
开工日期:
___________。
年
___________。
月
___________。
日,竣工日期:
___________。
年
___________。
月
___________。
日。
劳务费总价一次包死,按甲乙方约定总价。
如若工程项目增加,按乙方承诺增加项目的单价计取,并核算出单项劳务费,计入劳务费总额。如若工程项目减少,则从劳务费总额中扣除。
六、甲方责任。
1、甲方指派项目经理在工程现场管理与施工相关的一切事宜。
2、甲方负责提供给乙方施工用图纸、定额细目一套。
3、甲方对乙方承接工程的质量、进度、安全、文明施工等进行监督、指导。
4、甲方负责提供给乙方全部工程用材料(工具及易耗品由乙方负责)。
5、甲方负责协助乙方解决工人住宿等问题。
七、乙方责任。
2、乙方必须严格执行国家、工程所在地政府、业主、总包方的各种规章制度。
3、实际投入的设备、仪器应满足工程进度要求。
4、到现场的材料,乙方负责卸车、保管并按公司规定办理交接手续,在材料保管过程中出现破损、丢失按甲方制定的超定额制度进行赔偿。
5、设置队长和专职“四大员”,不得转包、分包,否则甲方有权终止合同。
6、乙方必须按甲方项目经理要求随时增加施工人员以保证施工进度。
7、乙方负责与现场土建方及其他施工单位的协调工作。
8、乙方负责交付工程所在地政府要求施工人员交纳的有关费用。
9、乙方必须按投标时的承诺书承担相应的义务。
10、乙方应按投标时向甲方提供的人员名单派遣施工人员,不经允许不准替换,否则甲方按每人1000元标准处罚乙方。
11、乙方应严格按甲方要求为施工人员配备安全用品及设施,负责按甲方要求管理施工人员,现场施工出现的一切安全事故,所产生的后果及费用由乙方承担,并接受甲方处罚。
12、乙方应严格执行防火规定,若因乙方原因出现火灾,乙方承担一切损失,并接受甲方处罚。
13、乙方应严格遵守国家有关劳动保障方面的政策、法规、法律,不得苛扣、拖欠施工人员工资,否则甲方有权直接发放,直至终止合同。
14、乙方应对现场材料及已安装完的成品设置相应的保护措施以避免破损、丢失。
15、乙方应对材料实施定量管理,并建立领用材料制度。
16、保证工期按时完成。不得以任何理由擅自停工,否则甲方有权终止合同,调换队伍。
17、现场管理严格执行公司《施工现场管理制度》并服从项目部考核与奖罚。
八、甲方权利。
1、甲方有权对乙方进行全方位管理,对乙方承担工程的质量、安全、进度、文明施工进行监督、检查,如达不到公司及工程业主的要求,甲方有权按招标书中的规定及乙方承诺对乙方处罚,直至终止合同。
2、甲方有权要求乙方按当地政府的.要求为施工人员办理相应的手续。
3、甲方有权对乙方的施工情况全方位考核,在施工质量、安全、文明施工方面完全遵守甲方相关管理制度,接受公司监理部的监督、考核、奖罚。
4、甲方有权在乙方施工人员不足无法满足进度的情况下要求乙方增加人员,乙方若不能在规定时间内增派人员,甲方有权自行安排增加人员,由此产生的费用从乙方劳务费中扣除。
九、乙方权利。
1、乙方有权要求甲方提供施工用的图纸,技术文件及安装材料。
2、乙方有权拒绝执行甲方要求的违背国家有关法律,法规的指令。
3、乙方有权对甲方派驻现场的项目经理不良行为向工程经理申诉。
十、安装劳务费及支付方式。
1、安装劳务费驳接幕墙90元/m2,以支票形式支付。
2、施工过程中,每月按工作量、进度的80%支付劳务费,工程经甲方验收合格后付安装费95%。
3、工程保修款为劳务费总额的5%,工程合同保修期满后一次付清。
十一、违约责任。
1、工程竣工验收未达到业主要求的质量等级,执行公司相关制度。
2、违约按投标承诺书的相关处罚条款处罚。
十二、保修。
1、工程验收后乙方按业主工程合同要求的保修期无偿保修。
2、保修所发生的材料费、工具设备费、人工费按公司有关规定处理,即:因乙方原因造成的维修费用由乙方负责;因甲方原因造成的维修费用由甲方负责。
十三、其它条款。
1、投标书、承诺书、公司的各种规章制度与本合同具有同等效力。
2、其它未尽事宜,甲、乙双方协调解决。
十四、合同有效期。
合同自签订之日起至保修期满有效。
此协议一式两份,双方各执一份,签字生效。
___________年___________月___________日。
幕墙合同谈判篇六
购货方(甲方):张家口长城葡萄酒厂法定或授权代表人:沙浩龙(董事长)。
供货方(乙方):新疆买买提葡萄基地法定或授权代表人:张会超(总经理)。
购货方(甲方):张家口长城葡萄酒厂供货方(乙方):新疆买买提葡萄基地。
本合同双方根据有关法律、法规,在平等、自愿、诚信信用、自由的基础上,为明确责任、恪守信用,经充分协商一致签订本合同,并保证共同遵守执行。
第一条、购货品名、单价、数量、金额。
第二条、产品规格、包装、运输条件及运费。1、规格:50±0。1kg∕箱。2、包装:箱式密封。
3、运输:高速直达冷藏车运输。
4、运费:由双方达成一致协议,所有运费由甲方承担。
第三条、产品交货时间、地点。
第四条、验收条件。
所有产品按照国家规定的规格标准及甲方与乙方协商达成的采购产品要求执行。
第五条、双方违约责任。
甲方的违约责任。
1.甲方必须按合同规定向乙方支付定金,为总金额的5%。货到后经验收合格剩下货款一次性付清,否则,按照《中华人民共和国合同法》处理。
2.甲方没有按照国家规定的等级和价格标准,压级压价收购,除还压价部分货款外,应向乙方偿付压价部分总价值_50_%的`违约金。
3.甲方在乙方交货后,应按时付款,每逾期一天,应向甲方偿付未付款部分。
总价值_20_%的违约金。乙方的违约责任。
1.乙方未按合同规定品名、品级、数量交货,应向甲方偿付少交部分总价值_20_%的违约金。
2.乙方未按合同规定时间交货,每逾期10天,应向甲方偿付迟交部分总价值_10_%的违约金。
3.乙方包装不符合合同规定,以及产品质量不符合要求,应当返工,所造成损失由乙方自负。
第六条甲乙双方由于不可抗力的自然灾害,而确实不能全部或部分履行合同,可免除全部或部分的违约责任。
第七条本合同如有未尽事宜,由双方协商规定。
第八条本合同履行过程中发生纠纷,合同双方应协商解决,协商不成的,双方可起诉到合同签署地的法院。
第九条本合同自购货方、供货方签字或盖章(购货方如果是单位还应加盖单位公章或合同专用章)之后生效。
第十条签约双方对本合同的理解一致。本合同一式两份,具有同等法律效力,有甲乙双方各持一份。
第十一条本合同有效期限至20xx年08月31日。
对需方确认条件对供方确认条件。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):
代表人(签字):_________代表人(签字):
地址:河北省张家口市地址:新疆乌鲁木齐市电话电话:
日期:20xx_年_05_月__15_日日期:20xx__年_05_月_15_日
鉴(公)正意见:
经办人(签字)。
鉴(公)证(盖章)。
20xx年05月15日。
幕墙合同谈判篇七
1.指定项目代表,项目代表的所有签名视为甲方行为。
2.负责本工程的监督,积极协调施工配合关系,本工程与物业及城管发生关系全由甲方负责。
3.负责对图纸、方案的审核、确认,负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证,工程中间验收和其他必要的签证。
4.负责竣工验收工作,在收到乙方提交所有竣工资料后10天内组织验收。
5.按合同向乙方支付本合同规定的价款。
b)乙方权利和义务。
1.提供建设工程有限公司的法人授权委托书。
2.严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。
3.组织有技术水平的施工队伍,明确现场技术及施工负责人、主要管理人员技术人员不得随意变动。
4.负责组织安全施工,确保施工安全,确保无任何材料、物体等坠落。
5.负责处理、解决和善后与施工有关的所有事故与问题。
6.乙方按照甲方认可的幕墙施工图纸施工,如有争议全由甲方负责。
十、安全责任。
在施工期间是乙方的原素造成的安全事故责任全部由乙方承担,其它按照国家劳动法规定。
十一、合同的变更及解除。
3天内给予答复,逾期未答复视为同意。
十二、争议解决方式。
1、凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。
2、本合同工程如须检测,甲方必须在施工前检测,如施工后须检测乙方不参于配合,检测所需材料的费用,由甲方承担。
十三、其他条款。
在合同履行过程中,双方可以根据实际情况,对合同未尽事宜协调确定。
本合同一式二份,甲乙双方各执壹份,经双方代表签字盖章后生效。
甲方:
乙方。
甲方:
乙方:
经甲、乙双方友好协商,甲方决定由乙方承担华立天地豪园玻璃幕墙、大白玻工程的制作及安装。为明确双方责任,本着互相协作,紧密配合、分工负责的原则,根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,双方同意就本工程达成以下合同条款,双方共同遵守执行。
一、承包内容:
1、工程承包内容:257平方米玻璃幕墙,350平方米大白玻制作、安装等,并负责幕墙上、下收口处理、防火隔断、清洁及最终验收交付使用。
2、乙方对以上内容实行制作、加工、安装承包,包质量。
二、工程总价及数量:
1、乙方承包该工程的制作及安装,
其中:257平方米玻璃幕墙的单价为:65元/平方米;350平方米大白玻的单价为:50元/平方米;合同总价为:34205元人民币。
2、本合同工程量暂以理论计算数量为准,在工程结算时以经甲、乙双方认可的实际数量为准,按合同不变单价进行调整。
三、工程制作、安装及质量要求:
1、所有工程施工图由乙方根据甲方及设计院要求进行设计,图纸经设计院专业负责人审核签字并经甲方认可后方可制作加工及安装。
2、安装质量:外观检查应装配牢固、嵌条密实、打胶均匀、附件齐全、整齐美观、表面垂直度、平整度检查须符合国家行业标准《幕墙工程技术规范》(jgj102—96)的要求。
四、工期:
2、乙方需与内装密切配合进行施工,以保证本工程各项工作与整体工程同步完工。
3、暂定工期为:30天完成。
五、工程验收质量保证:
1、工程验收按国内现有国家行业标准(jgj102—96)进行。
2、工程竣工后乙方先进行全面自检,确认无误后提出书面报检要求,甲方接到乙方通知后应尽快组织有关部门共同进行联检及验收。
3、乙方保证通过有关部门的验收,若不能够通过验收,甲方拒付余款;若影响整个工程竣工交验,乙方应赔偿甲方损失。
六、付款方式:
1、工程按合同规定的支付方式以人民币支付。
2、工程施工完成前,甲方按乙方人头支付生活费(20元/天,一周一发)。
3、工程施工完成,支付工程总额80%,余款待工程竣工验收后一次付。
七、双方责任。
甲方责任:
1、甲方应提供与该工程设计、施工一份;。
3、按合同规定及时支付款项;。
4、协调会议,及时解决、处理施工过程中出现的有关问题;。
6、提供乙方住宿及加工成品、设备存放用的足够场地约200平方米。
7、督促各单位保护好乙方产品,如发现有意破坏,责任由破坏方负责,由甲方协调。
9、甲方负责主持与相关工种及工序之分段验收、交接、签字等手续。
乙方责任:
1、保证加工及安装质量,严格按本合同第三条规定的技术要求和有关规范标准执行;。
2、对超过规范规定的影响本工程安装的土建施工误差,及时报于甲方;。
3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工,应由乙方负责;。
4、负责未验收前的成品保护。
5、严格遵守工地现场施工管理制度,做到安全施工,文明施工,要严格按照工地有关安全规定及制度进行施工,如发生安全和质量事故,或造成第三方人员财产损失均由乙方负责。
6、乙方必须按甲方审定的施工计划组织施工,若由于施工方责任而不能执行计划施工,甲方有权给予乙方一定的处罚。
7、乙方现场施工管理人员,必须服从甲方现场管理人员正确指令。对不配合、不称职人员,乙方必须根据甲方要求进行更换,替换人员必须叁天内到岗。
八、其它。
1、合同履行过程中所有经甲方认可的函电和有关资料均为合同附件,并具有法律效力。
2、本合同签订后具有法律效力,双方发生不可解决的争执时,可按照法律向当地有关部门起诉。
3、本合同履行过程中如有未尽事宜,双方另行解决。
本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,合同经双方签章后生效。
甲方:乙方:
经办人:经办人:
电话:电话:
日期:日期:
幕墙合同谈判篇八
原告承诺于20xx年9月3日开业,且达到90%的开业率,没有为被告的经营提供条件与氛围,被告要求更换铺位也未能得到满足。故本案是原告违约在先,被告不同意解除合同。
被告未提供证据。
经质证,被告对原告提供的证据无异议。
经审理查明:20xx年5月15日,原、被告签订《##国际商业广场进场承包经营合同》一份,约定原告将位于上海市闵行区沪青平公路479号上海##商业广场内二楼c237号市场营业用房(摊位)出租给被告经营。用途为服装。租期为20xx年5月28日起至20xx年8月29日止,共计两年三个月。该营业用房总承包金额为58000元整。承包方式为先付款后使用,承包金于本合同签订时一次性交付原告。被告除向原告支付承包金外,还应另行向原告交付本合同的保证金1000元整,合同到期归还被告。合同并约定,承包期间,被告不得随意关门或停业,故无故拖延开业或关门停业一次/天,原告有权给予被告贰佰元处罚;被告连续或累计十五天不营业,原告有权收回承包摊位,终止合同,承包金不予退回。承包期满未能续包或合同因解除等原因终止的,被告应当在合同终止将承包的营业用房(摊位)及原告提供的配套设施以正常使用的状态交还原告并退还保证金,拒不交还的,原告有权采取必要措施予以收回。合同签订后,原告告向被告交付了铺位,但被告在经营了一个月后即未再经营。此外,被告向原告交付了58000元的承包金。
本院认为:原、被告签订的《##国际商业广场进场承包经营合同》合法有效,双方当事人均应严格履行。合同签订后被告未按约进行经营,原告要求解除双方的经营合同,被告返还原告营业摊位,并要求对被告支付的58000元承包金不予退回,符合合同约定,本院应予支持。被告辩称的原告未达到承诺的90%的开业率,没有相应证据证实,本院难以采信。据此,依照《中华人民共和国合同法》第六十条的规定,判决如下:
二、被告返还原告承租的c237号市场营业摊位;。
三、被告支付给原告的58000元承包金不予退回。
负有金钱给付义务的当事人如未按判决指定的期间履行给付义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费625元(已减半),由被告负担。
如不服本判决,可在判决书送达只日起十五日内,向本院(立案庭)递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于上海市第一中级人民法院。
幕墙合同谈判篇九
发包方:(以下简称“甲方”)。
承包方:(以下简称“乙方”)。
甲方将“外墙铝单板安装工程”发包给乙方,为明确甲乙双方在合作过程中的权利、义务和经济责任,按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及《建设工程质量管理条例》及其他相关法律、行政法规,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同以兹共同遵守执行。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式:劳务承包、包质量、包工期、包安全文明施工。
4、承包内容:外墙铝单板安装。
1、外墙铝单板暂定工程量1500平方米,承包单价:_____元/平方米(铝单板面积按见光面积计算)。
2、此工程无预付款。按照乙方完成工程量支付进度款。具体付款方式为:以每月为一个周期按照已完成工程量的70%支付进度款。
1、工期计划:合同签定后,待施工现场具备开工条件时进场;竣工时间以不影响整体工程竣工交付甲方使用为准。计划进场开工时间为_____年_____月_____日,竣工日期_____月_____日,工期_____天。
工程质量与验收。
1、质量标准:合格。
2、各项工程必须按现行建筑安装工程施工验收规范、行业标准和装饰装修工程验收规范进行验收,乙方必须服从甲方的监督管理,对该分项工程质量全面负责。
人员的要求返工修改,承担由自身原因导致返工修改的费用。乙方在重要工序施工前需向甲方汇报施工方案并确定其可行性,重要工序必须先做示范样板,待甲方、监理单位及建设单位现场确认合格后方可大面积施工。但因甲方不正确指导或其它非乙方原因引起的经济支出由甲方承担。
1、甲方应于开工前带领乙方勘察施工现场,熟悉施工地点及管理沟通流程等,对建设单位及总包单位的进度及现场安排及时向乙方交底。
2、为乙方提供施工图纸、质量及技术标准等施工指导文件。
3、负责协调乙方施工现场临建设施地点和材料加工场地,并提供必要的协助。
4、负责协调乙方施工所需水、电、线路的使用,满足施工期间的'需要。
5、对乙方进行施工质量、工期进度及安全等方面的管理部署。
1、乙方自备施工机具及个人安全防护用品,按照甲方及工程现场要求施工。及时向甲方提供工程进度计划、相关材料用料计划、并提供施工用电计划,以便甲方能够及时协调解决,保证工程施工顺利进行。
2、及时维修施工使用的水、电线路、围栏和警卫设施等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产损失和人身损害,由乙方承担责任及所发生的费用。
3、乙方负责现场材料的装卸、搬运与保护工作;已竣工工程未交付验收之前,乙方负责已完成工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,由乙方负责予以修复。
4、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场达到建筑物无污染,现场无建筑垃圾。承担因违反有关规定造成的损失和罚款(非乙方原因造成的损失和罚款除外)。
5、乙方必须根据省、市及所在地相关部门颁发的安全文明施工规定或条例,精心组织施工,贯彻“谁施工,谁负责”的原则。安全方面服从甲方及上级部门管理。由于乙方违反操作规程施工所造成的对工程的影响,由乙方自行负责。由此而造成甲方的一切经济损失,经评估后均由乙方承担。
6、乙方须指定专人做为本工程现场施工代表。并于合同签订3日内向甲方提供现场施工人员名单,身份证明文件及近期证件照片等资料一套。
7、进度款支付前乙方应提供工人工资发放名单并签署工人工资发放承诺书,进度款支付后2日内,向甲方返回工人工资领取确认回单。因此原因导致进度款不能正常支付或造成损失由乙方承担。
8、乙方未履行上述各项义务,但不限于此(因乙方原因)。造成甲方工期延误或工程损失,乙方应给予赔偿。
1、乙方不得将工程倒手转包给其他施工单位,否则甲方有权解除合同,因此而造成的一切损失由乙方承担。
2、乙方按有关规定采取严格的安全防护措施,做到安全文明施工,由于自身安全措施不到位造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和费用。
3、乙方施工过程中,应保证文明施工,材料堆放合理有序,定期清理现场,达到现场无施工垃圾或定点堆放。乙方达不到以上要求,甲方可以采取措施组织清除施工垃圾,并在乙方工程承包费用中扣除,无须征得乙方同意。
4、乙方必须提供所有进场施工人员的身份证明文件,以便甲方为进场施工工人办理人身意外伤害保险,有关工程施工保险按国家相关规定办理。
5、按照有关法规规定,乙方应及时支付民工工资。如出现拖欠民工工资情况,甲方有权代为发放,并从应付乙方工程款中加倍扣除,乙方应承担对甲方造成的所有损失。
6、施工中如遇到现场不具备施工条件时,材料不增加二次搬运费。
7、为了加强现场质量、进度、安全文明施工管理、建设单位委托监理公司对各家施工单位按《项目管理手册》实施刚性管理,对所有参建单位每月进行量化考核打分,奖优罚劣。对于因为乙方原因造成甲方被评为差的单位,产生的罚款由乙方承担,并承担甲方加倍处罚。因为乙方表现优秀而甲方被评为优秀单位的,所得奖金全部奖励给乙方,并由甲方加倍奖励。
8、若乙方在施工过程中表现优异,工程质量、工期进度及安全文明施工等方面均达到甲方满意程度,在竣工结算时甲方将酌情降低质量保证金额度或质保期。但乙方仍须尽到保修义务。
9、在施工过程中若遇到不可抗力如特殊气象原因及自然灾害等发生时,乙方应在2小时内向甲方代表通报受害情况,甲乙双方应及时协商解决。
10、甲方应合理安排施工进度计划,通知乙方做好相应人员劳动力部署,如甲方未提前通知乙方导致人员窝工三天以上者,由甲方补偿乙方人员生活费。
11、乙方不能按合同规定的工期、质量、进度履行其义务,工程进度缓慢、施工质量不能达到规定的质量要求且不按甲方要求整改的,甲方有权解除合同并以不利于乙方的结算价格将剩余工程量转包,并以函件形式通知乙方。由于解除合同而给甲方带来的损失,乙方应给予赔偿。
12、合同的权力义务终止后,甲乙双方应当遵循诚实信用原则履行通知、协助、保密等义务。
13、合同未尽事宜,双方协商解决。
14、本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式叁份,甲执贰份,乙执壹份。
甲方:
负责人:
地址:
经办人:
电话:
合同签订日期:
合同签订地点:年月日。
乙方:
负责人:
地址:
经办人:
电话:
合同签订日期:
合同签订地点:年月日。
幕墙合同谈判篇十
在阳光城商业中心闪耀着一家名叫demon的精品时尚外贸店。他出生于20xx年6月1日,合伙人有本校市场专业的sofia,阿梅以及统计系的李棵和胖子。他们亲切的称demon为“自家的儿子”,他诞生前的孕育过程虽然短暂但是相当富有戏剧性。
盘店,指从前店主处接手店铺进行租用的行话,店铺转让的下家是必须向原店主交盘店费的,租金另算。值得注意的是,如果前任店家的租用期到了,无人向其租用,只能退出,新店主向房东直接租门面只准备房租即可。
demon店的前任店主秦鹏等人正面临房租到期的状况,铺面急于出手。买家于20xx年5月中旬向卖家提出盘店意向,双方谈判在即。
20xx年5月18日,双方在现demon店铺中开始谈判。
卖。”买家明白,这是卖家打算把店铺卖给我们的同时,再让买家把货盘下来又是一项成本支出。卖家继续:“我在广东和成都等地都有货源,开店以后,可以帮你们拿货,渠道短保证最低价”。
此时,买家就其他方面发表意见:“不过这里位置太偏了,在整条街的尾巴上,而且是个拐角怎么会有客流?”秦鹏解释说“后面的金巴黎,即头号耍都3期工程10月份就完工。到时玛利影院、德克士等会入驻进来,这里将会成为商业中心,不用担心客流。”
“不,在做生意时我们要把一切考虑清楚,如果有那么长一段时间的萎靡期,我们为什么不选择一个开店就能赢利的地理位置呢?”买家摆明态度,双方在认定铺面价值上陷入僵局。卖家坚持说买家疑虑过多,该铺面是个黄金口岸。买家有待做更多的考察。“那这个店子,你打算卖多少钱?”买家成员试探性的询问。
卖家拿出早就拟好的价单说“渠道+现货+铺子5500;现货+铺子4500;铺子3500”了解了价格之后,买家表示要再做商量。
买家要求卖家重报价一次并对价格所含内容进行解释。卖家回应:“如果付渠道费,那我将最低成本给你们供货;如果付了货款店里一切物品都是你们的;如果只是铺款,就只给你们空铺。”买家立即做出反应“首先,我们不能保证你供的货是否符合我们的要求;其次,我们无法确定你拿货的价格水平;第三。我们不认为铺子的价值值3500元那么多,并且马上就是6月份,有些学校已经放假了。到7、8月份暑假根本就没有利润,我们认为你的价格太高了。”
卖家反问到“你们认为多少钱合适?”买家不紧不慢的说“目前最多拿出20xx,并且我们十分想要你的渠道„”
卖房淡然一笑说“到哪里2千也找不到一个象样的铺子。”买家不依不饶“如果那么贵的价钱,我们可以找其他地理位置更好的铺子。”
这一招很奏效,顿时把卖家将住了。卖家自知铺租即将到期转而以恳切的态度征询:“你们最多能给多少钱?20xx块真的太低了。”
买家看出卖家的软肋,毫不退让。卖家无奈只能说答应20xx块给我们空铺。
买家见形势不对,立即阻挠,表示要求留下货品,最好再把渠道给我们。卖家濒临崩溃的边缘,说“如果加货品和渠道,最低3500。”买家答应并表示,目前还是只有20xx元,1500元于1个月后支付。
双方签定协议,谈判告终。
案例分析:
首先,我们来分析下这场谈判是在怎样的背景下进行的:
限制条件:如果前任店家的租用期到了,无人向其租用,只能退出,新店主向房东直接租门面只准备房租即可。
从整个谈判的大背景下我们就可以看出双方所处的优劣位置,那么接下来重要的就是双方如何从对话中获得对方的真实情况,以便决策。
谈判开始时,由于卖家开门见山式专业的讲解,给对方压力,似乎可以挽回自己的一些优势,而买家很有耐心,并为被卖家高屋建瓴的气势所影响,而是提出质疑,这样本来就处于劣势的卖家的优势一下子消散很多。转而卖家开始改变策略,开始询问对方开店的想法,试图从中收集情报。得知对方的开店想法后,卖家马上抛出一连串的信息,来向买家说明自己的优势,但是过多的信息似乎在对买家透露出我很急于出手的信息,这样无形中将自己的真实信息透露给了对方。
接着双方进入相互试探:此时,买家决定不再听卖家的“商品”推销,开始转换策略,把问题解决在铺面上。其实这只是买家的推脱之词,只是为后面的价格协商做铺垫,以便自己处于有利的地位。而此时卖家也明白这层意思,所以用有力的根据反驳了买家.
陷入僵局:双方各说个话,无法达成共识。所以买家首先为了打破僵局,开始引入新一轮的博弈:价格。此时我们应该注意,是买家首先询问卖家价格,买家处于有利的地位,而卖家的反应是马上抛出自己已经计划好的价格,却没有预留给自己足够的空间以便对方压价。于是初次谈判就结束了,但是买家意识到真正的较量还在后面,盘店金额的谈判才是根本性的。
深入博弈:买家要求卖家重报价一次并对价格所含内容进行解释。买家再一次的抓住主动权,卖家在被买家牵着鼻子走。然后就是价格的妥协,当卖家询问买家能给出的价格时,买家不紧不慢的报出了一个与卖家提出价格相差甚多的价格,而且顺带了一个附加条件。这时买家已经收集足够多对方的信息,只是在不断的探视对方的价格底线,而自己只是从中做出判断和选择最优的价格。卖家继续挣扎,却被买家早已洞悉,并指出对方的软肋,逼迫卖家做出价格让步。卖家努力去试探,希望可以提高价格,而买家以静制动,毫不退让。在此时,卖家做出了非常不明智的决定,那就是完全向买家提出的条件进行妥协,而不懂得让步时一定要求对方回报。充分向买家昭示着自己的弱点,更加处于被动的局面。买家乘胜追击,最终大获全胜,而且还获得分期付款的好处。
您可能关注的文档
- 双方自愿解除劳动合同协议(优质18篇)
- 2023年就业合同盖章(精选16篇)
- 2023年高端清洁机器买卖合同书(22篇)
- 租赁个人精装修房屋合同书(汇总16篇)
- 二手车合同电子版(优质17篇)
- 装修垃圾清运合同(通用8篇)
- 最新离婚协议书放弃财产(大全15篇)
- 2023年新版委托借款合同(精选17篇)
- 2023年家政人员劳动合同(模板14篇)
- 最新产证专用合同(大全8篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
幕 墙 合 同 谈判(优秀10篇)36下载数 775阅读数 -
最新
幕 墙 合 同 注意 玻璃幕 墙 合 同 (模板10篇)25下载数 898阅读数 -
玻璃
幕 墙 合 同 (实用8篇)38下载数 165阅读数 -
玻璃
幕 墙 制作安装合 同 玻璃幕 墙 施工合 同 (实用9篇)28下载数 711阅读数 -
玻璃
幕 墙 合 同 书 玻璃幕 墙 承包合 同 (五篇)32下载数 834阅读数 -
铝单板
幕 墙 合 同 书(十一篇)37下载数 414阅读数 -
2023年玻璃
幕 墙 清洗合 同 玻璃幕 墙 更换合 同 (12篇)27下载数 625阅读数 -
石材
幕 墙 分包协议书怎么写幕 墙 分包合 同 (4篇)30下载数 152阅读数 -
石材
幕 墙 分包协议书怎么写幕 墙 分包合 同 (2篇)14下载数 538阅读数 -
幕 墙 整体承包协议书模板幕 墙 承包合 同 样本(九篇)45下载数 325阅读数