供暖抢修合同(精选18篇)

合同的签订可以明确各方的权益，防止纠纷的发生。合同应考虑各种风险因素，制定相应的风险防范措施。以下是一些常见合同类型和范例，希望对您有所帮助。

供暖抢修合同篇一

合同编号：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》的规定，签订本设备租赁合同，并商定如下条款，以便共同遵守执行。

第一条设备租赁概况甲方办公区及管理人员宿舍20间，职工宿舍40间，面积1700平方米，房间高2.8米，甲方租赁乙方锅炉、水泵、暖气片、管道等设备一套，对以上宿舍进行供暖，供暖采用水暖方式，乙方必须保证在使用地气温最低时甲方办公区、管理人员宿舍、职工宿舍房间内温度在10度以上。锅炉采用常压水暖锅炉，甲方提供场地、取暖用煤、水、电及锅炉房一间。煤存放在甲方制梁场锅炉房煤场，乙方负责锅炉等供暖设备的运输、安装、调试、操作、维修、煤的运输、拆除等一切费用。乙方设备操作者可在甲方职工食堂就餐，费用自理。

第二条乙方自行选定的设备和技术质量标准，购进以下设备租给甲方使用。

1、常压锅炉1台、水泵等设备。

2、暖气片60组及管道等设备。

第三条设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等，均由乙方自行负责。

第四条，设备在租赁期间的所有权属于乙方，使用权归甲方，但不得转让或作为财产抵押，未经乙方同意不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。甲方有权检查设备的使用和完好情况，乙方应提供一切方便。

第五条设备租赁期限为20__年10月20日至20__年5月30日，租金总额为人民币14800元，该合同单价已包含本供暖工程的材料、设计、制造、包装、进出场费、装车、安装、调试、税费、技术、指导、培训、咨询、服务、运输、维修及、检测、取证、验收合格交付使用之前以及技术服务等其他各项有关费用，，甲方无须再向乙方另外支付任何费用。

第六条如因甲方的原因而提前终止租赁，甲方应按合同规定的租期付完租金。

第七条本合同期满，乙方在甲方的配合下保证不损坏甲方现有房屋及其它设施的情况下拆除锅炉、暖气片及附属设备，如有损坏，从租赁费中照价赔偿，锅炉、暖气片及附属设备的拆除等一切费用由乙方负责。

第八条、验收标准、方法工程完工后，要求所有供暖区域在当地最低气温保持在10摄氏度以上。

第九条、乙方对质量负责的期限及条件乙方对本工程材料、施工施工质量、维修负责时间为一个采暖期，如出现故障，在接到甲方通知后，在4个小时内修复，如未及时修复，每超过12小时，对乙方罚款1000，从合同总金额中扣除。

第十条、合同价款合同总金额148000元，大写： 壹拾肆万捌仟元整该合同单价已包含本供暖工程的材料、设计、制造、包装、进出场费、装车、安装、调试、税费、技术、指导、培训、咨询、服务、运输、维修及安装保险、检测、取证、验收合格交付使用之前以及技术服务等其他各项有关费用，卸车、安装吊装费等费用由乙方支付，甲方无须再向乙方另外支付任何费用。

第十二条、结算方式及期限工程施工完毕，付合同总金额80%，在当地最低气温零下26度左右厂房内温度达到10以上，付款10%，余款10%在20__年5月30日前付清。

第十三条本合同自双方签字盖章后生效。

第十四条本合同一式6份，承租人执4份，出租人执2份。

第十五本合同未尽事宜，双方另行协商。

甲方： 乙方：

住所： 住所：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

邮政编码： 邮政编码：

合同订立时间：

供暖抢修合同篇二

1月10日晚上10时，一三四团下野地供热站的`司炉工在巡查时发现供热锅炉联合除渣机出现故障，导致锅炉除渣不正常。司炉工立刻给站长董军打电话，董军到现场后一边查看事故原因，一边组织抢修人员，一边向周围的供热站联系设备，经过检查原来是供热锅炉联合除渣机减速器突然发生故障，导致锅炉无法正常运行，如果不及时排出故障，将造成炉渣无法排出，堆积如山。站长董军带领8名工人，顶着寒风，经过5个多小时的奋力抢修，终于在1月11日凌晨3时向居民正常供暖。虽然夜里寒风一直在刮，但却阻挡不了一三四团下野地国有资本运营有限公司下野地供热站保障群众温暖过冬的脚步。

面对持续低温的天气，一三四团下野地国有资本运营有限公司时刻关注气象预警信息，不断增加供热设备巡查、供热线路巡视和测温频次，做足应急预案各种措施，提供优质服务，全力保障冬季供热安全稳定运行。

供暖抢修合同篇三

为保证师生身体健康和教育教学工作的顺利进行，确保我校冬季取暖安全，根据本校实际，特制定冬季取暖应急预案如下：

组长：xxxxxx（校长）。

副组长：xxxxx（副主任）。

成员：各班班主任、各科任教师。

明确职责，严格落实冬季防寒取暖安全工作的各项要求，组长负责全面工作，副组长负责工作的协调和反馈，成员负责工作的具体实施。

取暖方式：锅炉房采用电子速热装置取暖，各室为暖气片供暖。取暖时间：周一至周五的上午6：00至下午4：00取暖范围：全校幼儿园及小学的教室和专业室、功能室。

1．取暖工作领导小组成员，必须每天对锅炉，各室内外等进行巡查，并记录在册，指定专人（我校为任桂林）整理记录定期上报，学校要将相关记录留档备查。

2．事故报告。

锅炉房及室外、地下管道设备等有异常情况时，应立即向厂家应急人员报告，请专业人员前来处理，学校做好记录工作。

当出现如停电或其他安全事故时，学校安全取暖领导小组转为安全应急指挥部，立即启动《突发事件应急预案》，要立刻拨打电话求助，向上级报告突发事件情况，并组织应急救援工作。

事件发生后，做好学生安抚工作，及时查请事件发生起因，做好事件的发展分析、预测，开展救援工作宣传，配合其他部门做好相关工作，确保师生减少或不受伤害。

1．学校应对师生进行安全防火、防烫、防触电等安全教育，让学生拿握安全预防的基本知识和方法，提高学生的安全防范意识和应急处置事故能力。

2．加强对相关安全预防知识的宣传，让师生们时刻注意安全。

3．加强安全课教育，定期开展安全知识讲座。

4．切实进行安全预警演练，提高师生预防自救自能力。

xxx。

文档为doc格式。

供暖抢修合同篇四

发包方：(以下简称甲方)。

承包方：(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国合同法》及国家的有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，甲方就本合同，以此共守。

第一条、合同期限、供暖面积、供暖价格及付款方式和供暖标准及时间：

(一)合同期限：

合同承包年限为期年，承包时间：自年月日至年月日止，合同期满，如无特殊原因，乙方可优先续签本合同，否则，乙方需向甲方移交完整的可正常运行的设备及相关技术资料和经验报告。

(二)供暖面积：

甲方的供暖面积为平方米。

经甲乙双方友好议定，总承包价为人民币元即大写：人民币元整。

(四)付款方式：

由甲乙双方议定，填写在下面空白处：

(五)供暖标准及时间：

供暖标准根据市政府的有关规定，首层16℃，供暖时间根据市政府有关规定，供暖时间保障120天，甲方如需延长供暖时间，所支付给乙方的供暖费用按承包金额除以承包期的总天数的基数计算。

第二条、双方责任：

乙方责任：

1、乙方所供煤炭为符合北京市政府标准的低硫煤，如国家权威质检机构检测含硫量超标，罚款将由乙方负责。

2、在供暖期内，不能及时供煤而导致停炉，或因煤质差而导致温度上不去，一切责任由乙方承担，每停炉一天甲方扣除乙方总承包费的1%。

3、司炉工必须持证上岗，供暖期间锅炉工所出现的一切安全责任、人损坏都由乙方负责。

4、乙方应自觉遵守甲方的管理制度，遵守甲方的有关规定，承担在合同过程中的防火、防盗等安全责任。

5、乙方建立锅炉房各项管理制度，认真做好锅炉运行各项参数的记录。

甲方责任：

1、甲方如不能按合同支付给乙方承包款，导致停炉，由甲方负责。

2、由于甲方供暖设施出现故障而导致停炉或者影响温度(如：外线管道安装不合理;供暖面积过大，锅炉太小;)由甲方负责。

3、乙方运送到甲方现场的煤仅供本合同议定的甲方使用范围，若有增加面积，另行协商解决，甲方应妥善保管，不能丢失。

第三条、不可抗拒的外部因素：

1、如国家政策性的物资上涨;。

2、国家对燃煤环保标准的修改等;。

双方应随行就市协商解决，尽量将双方经济损失降到最低程度，真正把互利互惠的商业风貌体现出来。

第五条、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。(协议双方如出现可向当地人民法院起诉裁决)。

其它补充：

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

供暖抢修合同篇五

进入供暖季以来，为确保做好院区供暖保障任务，住宅小区中心适时启动冬季供暖抢修行动预案，成立供暖抢修维修小组，落实24小时值班制度，做到第一时间解决、处理供暖设施出现的险情和问题。

12月23日上午10时，院区维修人员巡视中发现，东停车场窖井内冒出热气，物业科立即上报并迅速组织维修人员前往检修。通过全面排查，初步判断是供暖管道出现渗漏，中心主任上官鉴、副主任陈晓明赶赴现场指挥，迅速制订抢修方案。由于漏水位置在停车场路面下地下管网汇聚处，不仅土方开挖量较大，而且极易影响其他管线，为此，小区中心紧急组织维修队伍，采用机械与人工相结合的办法施工。经过12小时连续作业，维修人员克服困难、同心协力，相继完成了管道切割、焊接、打磨接口等工作，终于在24日凌晨恢复正常供暖。在此过程中，物业科姜涛、时武军、设备部姜宏玉等同志不畏严寒、不怕吃苦，始终坚守施工现场，协调组织现场施工，保证了抢修任务的.高效完成。

供暖抢修合同篇六

甲方：____________供暖公司（热力公司供热站等）

乙方：____________业主（业主委员会等）

为规范冬季采暖，维护供需双方的正当需求和合法权益，依据《_____》、《中华人民共和国_____》制定本合同。

一、鉴于冬季供暖涉及人的生存权利，直接关系到人的生存质量，甲方应当尽心尽力，保证按规定时间温度等本地惯例，向乙方提供热力供应服务，并保证持续的热力供应，不得中断，不得以用户未交、迟交供热费用而拖延、中断热力供应。

二、供热的质量约定：

（1）温度。按有关规定或惯例，供热后室内温度不得低于16℃。也就是指：24小时内的任何时点，在住户的每一个安装有暖气片、热风口等供热设备的房间的任何一个位置测量，温度均不得低于16℃。

（a）按户计算。以用户为一个计量单位，每与16℃相差1度，每天甲方向用户支付50元，温度每降低1度，加付1倍。如15℃时，为每天50元，14℃为100元，依此类推。

（b）按每户取暖费计算，温度每差1度，为相应期间取暖费的2倍。如平均取暖费为每天30元，每差1度为30元，差2度为60元，以此类推。

（4）遇燃料等涉及供暖成本的因素发生较大价格变化调整时（以原来为基数变化超过50%），双方应按本条第一款的程序协商供暖的价格。如双方在价格上协商不成，取暖费暂按上年度的50%的比例或按燃料下跌的比例计算收取，用户有权选择其中的一种计算方式。

无论用户与甲方就取暖费的价格是否能达成一致，甲方必须第二条和第三条的规定向各用户供暖，否则按第二条或第三条的规定，按上一年度的取暖费标准向用户承担违约责任。

三、供热的时间约定

（1）按惯例本区域的供暖时间为每年的11月15日到第二年的3？月15日，但如出现寒流的侵袭，使气温低于_____摄氏度，甲方应提前或延长供暖的时间，提前或延长一周以内的，不再计收取暖费，超过一周时间的，按实际增加的天数计收取暖费。多计收的取暖费可以当年收取，也可以在来年一并收取。供暖公司发生更换变化的，由双方协商计收的办法。

（2）违约责任

甲方不能及时按合同规定的时期供暖，每迟延一天或提前结束一天，按每户_元或按取暖费各户日均的三倍向用户支付违约金，？由用户选择以何种方式要求甲方承担违约责任。

温度的确定以_____或各地方气象台电视台发布的气温预报为依据。当几年气象台、电视台预报的气温不一致时，以最低的预报为准或经用户同意以级别高的气象台、电视台的预报为准。

四、供暖的计价

（1）每年供暖期开始之前，甲方应与用户组织（业主委员会、业主代表，区域业主联合组织等）协商取暖费的价格，在协商之前，如果用户提出，甲方应向用户公布期详尽的财务资料，包括原始的发票、单据、及其维修费用，职工工资、福利的标准，以验证甲方供暖的成本，以保护用户的知情权，使协商在信息平等的基础上进行。用户可以联合聘请专业的会计师、律师等对甲方提供的信息进行审查。

在协商没有结果前，如果供暖期开始，用户应按上年度供暖期的一半向甲方预付本年度的供暖费，以保证供暖的顺利进行。

（2）取暖费可以按建筑面积、使用面积、供暖时间、供暖量等因素计算。采用串联供暖的，用户可以选择按建筑面积或使用面积计算取暖费，采取并联分户供暖的，用户还可以结合供暖时间，供暖量等因素计算取暖费，如在按建筑面积计算取暖费的基础上，用户可以选择三个月、二个月等供暖时间，并按相应的比例计算取暖费。甲方应尽可能地采用分户供暖，按供暖量计算取暖费的技术，以节约能源，降低消耗，合理负担取暖费用。如更换新的计量设施，用户房间外（指用户房间外墙外）的设备设施支出应由甲方负担，在按各个计量标准计量取暖费的结果不一致时，用户可以选择计量结果最低的标准计算取暖费。

五、如果因为价格等问题双方协商不成时，用户有权选择其他供暖公司的服务，用户所必需使用的管网等用户有权随时使用，甲方不得以任何理由拒绝、阻止，如甲方干涉用户对供暖公司的选择，应按所涉及的用户每迟延一天，向每户赔偿_元或按各户日均取暖费的三倍向用户支付违约金，由用户选择以何种方式要求甲方承担违约责任。

六、用户应该于每年的？日前向四方支付取暖费，但在达成取暖协议的前提下，按协议约定的支付日期，每迟延一天用户应向甲方支付取暖费________%的滞纳金，但总额不得超过每个用户取暖费的20%。

七、用户的其他责任，

不得非法取暖，破坏供暖设施，未经甲方同意不得擅自改动户外或楼外的供暖设施，如因用户的责任造成甲方的损失和供暖的中断、延期，由用户自己承担并向其他用户承担违约责任，但甲方不得使损失扩大，在甲方不能证明损失与用户的行为之间存在必然的因果关系时，责任由甲方负担。

甲方：________________乙方：________________

授权代表：____________授权代表：____________

_______年____月_____日_______年____月_____日

供暖抢修合同篇七

乙方：

根据需要，甲方将鼎林华府小区供暖项目承包给乙方经营管理，经双方协商一致，特签订本合同。甲乙双方须共同遵守执行，内容如下：

为20xx年11月1日至20xx年3月31日止。

承包管理费为 元。

甲方于供暖期内每月底以现金方式支付承包管理费的五分之一。

1、甲方权利义务：

(1)甲方负责锅炉、管道等供暖设备的运作、维修、维护保养和相关费用的支付。

(2)甲方负责提供供暖必备的工具设施和水、电线路及其必要的费用，并保证乙方能正常使用，同时为乙方工作人员提供住宿。

(3)甲方按乙方要求，及时进行设备设施的检查、保养和清理，如锅炉、管道等供暖设备发生故障，乙方必须及时通知甲方，并采取必要措施防止故障扩大，减少损失。

(4)甲方有权对乙方进行各种行政管理，如：卫生、安全、治安消防、综合治理、监督等，特别要禁止火灾等事故发生，一旦发生类似事故，甲方有权追究乙方的责任。

(5)若因甲方提供取暖煤源质量出现问题，导致乙方供热未达到规定标准，由甲方负全部责任。

2、乙方权利义务：

(1)乙方按照东港供暖条例的相关规定按时、按量供暖，工作日内保证室内温度保证在正负16摄氏度。

(2)乙方负责锅炉工的招聘选任工作，保证锅炉工证照齐全，持证上岗，乙方负担其工资发放。

(3)一旦出现锅炉工操作失误造成的一切后果，由乙方负责，与甲方无关。

1、甲方未按约定时间及时维修设备，造成乙方不能按时、按量供暖，甲方承担一切责任。

2、甲方若未按约定方式支付承包管理费，乙方有权中断供热，由此带来的一切后果由甲方承担。

3、乙方供热未达到标准，每延误一天，甲方按照不同程度从承包费用中扣除相应费用。

4、若因停水、停电造成供热中断的，或因供热设施正常的检修和抢修造成锅炉停烧，乙方不承担责任。

本协议自甲乙双方签订之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

供暖抢修合同篇八

由于原热电公司部分区域供暖管网规划布局不合理，一些老旧小区二级管网老化、设备陈旧、热水转换工艺落后等原因，供暖管网出现跑冒滴漏现象，导致部分小区还没有得到有效供暖。建平县住建局迅速组织抢修人员，争分夺秒，昼夜奋战，全力以赴保供暖。

在海翼花苑小区，地下一供暖管道出现泄漏点，抢修小组成员在做好安全措施的前提下，不畏严寒，进行挖地查漏，狭小的作业空间内，佝偻着腰身一干就是三四个小时。

在国际酒店附近的第二换热站，抢修人员正在拆除老旧供热管道。据工作抢修人员介绍，国际酒店附近的'第二换热站之前使用的换热技术落后，换热效率底下，直接影响用户家的温度。为此，抢修人员对原有的的老旧换热管网进行拆除，并封堵管道，保证不影响新的换热管网工作。

冬季供暖是惠及千家万户的重大民生工程、民心工程，事关人民群众切身利益。建平县本着细致安排、措施到位的原则，多措并举，做好供热设备改造检修等工作。相关部门主动作为，全力以赴做好设备维修、注水加压、燃煤储备、应急保障等各项工作。针对当前管网出现的问题，县住建部门积极与责任单位专业人员讨论研究，确定了操作性强、抢修进度快的工作思路。派出的工作人员昼夜督战抢修工作，为抢修工作出谋划策，及时协调解决抢修过程中遇到的困难和问题。供热企业也积极整合维修队伍，集中攻坚，力争在最快时间内恢复供暖，确保让群众温暖过冬。

供暖抢修合同篇九

(甲方)使用方：____________________________地址：____________邮码____________电话____________法定代表人：____________职务____________。

依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

第一条工程项目。

1、工程名称：________________。

2、工程地点：________________。

3、承包施工期限______年____月____日开工，_____年____月____日竣工。

4、承包施工材料费与人工费总计________元。

5、乙方投入工种及人数________人。

第二条施工结算按施工项目进度，第一次支付人民币________元，第二次施工结束，甲乙双方共同验收合格，支付尾款人民币________元。

第三条工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方施工必须考虑日后使用安全要求，和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

第四条安全生产甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，日后使用中，如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。乙方负责一年内设备的免费保养及维修，两年内的维护维修，并告知甲方，使用中注意事项，并以书面形式呈交甲方。

第五条甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付。

第六条本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第()项解决：(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，(2)向人民法院起诉。

第七条本合同一式__份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送备案。

本合同自双方签章之日起生效，至合同期满失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

供暖抢修合同篇十

签约时间：_________________。

供热人：___________________。

用热人：___________________。

为了明确供热人和用热人在燃气供应和使用中的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规和规章，经供、用热双方协商，订立本合同，以便共同遵守。

第一条用气地址、用水性质和用气量。

（二）用热面积（按照法定的建筑面积计算）：_______平方米，收费面积为________平方米。

（三）用气量为：蒸汽量为________吨/小时；生活热水为_______吉焦/小时；用热量为_________吉焦/小时。

第二条供热期限及质量。

（一）供热人在地方政府规定的供热期限内为用热人供热。冬季供热时间为每年____月_____日起至次年_____月_____日止。

(二)供热期间，在供用热条件正常情况下，供热质量应当符合国家规定的质量标准，供热人要保证用热人正常的用人参数。

第三条供热费标准及结算方式。

(一)供热价格：供热人根据用热人的用热种类和用热性质，按照政府（部门）批准的价格收取热费。

合同有限内，遇价格调整时，按照调价文件规定执行。

(二)采暖性质的用热，用热人应当在每年_____月_____日前将热费以方式全额付给供热人。其他方式的用热，用热人的热费按月结算。

第四条供、用热设施产权分界与维护管理。

经供热人和用热人协商确定，供、用热设施产权分界点设在__________处供、用热双方对各自负责的供、用热设施的维护、维修及更新改造负责。

第五条供热人的权利和义务。

（一）有权对用热人的用热情况及设施运行状况进行监督用和检查。

（二）监督用热人在合同约定的用热地点、数量、范围内用热，有权制止用热人超量、超使用范围用热。

（三）对新增用热人，供热人有权在供热之前对用热采暖系统进行检查验收。

（四）用额外人违反操作规程，造成计量仪表显示数字与实际供热量不符、伪造供热记录的，供热人有权要求用热人立即改正。用热人应当按照本采暖期中最高用热月份用热量的热费收取当月热费。

（五）用热人用热设施或者安全管理存在不安全隐患、可能造成供热设施损害时，或者用热人在合同约定的时限内拒不交费，供热人有权中断供热。

（六）属供热人产权范围内的供热设施出现故障，不能正常供热或者停热8小时以上的，供热人通知用热人，比并立即组织抢修、及时恢复供热。

（七）供热人因供热设施临时检修或者用热人违反用热等原因，需要中断供热时，供热人应当提前_________小时通知媒体或者其他方式通知用热人。因不可抗力等原因中断供热时，供热人应当及时抢修，并在_________小时内通知用热人。

（八）有义务按照合同约定的数量、质量和使用范围向用热人供热。

第六条用热人的权利和义务。

（一）监督供热人按照合同约定的数量、质量向用热人提供热力。

（二）有权要求对供热人收取的热费及确定的热价申请复核。

（三）用热人新增或者增加用热，应当向供热人办理用人申请手续，并按照规定办理有关事项。

（四）用热人变更用热性质、变更户名、减少用热量、暂停或者停止用热、移动表位和迁移用热地址，应当事先向供热人办理手续。停止用热时，应当将热消费结清。

（五）用热人的开户银行或者帐号如有变更，应当即使通知供热人。

（六）应当按照合同约定向供热人交热费。

（七）对自己产权范围内的热设施应当认真维护，及时检修。

第七条违约责任。

（一）供热人的违约责任。

1.因供热人责任，未按合同约定的期限向用热人供热的，除按照延误供热时间，折算标准热价减收或者退还用热人热费外，还应当向用热人支付热费百分违约金。

2.由于供热人责任事故，给用热人造成损失的，由供热人承担赔偿责任。供热人应当减收或者退还给用热人实际未达到供热质量标准部分的热费。

但有下列情况之一，造成供热质量达不到规定的标准，供人不承担责任。

（1）用热人擅自改变居室结构和室内供热设施的；

（2）室内因装修和保温措施不当影响供热效果的；

（3）停水，停电造成供热中断的；

（4）热力设施正常的检修、抢修和供热试运期间。

3.热人的供热设施出现故障，未能及时通知用热人，给用热人造成损失的，供热人应当承担赔偿责任。

4.由于不可抗力的原因或者政府行为造成停止供热，使用热人受到损失的，供热人不承担赔偿责任。

（二）用热人的违约责任。

1.用热逾期交热费的，应当支付滞纳金。逾期一个月仍不交热费和滞纳金的，供热方有权限热或者停止供热。

2.用热人违反合同约定，用热人应当向供热人支付百分之的违约金。

3.用热人擅自进行施工用热，供热人有权立即停止供热，用热人应当赔偿供热人因此而受到的损失。损失额按照擅自进行施工用热的建筑面积和实际用热天数热费的倍计算。开始擅自进行施工用热的时间难以确定的，按照当地开始供热时间为准。

第八条合同有效期限。

合同期限为_____年，从____年_____月_____日_____起至____年____月____日止。

当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜，须经双方协商一致，签订补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。

第十条争议的解决方式。

（一）提交______仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第十一条其他约定。

法定代表人（签字）：______法定代表人（签字）：_____。

委托代理人（签字）：______委托代理人（签字）：_____。

供暖抢修合同篇十一

12月17日，根河光明热电公司接到用户电话，反映“家里温度不够，屋子冷”，工作人员详细记录具体位置后，迅速派出工作人员进行巡查，巡查过程中发现管道有泄漏现象，为最大程度保障用户取暖，根河光明热电公司立即派出技术员实施抢修。

在冰天雪地里，根河光明热电公司抢修人员争分夺秒寻找漏水点，破路后，主管网的水温产生的雾气很大，视线很模糊，光明热电检修班技术员刘金章等检修人员跳进深坑，脚踩热水，头顶冰寒，从管道内壁对底部的'泄漏点进行焊接。

经过两天一夜不间断的奋战，该处管线漏点全部抢修完毕，随即迅速补水恢复了供热，全力保障供热平稳运行。

供暖抢修合同篇十二

甲方(委托人):乙方(居间人):甲乙双方根据《民法典》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。

2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。

1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。

1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。

2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%(即人民币万元，大写：万元)。

2、居间报酬结算方式：居间报酬总金额为人民币万元，在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的%)到账后,次日将报酬总额中的万(大写:元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给乙方居间报酬剩余的`余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。

3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金予乙方指定代理人。

1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。

3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。

1、本合同签字生效后，如果至________年____月____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

2、如居间成功，本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。

3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

七、争议解决方式。

如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同含正本一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写，具真实性及法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

________年____月____日________年____月____日。

供暖抢修合同篇十三

为贯彻落实市委、市政府工作部署和《x市环境空气质量排名进位总体方案》、《x市农村地区气代煤电代煤实施意见》要求，加快推进农村地区供热清洁化，有效改善空气质量，在总结xxxx-xxxx年工作基础上，制定本方案。

充分考虑电力、燃气保障程度，继续实施电代煤、气代煤等清洁能源替代，最大限度提高农村清洁采暖比例。未实施清洁能源替代的分散燃煤采暖居民推广使用洁净型煤等清洁燃料，实现全覆盖。

——多种方式、统筹兼顾。充分考量电力、燃气配套等基础条件，“宜电则电、电代优先；宜气则气、以气定量；宜煤则煤、型煤托底”，多种形式推进农村地区冬季清洁取暖工作。

——政府推动、市场运作。实行整村连片推进，深入宣传发动，落实配套政策，采取市场化运作模式，积极引导社会资本投入，实现多方共赢。

——完善政策、惠及民生。兼顾群众承受能力，调整完善政策措施，加大政府和社会投资力度，开展光伏+电代煤试点示范，减少居民负担，把好事办好，让群众满意，实现预期效果。

（一）电代煤。在目前电网承载力前提下，能实施电代煤的分散燃煤采暖居民优先实施电代煤，坚持整村推进，连片推进，减少与气代煤的交叉，降低施工难度，提高投资效率。xxxx年xx月底前完成约x眡万户电代煤改造工作。学校、幼儿园、养老院、医院（卫生所）、乡镇政府等分散燃煤采暖单位用户优先实施电代煤改造。国网x供电公司根据电网承载力，提出电代煤确村确户和单位改造初步意见，各县（市、区）会同当地供电公司予以确认，全市汇总平衡后确定各县（市、区）年度目标任务。

科学选择电采暖设备。坚持电代煤工程的系统性和“一户一设计”原则，按照《关于下达x市“煤改电”采暖项目电采暖设备及安装入围企业产品目录的通知》（石散煤压减替代办〔xxxx〕x号）相关要求，各县（市、区）组织技术力量和中标企业，根据居民住户需求和实际情况对每户科学确定技术路线，提出科学的取暖系统设计方案，确保每个家庭取暖系统做到省钱实用、安全舒适、环保节能。根据目前现有成熟技术和应用实践，对采暖面积较大的居民住户，引导居民选用蓄热式电锅炉，经济条件较好的鼓励采用空气源热泵、地源热泵、太阳能+电辅热等采暖设备；对实际取暖面积xx平方米以下，单间取暖面积在xx平方米以下的连续供暖居民住户可选用蓄热式电暖气，同样条件只在夜间采暖的间断供暖居民住户也可选用直热式电暖器（电加热器）。要指导居民住户选择适宜产品，原则上一户居民只能选择一家企业的产品，购置电采暖设备的居民姓名要与电表登记姓名相一致。

开展试点示范。鼓励企业创新取暖技术，对一些效率高、成本低、效果好的`技术和产品，全市统一安排进行试点，待成熟后再进行推广；开展光伏+电代煤供暖试点，选择有经验和实力，在行业内信誉良好的专业公司，采用多种运作模式，利用电代煤居民住户屋顶，建设分布式光伏发电系统，原则上确保居民每年不低于xxx元/kw收益。xxxx年具有整村推进电代煤取暖的县（市、区），每个县（市、区）选择x-x个村进行试点示范。试点村由县（市、区）推荐，市气代煤电代煤领导小组确认后实施。

（二）气代煤。根据资源禀赋情况，鼓励实施生物质气、沼气、轻烃燃气等可再生能源替代；继续按照依托管道气和燃气特许经营企业实施气代煤的总体要求，在电代煤不能覆盖的平原农村居民住户推广户用燃气采暖热水炉，同时解决炊事用气。各县（市、区）要组织居民按照《关于下达燃气采暖热水炉中标入围企业产品目录的通知》相关要求和有关程序选择适用产品。严格限制撬装站等点供方式实施气代煤，单位用户原则上不实施气代煤。xxxx年各县（市、区）分散燃煤采暖居民气代煤任务视气源落实情况另行安排。

（三）洁净型煤。未实施清洁能源替代的分散燃煤采暖居民推广使用洁净型煤等清洁燃料，做到应推尽推，应用尽用，实现全覆盖。

文档为doc格式。

供暖抢修合同篇十四

建设单位：_________________(以下简称甲方)。

施工单位：_________________(以下简称乙方)。

一、工程名称及地点：_________________。

三、工程施工范围及承包方式：_________________工程施工范围：_________________按照甲方指定的施工范围承包方式：_________________包工包料(一次性包死)。

四、工程质量要求：_________________1、乙方要严格执行相关国家颁布的施工及验收规范及工程质量标准。2、工程施工完毕验收通过，达到合格标准。

五、工程造价：_________________工程总价款为人民币：_________________贰拾贰万捌仟捌佰零捌元零角捌分(228808.08元)，含税金。

六、工期：_________________工程若遇不可抗力等其它因素影响，工期合理顺延。

七、付款方式：_________________合同生效后，乙方应立即组织施工抢修;工程验收合格并停电接火后七日内一次性付清。八、甲乙双方的职责：_________________1、甲方负责协调周边关系，确保工程顺利实施。

2、乙方负责工程施工，并按照有关规定做好安全防护工作，对施工中出现的一切安全、质量事故负责，甲方不承担任何安全责任。

九、合同纠纷：_________________在合同执行期间，如出现纠纷时，应本着公平合理的原则协商予以解决。

十、其它;本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。本合同自签字盖章时生效，工程验收合格，工程款付清，本合同自然失效。

供暖抢修合同篇十五

甲方(委托人):乙方(居间人):甲乙双方根据《民法典》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

一、委托事项。

1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。

2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。

二、甲方义务。

1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。

三、乙方的义务。

1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。

2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。

1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%(即人民币万元，大写：万元)。

2、居间报酬结算方式：居间报酬总金额为人民币万元，在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的%)到账后,次日将报酬总额中的万(大写:元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。

3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金予乙方指定代理人。

五、保密事项。

1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。

3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。

六、合同终止。

1、本合同签字生效后，如果至________年____月____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

2、如居间成功，本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。

3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

七、争议解决方式如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

八、其他事项。

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同含正本一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

供暖抢修合同篇十六

初冬已至，气温骤降，按照“看天供暖”承诺，合肥热电于11月23日19：00点，提前12天全面启动20xx-2021年冬季供暖工作。供暖伊始，由于一些管道设施使用年限较长，老化腐蚀严重，容易出现供热管道跑、冒、滴、漏现象。因此，供暖初期，也是合肥热电“冷暖小管家”最紧张、最忙碌、最辛劳的时候。下面就让我们一起直击两起抢修现场，感受“冷暖小管家”应对突发情况，抢时间、提效率、保服务的敬业精神与专业、高效的工作作风。

11月23日晚间送汽过程中，合肥热电管网运行公司的“冷暖小管家”发现电厂路与北二环路交口排潮异常，经过11月24日的耐心仔细观察，“冷暖小管家”高度警觉，敏锐判断可能会出现主管网漏汽的安全隐患。相关负责人迅速组织相关部门研究部署，讨论处理方案。为最大程度降低对居民用户供暖影响，最终定于25日凌晨3时进行停汽抢修。接到任务后，“冷暖小管家”始终牢记“以安全生产为第一要务”，不惧严寒，不辞艰辛，冒雨勘查施工现场，确保施工安全；卯足干劲，齐心协力，充分发扬热电人“敢打敢拼、善打硬仗”的优良传统；紧急抢修，争分夺秒，不讲条件，不计得失，尽最大努力、最高效率解决问题；做好用户安抚工作，第一时间向被影响供暖的小区用户发送温馨提示短信、接听专工热线等，提供贴心、暖心服务。25日上午9时，经过各部门通力合作，6小时连续作业后，最终完成抢修工作，恢复送汽。目前辖区内已全部恢复供热，居民安全稳定用热得以保障。

11月26日下午，合肥热电管网运行公司的“冷暖小管家”在管辖区域内进行送汽巡检，发现市政府换热站房二次主管网爆管漏水，巡检人员立即反映实时情况。得知此事后，相关负责人亲自赶往现场进行勘查，制定抢修方案；第一时间召集庐阳所“冷暖小管家”到市政府小区驻点，现场为小区用户解决供暖需求，解答用热疑问，面对面接收维修工单。经过近3个小时的奋力抢修，市政府换热站房恢复供暖；现场接收33单维修工单，均已顺利解决。

为全面做好冬季供热保障工作，增进民生福祉，不断增加用户供暖的舒适度和幸福感，合肥热电制定冬供保障方案，成立冬供保障领导小组，明确分工，压实责任，层层落实。各热源厂制定厂用电中断事故应急预案、突发事件应急预案、应急抢险维修工作预案、灰库涨库事故防范应急预案、酸碱氨危险化学品防护应急预案等各类预案，特别是超低排放改造后设备运行应急预案，保障极寒天气下供热系统安全平稳运行；同时组织员工持续开展岗位大练兵活动和技能培训工作，夯实员工专业素质，提高突发事件应急处置能力。这两起抢修事件是对合肥热电“冷暖小管家”应对突发事件处置能力的检验。事实证明，合肥热电“冷暖小管家”是一支经得起考验、顶得了压力、扛得住风雨的专业队伍。

冬季供暖是重要的民生工程、民心工程。合肥热电始终将用户的冷暖放在心上，谋民生之利，解民生之忧。20xx-2021年的供暖工作中，全体“冷暖小管家”将打起12分精神，24小时随时待命，持续秉承“您的.满意，我们的追求”的服务宗旨，贯彻“冷暖小管家，心系你我他”的服务理念，打造“冷暖小管家”服务精品品牌，“把困难留给自己，把方便送给用户”，为广大用户提供高效、优质、专业的供暖服务，确保千家万户过一个温暖、舒适的冬天。

供暖抢修合同篇十七

乙方：

根据需要，甲方将鼎林华府小区供暖项目承包给乙方经营管理，经双方协商一致，特签订本合同。甲乙双方须共同遵守执行，内容如下：

为20xx年11月1日至20xx年3月31日止。

承包管理费为元。

甲方于供暖期内每月底以现金方式支付承包管理费的五分之一。

1、甲方权利义务：

(1)甲方负责锅炉、管道等供暖设备的运作、维修、维护保养和相关费用的支付。

(2)甲方负责提供供暖必备的工具设施和水、电线路及其必要的费用，并保证乙方能正常使用，同时为乙方工作人员提供住宿。

(3)甲方按乙方要求，及时进行设备设施的检查、保养和清理，如锅炉、管道等供暖设备发生故障，乙方必须及时通知甲方，并采取必要措施防止故障扩大，减少损失。

(4)甲方有权对乙方进行各种行政管理，如：卫生、安全、治安消防、综合治理、监督等，特别要禁止火灾等事故发生，一旦发生类似事故，甲方有权追究乙方的责任。

(5)若因甲方提供取暖煤源质量出现问题，导致乙方供热未达到规定标准，由甲方负全部责任。

2、乙方权利义务：

(1)乙方按照东港供暖条例的相关规定按时、按量供暖，工作日内保证室内温度保证在正负16摄氏度。

(2)乙方负责锅炉工的招聘选任工作，保证锅炉工证照齐全，持证上岗，乙方负担其工资发放。

(3)一旦出现锅炉工操作失误造成的一切后果，由乙方负责，与甲方无关。

1、甲方未按约定时间及时维修设备，造成乙方不能按时、按量供暖，甲方承担一切责任。

2、甲方若未按约定方式支付承包管理费，乙方有权中断供热，由此带来的一切后果由甲方承担。

3、乙方供热未达到标准，每延误一天，甲方按照不同程度从承包费用中扣除相应费用。

4、若因停水、停电造成供热中断的，或因供热设施正常的检修和抢修造成锅炉停烧，乙方不承担责任。

本协议自甲乙双方签订之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

房屋建筑地热供暖施工技术运用论文。

建筑给水排水与供暖管道施工技术研究论文。

融资合同：融资合同。

合同-水电安装合同。

贷款合同-借款合同。

金融合同：还款合同。

版权登记合同许可合同。

版权登记合同转让合同。

厂房抵押合同-借款合同。

运输合同：货物配送合同。

供暖抢修合同篇十八

电话：_____________传真：_____________。

地址：_____________地址：_____________。

经甲、乙双方协商一致，甲方向乙方购买供暖设备一套。双方就如下条款达成协议并签定该合同。

一、合同总金额：

乙方向甲方提供_______________设备一套，包含____________________。

该设备总价为人民币(rmb)大写：_____________元整)。

设备包装、运输及运输_____包括在本总价格内，不再另行计取。(约定事项：_____________合同签定后乙方自有归甲方所有。)。

二、订购设备及乙方工作范围。

1、采购设备：_____________。

2、乙方工作范围：

2.1产品配置表。

2.2?产品设备的提供。

2.3工程施工图的设计。

四、产品技术及质量标准。

详见产品使用手册、说明书及相关质量检验报告。

五、双方职责。

1、甲方职责。

2、乙方职责。

2.1负责甲方采暖产品的提供。

2.2?负责采暖系统施工图设计。

2.3乙方在确认的时间内，按期、保质保量完成任务。

六、供货周期。

1、本项目总期限为_____日，乙方保证在约定期限内提_____品及施工图。

本项目产品配置图约_____个工作日;。

本项目设计施工图约_____个工作日;。

本项目设备到场约_____个工作日。

2、产品验收约定。

2.1产品验收结束后，乙方应交甲方《采暖系统平面施工示意图》一份。

2.2验收产品按产品型号数量按《产品配置表》中所列各项确认。

七、产品保修。

产品质保期。

八、付款方式：_____________。

1、合同签订之日，甲方须支付合同总额的_____%总计人民币(rmb)__________元(大写：_________元整)。

2、产品到场并由甲方验收合格签字后，甲方须支付合同总金额的_____%总计人民币___________元(大写：_____________?元整)。

九、违约责任。

1、因乙方责任造成甲方或第三人财产损失及人身伤亡的，由乙方承担所有的赔偿责任。

2、若乙方提供的设备出现质量问题或无法在本合同约定时间内到达甲方指定交货地点，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方退还已支付的款项。

3、甲方应按合同约定履行付款义务。

4、如因甲方原因造成乙方损失的，甲方需负责赔偿乙方损失。

十、补充合同与无效承诺。

本合同未尽事宜，甲、乙双方应友好协商解决，并另行签订补充合同。凡甲方任何个人。

未经授权对乙方所做的未在合同与补充合同之内的承诺，均属于无效承诺，乙方概不负责。

13、本合同一式两份，甲、乙双方各壹份，经双方签字或盖章后生效。

公司账户：_____________。

开户名称：_____________。

开户账号：_____________。

开户行：_____________。

销售经理：_____________。

_____年_____月_____日。