注册合同监理(汇总13篇)

合同是保障各方权益，规范交易行为的法律工具。如何确保合同的可执行性和合法性，避免违约和法律风险？您可以参考以下合同范文，了解合同的一般结构和常用表达方式。

注册合同监理篇一

1.《建设工程委托监理合同》的标的是( )。

a.技术 b.服务 c.行为 d.酬金

答案b

2.专用条件是对通用条件的( )。

a.补充 b.修改 c.补充和修改 d.解释说明

答案c

3.委托监理合同的通用条件是( )。

a.标准条件 b.修改条件 c.专用条件 d.补充条件

答案a

4.委托人和监理人签订合同的根本目的是( )。

a.选择合适的监理单位

b.确定监理的范围

c.监理报酬的计算

d.明确双方的权利和义务关系

答案d

5.在选择工程施工分包单位方面，监理人有( )。

a.选定权 b.批准权和否决权 c.建议权 d.直接指定权

答案b

6.监理人获得奖励办法可根据( )，在专用条件相应的条款内写明。

a.双方协商确定的办法

b.当地的标准水平

c.国家颁布的合理化建议奖励办法

d.监理人的要求

答案c

7.由于非监理人的原因而使监理工作暂停超过( )以上，监理人可按照规定，单方面终止合同。

a.一个月 b.二个月 c.五个月 d.六个月

答案d

8.委托监理合同赋予监理人的权利不包括( )。

a.获得酬金权利

b.终止合同权利

c.获得奖励的权利

d.工程设计的建议权

答案d

9.监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，可以发布的指令不包括( )。

a.开工令 b.停工令 c.复工令 d.验收令

答案d

10.《建设工程委托监理合同》规定，下列( )应属于附加监理工作的范围。

a.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划

b.不可抗力事件发生后的善后工作

d.发包人要求监理人协助办理的.与政府行政管理部门的外部协调工作

答案d

11.监理合同示范文本规定，因( )，属于监理服务的额外工作。

a.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间

b.委托人要求增加的监理工作范围

c.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作

d.承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容

答案c

12.关于委托人提供物质服务的说法，错误的是( )。

a.属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人

b.如果约定应由委托人提供的设备而由监理人自备，应给监理人适当的经济补偿

c.物质服务是免费向监理人提供的合同专用条件约定的设备、设施和生活条件

d.一般不包括交通设备、办公用房和生活用房

答案d

13.关于委托人提供的人员服务说法错误的是( )。

a.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员

b.涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示

c.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责

d.人数和服务时间应在专用条件中写明

答案b

14.按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中，( )不违反监理人员应遵守的职业道德。

a.向其他人泄露委托人申明的秘密

b.从承包方获取提前工期奖金

c.帮助承包人完善施工组织设计

d.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔

答案c

15.监理合同生效日指的是( )。

a.合同签字日

b.合同履行日

c.合同磋商日

d.合同起草日

答案a

16、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应( )。

a、由承包商承担的风险责任

b、给予费用补偿并顺延工期

c、给予费用补偿但不顺延工期

d、给予工期顺延但不给费用补偿

答案d

17、fidic《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指( )。

a、工程保修期

b、承包商的施工期

c、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限

d、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

答案a

18、下列财产中，( )不得抵押。

a、土地所有权 b土地使用权 c、房屋 d、交通运输工具

答案a

19、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( )

b、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

d、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

答案b

20、合同争议的解决顺序为( )

a、和解—调解—仲裁—诉讼

b、调解—和解—仲裁—诉讼

c、和解—调解—诉讼—仲裁

d、调解—和解—诉讼—仲裁

答案a

注册合同监理篇二

合同条款中规定，接受预付款前应提供( )。

a.履约担保

b.预付款担保

c.定金担保

d.实物担保

正确答案：b

第 2 题

建设工程合同的公证与签证，在法律上的相同之处是( )。

a.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

b.效力相同，即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

c.适用范围相同，即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式

d.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证

正确答案：d

第 3 题

(2008年)在fidic的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。

a.开标

b.发出中标函

c.提交履约保证

d.开工

正确答案：c

第 4 题

fidic施工合同条件中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。

a.合同签字日

b.下达开工令

c.基准日

d.风险事件发生日

正确答案：c

第 5 题

依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。

a.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

b.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

c.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

d.委托人拒付合理化建议奖

正确答案：b

第 6 题

项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。

a.委托代理

b.法定代理

c.指定代理

d.转代理

正确答案：a

第 7 题

接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。

a.要约到达受要约人之前

b.承诺通知到达要约人之前

c.承诺通知发出之前

d.承诺通知到达要约人之后

正确答案：a

第 8 题

承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于( )。

a.工程延误索赔

b.工程变更索赔

c.工程加速索赔

d.合同工期索赔

正确答案：c

第 9 题

某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应( )。

a.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

b.修改招标文件后重新招标

c.改为直接发包

d.用原招标文件重新招标

正确答案：b

第 10 题

某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是( )。

a.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

b.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

c.承包人按合同约定的.拖期违约金的计算办法承担违约责任

d.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

正确答案：c

第 11 题

建设单位提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后( )，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。

a.1个月

b.3个月

c.6个月

d.12个月

正确答案：c

第 12 题

甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是( )。

a.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人

b.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可

c.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

正确答案：d

第 13 题

能够作为保证人的是( )。

a.法人的职能部门

b.公司

c.学校

d.幼儿园

正确答案：b

第 14 题

某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应( )。

a.按实际交货数量支付

b.按订购数量支付

c.待供货方补足数量后再按订购数量支付

d.按订购数量支付但扣除少交部分的违约金

正确答案：b

第 15 题

实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由( ) 以书面形式通知承包人。

a.总监理工程师

b.监理人

c.发包人

d.总监理工程师代表

正确答案：c

第 16 题

在订立合同时( )即可采用格式条款。

a.与对方协商一致

b.通知对方

c.未与对方协商

d.在要约中明确

正确答案：c

第 17 题

承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。

a.发包人承担

b.承包人承担

c.发包人和承包人共同分担

d.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付

正确答案：a

第 18 题

某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图样施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )。

a.审查单位与监理单位共同承担

b.承包人与审查单位连带承担

c.承包人全部承担

d.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失

正确答案：c

第 19 题

作为一个有经验承包商在投标阶段不可能合理预见的风险事件，如果承包商发生损失，按承包商受到的实际影响给予补偿;如果( )获得好处，也应取得相应的利益。

a.发包人

b.承包商

c.工程师

d.特殊分包商

正确答案：a

第 20 题

(2010年)某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为( )。

a.自2月1日始，至12月5日止

b.自2月1日始，至12月20日止

c.自2月5日始，至12月5日止

d.自2月5日始，至12月20日止

正确答案：a

注册合同监理篇三

1抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。以下财产中属于可以抵押的是(a)。

a抵押人所有的房屋和其他地上定着物b土地所有权。

c宅基地土地使用权d依法被监管的财产。

2保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的经济制度。下列关于保险应具备的特征说法错误的是(c)。

c保险人须对危险所造成的损失给予精神补偿d保险合同有法律约束力。

3、合同履行后，定金可收回或抵作价款。收受定金的一方不履行合同的，应(c)返还定金。

a、原价b、三倍c、两倍d、按违约金额。

4、留置的期限一般规定，债务人应在(a)的期限内履行债务。

a、不少于两个月b、一个月内c、10天内d、不少于一个月内。

5、保证方式没有约定或约定不明确的，按(b)承担担保责任。

a、保证b、连带保证c、违约d、合同。

6、甲需购进价值100万元的设备，甲应预付定金(a)万元。

a、20b、30c、40d、50。

7、保险合同中的保险人对于(c)事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。

a、一切b、偶然c、合同约定d、自然。

8、我国的《建筑法》是以规范建筑市场行为为出发点，以(a)为主线的基本法律规范。

a、建筑工程质量和安全b、建筑市场发展。

c、建筑经济发展d、建筑经济利益。

9、8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》，施行于(a)。

a、.1.1b、2000.2.1c、.1.1d、2001.2.1。

10、根据不同的分类方式，工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类，下列不正确的是(a)。

a、项目开发招标b、项目总承包招标。

c、堪察设计招标d、工程施工招标。

多选题。

1建筑法是指调整建筑活动的法律规范的总称。下列属于建筑法的立法目的的是(abcd)。

a加强对建筑活动的监督管理b、维护建筑市场秩序。

c保证建筑工程的质量与安全d、促进建筑业健康发展e调整建设工程活动。

2建筑工程的从业人员包括(abde)。

a水暖设备安装人员b、建筑师c、营造师。

3、建筑安全生产管理包括以下(ab)。

a纵向管理b横向管理c施工现场管理。

d，纵向、横向混合管理e纵向、横向和施工现场混合管理。

4民事诉讼法特有的原则是(abc)。

a当事人诉讼权利平等原则b调解原则。

c辩论原则d强制原则。

e人民检察院对民事审判活动实行法律监督。

5下列情况属于担保方式具体体现的有(abc)。

a、保证人与债权人以书面形式订立保证合同。

b、债务人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。

e、债权人将债务人的亲戚留置以使债务人履行合同。

6、采用抵押方式担保时，抵押人和抵押权人应以书面形式订立抵押合同，法律规定应当。

办理抵押物登记的，抵押合同自登记之日起生效。抵押合同应该包括下列(bcde)。

a被担保的主债权种类、数额b债务人履行债务的期限。

c抵押担保的范围d当事人认为需要约定的其他事项。

e担保人的情况。

7保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同，保证合同应包括以下(abcde)。

a被保证的主债权种类、数量b保证人与债权人的情况说明。

c债务人履行债务的期限d保证的方式e保证担保的范围。

8仲裁协议应包括下列内容(abc)。

a.请求仲裁的意思表示b仲裁事项c选定的仲裁委员会。

d仲裁协议书的签订e仲裁委员会成员情况。

9根据我国《仲裁法》第四章的规定，仲裁程序主要有(abcd)。

a申请b受理c开庭d裁决e、申请撤销裁决。

10下列说法正确的是(bcd)。

a、仲裁的发生是以双方当事人自愿为前提。

b、仲裁的客体是当事人之间发生的一定范围的争议。

c仲裁须有三方活动主体d裁决具有强制性e裁决不具有强制性。

注册合同监理篇四

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选答案中，只有1个最符合题意。)。

1、监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收，签署(d)意见。

2、下面表述中错误的一项为(d)。

a.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作。

b.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案。

c.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展。

d.监理大纲、监理规划、监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可。

3、建设工程监理的基本程序宜按(d)实施。

a.编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作。

b.编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作。

c.监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收。

d.成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料。

4、项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动，称为(d)。

a.平行检验b.交接检验c.隐蔽工程验收d.互检。

5、《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程(c)使用年限。

a.经济b.最长c.合理d.法定。

6、下列各项活动中，(d)属于工程建设监理。

a.质量、工期、投资控制b.质量、工期、施工成本控制。

c.制定设计文件并对设计目标控制d.确定工程项目总目标。

7、项目监理人员应参加由(b)组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。

a.总承包单位b.建设单位c.设计单d.监理单位。

8、凡是(b)的单位，均可称为监理单位。

a.经监理资质管理部门审查批准b.取得监理资质证书，具有法人资格。

c.从事工程建设监督管理活动d.从事工程建设招标代理活动。

9、某甲级工程监理企业在资质年检时，取得监理工程师注册证书的人员为20人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为(b)。

a.合格b.基本合格c.不合格d.基本不合格。

10、如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在(c)关系。

a.对立b.统一c.既对立又统一d.既不对立又不统一。

11、工程监理企业应当排除各种干扰，客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有(c)性。

a.公平b.科学c.独立d.公正。

12、工程建设的()阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。

a.可行性研究b.项目决策c.勘察设计d.施工。

13、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是(b)。

a.有大量的隐蔽工程b.施工中未及时进行质量检查。

c.工程质量的评价方法具有特殊性d.工程质量具有较大的波动性。

14、工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，(c)属于监控主体。

a.设计单位b.施工单位c.工程监理单位d.勘察单位。

15、施工图设计文件审查是(c)对施工图进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查。

a.建设行政主管部门b.工程质量监督机构。

c.依法认定的设计审查机构d.设计主管部门。

16、施工过程中由于种种原因停工，复工时必须有(d)的复工指令方可复工。

a.业主代表b.施工单位负责人。

c.监督站负责人d.监理工程师。

17、对于质量控制点，一般要(a)，再制订对策和措施进行预控。

a.事先分析可能造成质量问题因b.事先分析施工过程中的关键工序。

c.分析施工过程中的薄弱环节d.分析施工过程中质量不稳定的工序。

18、施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时，则应执行(d)程序。

a.质量预控b.承包商自检c.质量检验d.技术复核?

19、按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作。

的人员一般为(b)。

a.监理员b.专业监理工程师c.总监理工程师代表d.总监理工程师。

20对拟验收的单位工程，总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评估报告”，“工程质量评估报告”要由(b)共同签署。

a.建设单位、设计单位、施工单位、监理。

注册合同监理篇五

1、转让是属于合同主体的变更。()。

a、是。

b、否。

2、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段()。

a、是。

b、否。

3、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率()。

a、是b、否。

4、业主或监理单位任何一方向另一方要求的赔偿，若没有遵守索赔程序，就丧失了索赔的权利。()。

a、是。

b、否。

5、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。()。

a、是。

b、否。

6、fidic条款10.1款载明，承包商应在收到中标函之后28天内，提供履约担保。()。

a、是。

b、否。

7、招标是要约，投标是承诺。()。

a、是。

b、否。

8、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等()。

a、是。

b、否。

c、是。

d、否。

9、根据《经济合同法》的规定，经济合同不包括技术合同()。

a、是。

b、否。

10、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员()。

a、是。

b、否。

单项选择题。

1、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应()。

a、经工程师批准。

b、经发包人批准。

c、由承包人自行决定。

d、由承包人通知发包人。

2、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人()。

a、以不属于自己的原因拒绝索赔要求。

b、认为要求合理，先行支付后再向业主索赔。

c、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告。

d、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告。

3、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的()不属于工程师的权力。

a、检查承包人现场同期的记录。

b、指示承包人缩短合同工期。

c、当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定。

d、把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中。

4、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是()。

a、由业主负责。

b、由设计单位负责。

c、由承包商负责。

d、由业主与承包商各负一半。

5、发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由()保管。

a、发包人。

b、承包人。

c、工程师。

d、发包人与承包人共同。

6、因总监理工程师在施工阶段管理不当，给承包人造成了损失，承包人应当要求()给予补偿。

a、监理人。

c、发包人。

d、发包人和监理人。

7、驻地监理工程师代表的工作，应直接对()负责。

a、业主。

c、承包商。

d、分包商。

8、按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由()办理保险。

a、发包人。

b、承包人。

c、发包人和承包人共同。

d、监理人。

9、颁发接收证书之日即为。

a、竣工日。

b、合同解除日。

c、缺陷责任期结束日。

d、完工日。

10、设计招标应采用（）方式进行招标。

a、公开。

b、邀请。

c、询价。

d、方案竞选。

11、能够作为保证人的为()。

a、法人的职能部门。

b、公司。

c、学校。

d、幼儿园。

12、某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方()。

a、不必追究对方的违约责任。

b、按300t的数量计算违约金。

c、按100t的货款计算违约金。

d、按逾期15天的时间计算违约金。

13、承包人采购的材料，在使用前应（）。

a、按工程师的要求进行检验。

b、由发包人负责检验。

c、检验费由发包人承担。

d、不合格可使用。

14、承包人负责采购的材料和设备，应()。

a、发包人负责检验试验，费用发包人承担。

b、发包人负责检验试验，费用承包人承担。

c、承包人负责检验试验，费用承包人承担。

d、承包人负责检验试验，费用发包人承担。

15、工程建设施工由于设计方面的原因造成质量缺陷，由施工单位负责维修，其费用()。

a、由施工单位直接向设计单位索赔。

b、由设计单位全额承担。

c、由建设单位全额承担。

d、通过建设单位向设计单位索赔，不足部分由建设单位负责。

16、《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括()。

a、增加合同中约定的工程量。

b、删减承包范围的工作内容交给其他人实施。

c、改变承包人原计划的工作顺序和时间。

d、更改工程有关部分的'标高。

17、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保是()。

a、定金。

b、抵押。

c、质押。

d、留置。

18、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。

a、节省招标费用。

b、招标时间短。

c、减小合同履行过程中承包不违约的风险。

d、竞争激烈。

19、如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为()。

a、正常监理工作。

b、附加监理工作。

c、额外监理工作。

d、新的委托监理合同工作。

20、仲裁委员会的裁决，当事人应当履行。一方当事人不履行，另一方当事人可以向()申请执行。

a、行政管理机关。

b、人民法院。

c、仲裁委员会。

d、调解委员会。

21、建设工程勘察合同法律关系的客体是指()。

a、物。

b、智力成果。

c、行为。

d、财。

22、能够留置的财产仅限于（）。

a、不动产。

b、动产。

c、专利权。

注册合同监理篇六

b泥沙和漂浮物。

c水位。

d流量。

选b。

2.地表水取水构筑物分为固定式和活动式两大类，下列何项属于固定式取水构筑物型式?

a岸边式缆车式水泵直接吸水式。

b岸边式河床式浮船式。

c岸边式河床式斗槽式。

d河床式斗槽式渗渠。

选c。

3.粒径不均匀滤料在反冲洗时处于流态化状态，反冲洗结束后产生较大粒径滤料分布在下层的自然分层现象，其主要原因是：

a大粒径滤料密度较大，容易先沉到下层。

b大粒径滤料比表面积较小，下沉时受水流阻力较小，容易先沉到下层。

c大粒径滤料受水的.浮力较小，容易先沉到下层。

d大粒径滤料不受水中颗粒布朗运动撞击作用。

选b。

a靠近支流河道出口处的支流河道上。

b支流河道出口处的干流河道上。

c支流河道出口处的上下游足够距离的干流河道上。

d支流河道和干流河道汇合处夹角最小的地方。

选c。

5.选择岸边式取水构筑物的位置，除了水量充沛，水质、地质条件较好，水位变化幅度不大的条件外，还应要求：

a江河岸边较陡，主流近岸，岸边有足够水深。

b江河岸边平坦，风浪不大，河床有足够水深。

c江河岸边平坦，水流顺直，岸边有足够场地。

d江河岸边较陡，主流冲顶，岸边有足够水深。

选a。

注册合同监理篇七

1.根据《建设工程委托监理合同》规定，监理人对(ace)有建议权。

a.生产工艺设计变更。

b.工程分包人的资格。

c.确定设计标准。

d.调换承包人工作不力的有关人员。

e.选择工程总承包人。

2.监理人的附加工作包括(cde)。

a.非监理人原因而终止的监理业务的善后工作。

b.恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。

c.非监理人原因使监理工作延误增加的工作量。

d.非监理人原因承包合同不能按时竣工而延长的监理时间。

e.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准。

3.我国现行的监理费计算方法有(abcd)。

a.按监理工程概预算的百分比计算。

b.按参与监理工作的年度平均人数计算。

c.由甲乙双方按商定的其他方法计算。

d.中外合资、合作、外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定。

e.按委托人提出的方法。

4.关于监理人的责任限度说法错误的是(de)。

a.监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任。

b.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责。

c.不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任。

d.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任。

e.因监理人失职造成损失，监理应承担全部责任。

5.设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括(ad)。

a.发包人与设计协商并经设计人同意。

b.设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同。

c.该部分设计成果需经设计人审查批准。

d.设计人不对该部分的设计质量承担责任。

e.设计人对该部分设计未能按时交付承担责任。

6.下列关于对设计错误的处理正确的是(bce)。

a.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变。

c.损失严重的，应向发包人支付赔偿金。

d.赔偿金累计总额应不超过设计费用。

e.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分比计算，写入相关条款。

7.设计人在各设计阶段的工作任务是(abcd)。

a.编制方案设计b.费用的支付。

c.设备设计的编制d.参加初步审查。

e.参与工程施工招标。

8.下列各项中同属于勘察和设计合同示范文本条例的是(abce)。

a.发包人应提供的资料b.费用的支付。

c.双方责任d.工程概况。

e.违约责任。

9.不适用固定价格合同的工程项目是(ade)。

a.工期较长工程b.工期较短工程。

c.施工简单工程d.施工复杂工程。

e.紧急工程。

10.按施工合同示范文本规定，应由承包人承担的工作不包括(ab)。

a.确定水准点和坐标控制点。

b.将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点。

c.提供进度统计报表。

d.提供和维修围栏设施。

e.做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护。

11.关于固定总价合同说法中错误的是(ab)。

a.固定总价合同的价款是不可调整的。

b.工程承包中采用的总价合同属于此类合同，但单价合同不属于。

c.约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担。

e.在约定的风险范围内合同价款不做调整。

12.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有(ab)。

a.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求。

b.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收。

c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格。

d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单包人单独进行的试车记录。

e.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求。

13.关于对工程量确认的说法中错误的是(ce)。

a.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计算。

b.承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效。

c.工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加。

d.承包人原因造成返工的工程量不予计量。

e.工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效。

14.下列关于竣工验收的提法正确的是(ae)。

a.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收。

b.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书。

c.工程严禁任何部分甩项竣工。

d.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过之日。

e.竣工验收合格的工程移交发包人使用。

15.下列关于合同价款说法中错误的是(cde)。

a.标准化合同协议书内要求填写合同价款。

b.非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内。

d.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况。

e.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出。

16.发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则应做的工作不包括(ace)。

a.向承包人发出必须提前竣工的指令b.与承包人协商并签订提前竣工协议。

c.负责修改施工进度计划d.为承包人提供赶工的便利条件。

e.减少对工程质量的检测试验项目。

施工合同条件规定的指定分包商，其特点不包括(ac)。

a.由业主选定并管理。

b.与承包商签订合同。

c.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支。

d.承担不属于承包商应完成工作的施工。

e.由承包商负责协调管理。

18.按照fidic施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述错误的是(ac)。

a.当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告。

b.当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提出索赔要求。

c.当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担。

d.由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理。

e.分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任。

19.关于争端裁决委员会成员的说法错误的是(ac)。

a.双方提名的成员代表各自的单方利益。

b.成员不得在业主、承包商或工程师处担任职务。

c.提交仲裁时，可以继续被任命为仲裁人。

d.委员会中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益。

e.没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议。

20.在fidic《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括(abe)等。

a.不可预见的外界条件。

b.施工中遇到文物和古迹。

c.异常不利的气候条件。

d.业主或其他承包人的干扰。

e.后续法规的调整。

注册合同监理篇八

1.甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有(bde )。

a.合同主体不变，仍为甲乙公司

b.转让必须征得乙公司同意

c.丙公司只能对甲公司行使抗辩权

d.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任

e.丙公司应承担与主债务有关的从债务

2.合同履行中当事人承担违约的责任形式有( abce)。

a. 支付违约金 b. 赔偿损失

c. 采取补救措施 d. 追缴财产

e. 继续履行

3.建筑工程一切险的保险责任期限自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起，至(ad )之日止，以先发生者为准。

a.工程所有人签发完工验收证书

b.承包人完成施工任务

c.工程所有人组织工程验收

d.工程所有人实际占用全部工程

e.保修期满

4.关于合同成立时间的说法，正确的是(abd )。

a.要式合同自双方当事人签字时成立

b.不要式合同在承诺生效时成立

c.要式合同在承诺生效时成立

d.以信件订立的.合同在签订确认书时成立

e.以数据电文订立的合同在承诺生效时成立

5.关于合同撤销权说法正确的是( abce)。

a.可撤销合同只涉及当事人意思表示不真实的问题

b.具有撤销权的人自知道或应该知道撤销事由之日起1年内未行使撤销权，该权消灭

c.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或以自己的行为放弃撤销权

d.合同撤销的后果与合同无效的后果不同

e.当事人提出请求是合同被变更、撤销的前提

6.委托监理合同中，属于监理人的义务包括(abd )。

a.按合同约定派驻人员

b.使用委托人提供的设施完成工作后应归还

c.将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方

d.负责工程施工中有关各方的协调管理

e.负责办理施工有关的行政批准手续

7.由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场费，发包人应承担的责任包括( abc)。

a.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算

b.工期按实际延误的工日顺延

c.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费

d.付给勘察机构适当的利润

e.继续提供必要的生活条件

8.建设工程施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容不包括(bd )。

a.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地

b.提供和维护非夜间施工使用的照明

c.开通施工场地与城乡公共道路的通道

d.保证施工场地清洁，符合环境卫生管理有关规定

e.确定水准点与坐标控制点，并进行现场交验

9.依据施工合同示范文本规定，施工中涉及的应由承包人承担的费用不包括( abd)。

a.施工中发现文物的保护费用

b.承包人在毒害性环境下施工的安全保护措施费

c.承包人施工中出现安全事故的相应费用

d.施工现场内第三方人员的生命财产保险费

e.超出设计图纸范围工程量中的材料费

10.当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查。属于有效的证据包括(abe )。

a.工程师书面指令

b.施工会议纪要

c.招标文件中的投标须知

d.招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答

e.检查和试验记录

注册合同监理篇九

1根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》，下列关于工程进度款的说法不正确的是()。

a.工程进度款支付方式或按月工程进度或按付款计划表申请付款。

b.发包人应在收到承包人提交的付款申请报告之日起的25日内审查并支付。

d.按月工程进度申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础。

参考答案:c。

2下列流水施工参数中，属于工艺参数的是。

a.施工过程。

b.施工段。

c.流水步距。

d.流水节拍。

参考答案:a。

3运用现金流量图可以全面、形象、直观地表示现金流量的三要素：()。

a.资金数额、方向、期间。

b.资金数额、流入、时间点。

c.大小、流出、时间段。

d.大小、方向、时间点。

参考答案:d。

4根据《合同法》，执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的'物的，则()。

a.无论价格升降，均按新价格执行。

b.遇价格上涨时，按照新价格执行。

c.无论价格升降，均按原价格执行。

d.遇价格上涨时，按照原价格执行。

参考答案:d。

5在单因素敏感性分析中，当下降幅度为5.91%、项目投资额降低幅度为25.67%、经营成本上升幅度为14.82%时，该项目净现值为0，按净现值对、投资额、经营成本的敏感程度由大到小排序，依次为()。

a.——投资额——经营成本。

b.——经营成本——投资额。

c.投资额——经营成本——。

d.经营成本——投资额——。

参考答案:b。

6在评价投资方案经济效果时，如果a,b两个方案中缺少任何一个，另一个就不能正常运行，则a,b两方案称为()。

a.组合型。

b.互补型。

c.混合型。

d.相关型。

参考答案:b。

7静态投资包括建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费及()。

a.生产预备费。

b.调整预备费。

c.不可预见费。

d.因工程量误差而引起的工程造价的增减。

参考答案:d。

8根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法，正确的是()。

a.评标委员会成员为7人以上单数。

b.联合体中标的，由联合体牵头单位与招标人签订合同。

c.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

d.投标人应在递交投标文件的同时提交履约保证金。

参考答案:c。

9我国甲级工程造价咨询单位中从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的人员分别不少于()人。

a.20和10。

b.20和8。

c.12和8。

d.12和6。

参考答案:a。

10在融资的每股收益分析中，根据每股收益的无差别点，可以分析判断()。

a.企业长期资金的加权平均资金成本。

b.市场投资组合条件下股东的预期收益率。

c.不同销售水平下适用的资本结构。

d.债务资金比率的变化所带来的风险。

参考答案:c。

11在投资项目经济评价的不确定性分析中，敏感性分析的主要目的是()。

a.分析不确定因素的变化对项目评价指标的影响。

b.度量项目风险的大小。

c.判断项目承担风险的能力。

d.分析不确定因素发生变化的概率。

参考答案:a。

12在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后()h内向监理人提交书面报告。

a.24。

b.48。

c.72。

d.96。

参考答案:a。

13发达国家一般按照投资来源不同，将项目划分为政府投资项目和()。

a.企业投资项目。

b.国外投资项目。

c.私人投资项目。

d.国际投资项目。

参考答案:c。

14按照我国现行规定，外商投资企业总额1200万美元，注册资本最低要求是不得低于()。

a.420万美元。

b.500万美元。

c.400万美元。

d.480万美元。

参考答案:b。

15在组织建设工程流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是().

a.流水节拍。

b.施工段。

c.流水强度。

d.施工过程。

参考答案:b。

a.1。

b.2。

c.3。

d.4。

参考答案:a。

17美国有关工程造价的定额、指标、费用标准等一般是由()制订。

a.政府建设主管部门。

b.土木工程师学会。

c.各专业协会、大型工程咨询公司。

d.建筑师学会。

参考答案:c。

18根据国家现行规定，下列关于建设项目竣工验收的表述正确的是()。

a.无论规模大小，建设项目完工后均应进行初验，然后进行正式验收。

b.建设项目竣工图应由施工单位绘制并加盖“竣工图”标志。

c.由项目主管部门或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。

d.施工单位必须及时编制竣工决算，分析投资计划执行情况。

参考答案:c。

19某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有()条。

a.1。

b.2。

c.3。

d.4。

参考答案:b。

20作为施工承包单位计划体系的重要内容，项目管理实施规划应()主持编制。

a.在开工之前由承包单位技术负责人。

b.在开工之前由施工项目经理。

c.在投标之前由承包单位技术负责人。

d.在投标之前由施工项目经理。

参考答案:b。

注册合同监理篇十

1.依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同履行方式不明确的，按照( )的方式履行。

a.法律规定

b.有利于实现债权人的目的

c.有利于实现债务的目的

d.有利于实现合同目的

2.在建设工程合同中，合同当事人一般应当具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的 资质条件，这是合同生效条件中( )的具体表现。

a.当事人必须是法人组织

b.意思表示真实

c.不违反法律或社会公共利益

d.当事人具有相应民事权利和民事行为能力

3.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付， 则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。

a.撤销合同，无需通知对方

b.撤销合同，但应当通知对方

c.解除合同，无需通知对方

d.解除合同，但应当通知对方

4.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当()。

a.仅允许排名前五名的投标人参加投标

b.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量

c.由排名第七的递补，维持六家投标人

d.重新进行资格预审

5.施工中。监理工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分 享，由( )。

a.由发包人分担或分享

b.由承包人分担或分享

c.由发包人和承包人另行约定

d.由监理工程师确认

6.(2008年真题)某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、 工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为( )。

a.3月1日

b.3月15日

c.3月18日

d.3月20日

7.(2009年真题)按照fidic《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分 包商向承包商提出索赔时，承包商( )。

a.可以拒绝索赔

b.应承担全部责任

c.先行赔偿再向业主追索

d.代替分包商向工程师递交索赔报告

8.合同一方当事人通知资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同( )。

a.自然终止

b.归于无效

c.仍然有效

d.可以撤销

9.(2008年真题)某材料采购合同中，双方约定的违约金是l0万元，由于供货方违约不能 交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无 其他损失)，若停工待料采购方的.损失为50万元。供货方应支付的违约金应为( ) 万元。

a.10

b.20

c.30

d.50

10.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响表述，错误的是( )。

a.不影响合同的效力

b.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，合同仍有效

c.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人

d.部分影响合同的效力

注册合同监理篇十一

1.下列关于合同价款说法正确的是()。

a.标准化合同协议书内要求填写合同价款。

b.非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内。

d.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况。

e.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出。

答案ab。

2.关于固定价格合同说法正确的是()。

a.合同的价款是不可调整的。

b.工程承包中采用的总价合同属于此类合同，但单价合同不属于。

c.约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担。

e.在约定的风险范围内合同价款不再调整。

答案cde。

3.有关成本加酬金合同的正确描述是()。

a.合同双方分担风险。

b.一般用于工期较长的工程合同中。

c.发包人负担工程成本。

d.发包人支付承包人酬金。

e.可用于灾后修复工程。

答案cde。

4.发包人原因延期开工时，工程师应()。

a.以书面形式及时通知承包人。

b.赔偿承包人由此造成的损失。

c.批准工期顺延。

d.审核由此给承包人造成的损失。

e.口头通知承包人。

答案acd。

5.下列关于发包人供应的材料与约定不符时的处理原则，叙述正确的是()。

a.单价不符，由发包人承担所有差价。

b.到货时间早，发包人承担保管费。

c.数量多，由承包人负责运出工地。

d.规格不符，承包人可拒收。

e.延误的工期不予顺延。

答案abd。

6.工程师对质量控制和处理有关内容的说法正确的是()。

a.发包人对工程质量有特殊要求的，应支付由此产生的追加合同价款。

b.工程师发现工程质量达不到要求，应要求承包人返工。

c.工程师检查验收合格后，又发现质量问题，应由工程师负责。

d.因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担。

e.工程师检验影响施工正常进行，应由发包人承担责任。

答案abd。

7.关于施工质量控制说法正确的是()。

a.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到则予拒收。

b.双方对质量有争议，由合同协议书中约定的工程质量监督部门鉴定。

c.承包人应随时接受工程师及委派人员的检查。

d.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。

e.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担。

答案acd。

8.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有()。

a.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求。

b.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收。

c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格。

d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录。

e.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求。

答案ab。

9.工程师发布暂停施工的原因包括()。

a.外部条件的变化。

b.协调管理的需要。

c.施工质量不合格。

d.施工中遇到古迹需保护。

e.承包人调换技术员。

答案abcd。

10.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有()。

a.设计变更。

b.非承包人原因停电。

c.分包人的施工干扰。

d.发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行

e.交通部门修理公路影响材料运输进度。

答案abde。

11.有关变更的说法，正确的是()。

a.工程变更分为设计变更和其他变更两类。

b.工程中常发生的变更是设计变更。

c.其他变更仅指工程质量标准变更。

d.承包人不可要求设计变更。

e.只有发包人才能提出设计变更。

答案ab。

12.工程师可以就()方面向承包人发出变更通知。

a.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸。

b.增减合同中约定的工程量。

c.改变有关工程的施工时间和顺序。

d.其他有关工程变更需要的附加工作。

e.变更工程质量标准。

答案abcd。

13.对于确定变更价款的程序，应该是()。

a.承包人在工程变更确定后14天内，提出变更价款要求的报告。

b.工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后14天内给予答复。

c.工程师确认的追加合同价款，与工程进度款同期支付。

d.施工中与其他承包商发生干扰后提出变更合同价款的报告。

e.未向工程师提出变更价款报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整。

答案abce。

14.确定变更价款的原则包括()。

a.应维持承包人投标报价单内的竞争水平。

b.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款。

c.合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。

答案abcd。

15.关于对工程量确认的说法正确的是()。

a.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计量。

b.承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效。

e.工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效。

答案abd。

16.工程进度款的计算内容包括()。

a.实际完成的工程量价款。

b.工程师批准的索赔款。

c.本期应扣回的预付款。

d.设计变更调整的合同款。

e.保修金的退还。

答案abcd。

17.工程师对不可抗力风险的识别和防范内容有()。

a.识别可能发生不可抗力的因素。

b.督促当事人转移不可抗力风险。

c.督促承包人采取有效防范措。

d.审核不可抗力对承包商造成的损失。

e.发生不可抗力采取的有效手段。

答案abce。

18.有关联动无负荷试车的说法错误的是()。

a.由承包人组织。

b.试车合格，工程师签字。

c.发包人按要求做好准备工作。

d.由发包人组织e.双方签字确认试车合格。

答案abc。

19.关于竣工验收下列说法正确的是()。

a.实行监理的工程，工程竣工报告必须经总监理工程师签署意见。

b.当各方不能形成一致意见时，应报当地建设行政主管部门协调。

c.发包人收到竣工验收报告28天内不组织验收视为验收报告已被认可。

d.发包人收到竣工验收报告28天内确认视为验收报告已被认可。

e.因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，需签订部分竣工协议。

答案abc。

20.关于正常使用条件下的最低保修期限的说法正确的是()。

a.基础设施工程，房屋建筑的主体工程为该工程的合理使用年限。

b.屋面防水工程为5年。

c.有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为2年。

d.供热、供冷系统，为2个采暖期、供冷期。

e.电气管线、给排水管道为2年。

答案abde。

注册合同监理篇十二

1、施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求做出任何表示，则应视为( c )。

a、工程师已拒绝索赔要求 b、承包人需提交现场记录和补充证据资料

c、承包人的索赔要求已成立 d、需等待发包人批准

2、材料采购约定由采购方自提货物，合同在履行过程中，供货方提前1个月将订购物资运抵项目所在地的车站并向采购方发出提前提货通知，且交付数量多于合同约定的尾差，(d )。

a、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

b、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

c、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

d、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

3、建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由( d )确定合同是否无效。

a、发包人确认 b、工程师确认 c、建设管理部门 d、人民法院

4、下列行为中不符合暂停施工规定的是( c )。

a、工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令

b、工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见

c、承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工

d、工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复

5、下列关于工程量计量的说法正确的是( b )。

6、若工程师未参加某工程隐蔽工程验收，后期工程师对已经隐蔽的工程质量又有所怀疑，提出重新检验。承包人应进行剥露配合检验，但检查检验表明承包商施工质量不合格，此时对影响正常施工的费用和工期处理为( b )。

a.费用和工期损失全部由业主承担 b.费用和工期损失全部由承包商承担

c.费用由承包商承担，工期给予顺延 d.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿

7、在施工合同中，(d )是承包人的义务。

a、提供施工场地 b、办理土地征用

c、在保修期内负责照管工程现场 d、在施工期内对施工现场的照管负责

8、因承包人的原因不能按期开工的，(b )推迟开工日期。

a、承包人应以书面形式通知工程师 b、应当经过工程师批准

c、承包人与发包人协商 d、应当经过建设行政主管部门批准

9、在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由( b )。

a、发包人承担费用和工期损失 b、承包人承担费用和工期损失

c、承包人承担费用，但工期给予顺延 d、发包人承担费用，但工期给予顺延

10、以下( a )合同让承包商最关心成本估算。

a、固定价 b、成本加激励费 c、时间和材料 d、cppf

11、以下关于成本补偿合同的陈述中，哪一句是不正确的? ( b )

a、卖方对成本控制的兴趣降低了 b、付款仅根据货物或服务的交付

c、买方更关心卖方的执行情况 d、买方的财务风险更大了

12、描述买方对特殊尺寸、公差、特征、如化学或电子要求，等要求并带有工程图纸的规格称为(a )。

a、设计规格 b、功能规格 c、性能规格 d、商务规格

13、对卖方而言，成本补偿合同的缺点是买方需要( b )。

a、每月支付更多 b、审计卖方的成本

c、经常评估支付的费用 d、书面纪录详细的工作范围

14、 合同中的'激励条款的作用是( d )。

a、增加买方成本 b、通过增加成本提高项目质量

c、把风险转移给买方降低卖方的风险 d、改进合同、协调买卖双方目标的途径

15、合同类型的选择取决于风险的程度或者项目经理面临的不确定性。从买方的角度来看，适宜的低风险合同类型是 (a )。

a、固定价格合同 b、固定酬金合同

c、成本加固定酬金合同 d、成本加成本比例合同

16、依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款承包人可以(c )。

a、立即发出解除合同通知

b、立即停工并发出通知要求支付预付款

17、施工过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术及特殊工艺施工，应由( d )。

a、承包人办理申报手续，发包人承担费用

b、承包人办理申报手续，承包人承担费用

c、发包人办理申报手续，承包人承担费用

d、发包人办理申报手续，发包人承担费用

18、采用fidic施工合同的条件，计入合同总价内的暂定金额使用权由(b )控制。

a、业主 b、监理工程师 c、总包商 d、分包商

19、fidic合同条件中规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至(d )止。

a、工程移交证书指明的峻工日 b、颁发工程移交证书日

c、颁8发接触缺陷责任证书日 d、承包商提交的结清单生效日

20、fidic合同条件中规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求( b )。

a、通知对方并与他协商 b、提交监理工程师请他作出决定

c、自己提交仲裁 d、直接提请诉讼

注册合同监理篇十三

我们要振作精神，下苦功学习。下苦功，三个字，一个叫下，一个叫苦，一个叫功，一定要振作精神，下苦功。应届毕业生考试网小编为大家编辑整理了注册监理工程师《合同管理》精选习题，共20题。供各位考生分享。

第 1 题

某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，()应当由发包方承担。

a.承包方人员伤亡损失

b.发包方人员伤亡损失

c.承包方施工设备损坏的损失

d.运至施工场地待安装工程设备的损害

e.工程修复费用

正确答案：bde

第 2 题

(2008年)工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。

a.施工投标保证

b.施工合同履约保证

c.施工合同支付保证

d.工程预付款保证

e.施工合同工程款垫支保证

正确答案：abd

第 3 题

下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有()。

a.招标文件

b.招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答

c.技术文件中提供的地质资料

d.工程师发布的书面指令

e.检查和试验记录

正确答案：cde

第 4 题

索赔报告的内容应包括()。

a.双方的责任

b.索赔的依据

c.索赔要求补偿的款项

d.事件发生的原因

e.工期展延天数

正确答案：bcde

第 5 题

fidic《施工合同条件》规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就()发布变更指令。

a.改变合同中任何工作的数量

b.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施

c.改变工程任何部分标高、位置和尺寸

d.改变任何工作的质量

e.改变原定施工顺序和时间安排

正确答案：acde

第 6 题

(2008年)某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应()。

a.及时通知委托人变动后果

b.延长完成监理任务的时间

c.终止监理合同中增加内容的执行

d.追索委托人的违约金

e.申请支付附加工作的报酬

正确答案：abe

第 7 题

下列有关格式条款的表述中，错误的有()。

a.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款

b.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效

c.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款

d.如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释

e.如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释

正确答案：ad

第 8 题

在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照()订立书面合同。

a.招标公告

b.招标文件

c.投标文件

d.评标价格

e.最后谈判达成的降价协议

正确答案：bc

第 9 题

依据《合同法》，法定解除合同的条件有()。

a.合同履行过程中发生不可抗力

b.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行

c.当事人一方迟延履行主要债务

d.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现

e.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务

正确答案：bde

第 10 题

下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是()。

a.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力

b.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人

c.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人

d.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人

e.撤销要约的通知可以在受要约人发承诺通知的同时到达受要约人

正确答案：be

第 11 题

(2009年)依据《合同法》，当债务人的行为可能造成债权人权益受到损害时，债权人可以行使撤销权。债务人的行为包括()。

a.无偿转让财产

b.怠于行使到期债权

c.放弃到期债权

d.受让人知道情况下，以明显不合理低价转让财产

e.未按约定提供担保

正确答案：acd

第 12 题

在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。

a.土地使用权

b.城市房地产

c.车辆

d.机器

e.土地所有权

正确答案：abc

第 13 题

承包商编制施工进度计划的.内容一般应包括()。

a.实施工程的进度计划

b.每个指定分包商施工各阶段的安排

c.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间

d.保证计划实施的说明文件

e.计划实施工程的总工期是否与合同的约定一致

正确答案：abcd

第 14 题

按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括()。

a.招标公告

b.招标文件

c.投标书

d.工程量清单

e.中标通知书

正确答案：cde

第 15 题

(2008年)在fidic的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在()等方面。

a.选择分包单位的权利不同

b.分包合同的工作内容不同

c.分包合同的当事人不同

d.工程款的支付开支项目不同

e.建设单位对分包商利益的保护不同

正确答案：abde

第 16 题

下列选项中，有关不可抗力发生后合同管理的表述，正确的是()。

a.不可抗力事件继续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况

b.承包人在不可抗力事件结束后24小时内向工程师通报受灾情况和损失情况

正确答案：acde

第 17 题

监理合同中除正常的监理工作外，还包括附加监理工作和额外监理工作。下列工作中属于额外监理工作的有()。

a.由于工程设计变更而需要延长的监理工作

b.由于承包人延误竣工而延长的监理工作

c.发包人因承包人严重违约解除合同后，监理人的善后工作

d.不可抗力影响消失后，恢复监理业务前的准备工作

e.由于第三方的原因导致竣工时间延长而增加的监理工作

正确答案：cd

第 18 题

工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据包括()

a.施工现场记录

b.各类财务凭证

c.合同履行过程中往来信函

d.招标文件

e.汇率变化表

正确答案：abce

第 19 题

某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为()。

a.只减少1名招标人代表

b.减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家

c.招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家

d.招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家

e.招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家

正确答案：bde

第 20 题

现场交货的到货检验中数量验收的方法主要有()。

a.衡量法

b.物理实验法

c.理论换算法

d.查点法

e.抽检实验法

正确答案：acd