现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编给大家带来的合同的范文模板,希望能够帮到你哟!
装修服务合同纠纷管辖法院篇一
随着人们生活水平的提高,装修服务行业越来越发达,你知道装修服务。
合同。
是怎样的吗?以下是在本站小编为大家整理的装修服务合同范文,感谢您的阅读。
甲方(建设单位):
乙方(施工单位):
根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定,结合本建筑室内装修的实际情况,经协商双方达成如下协议,共同遵守。
第一条建筑室内装饰设施情况:
建设名称:
(一)服务范围:本项目全套装修图纸设计,并提供消防报审所需全部装饰设计。
(二)开工日期:20xx年月日
竣工日期:20xx年月日
第二条图纸、预算支付。
(一)甲方在开工前三日带领乙方设计人员对现场进行测量及勘察;。
(二)乙方在合同签订前三日内向甲方提供预算报告。
第三条合同价款、拨款和结算。
(一)合同价款:贰万元整。
(二)合同签订后甲方付合同价款的50%,设计图纸交付前,甲方付清乙方设计。
第四条资料提供:提供装饰设计公司全套消防报审所需资料。
第五条双方责任。
(一)甲方:带乙方进行现场测量,及时付款;。
(二)乙方:按时提供有关图纸资料。并且及时修改。
第六条图纸变更。
设计图纸原则不变更。确需变更,应提前五日书面通知对方,并经公安消防部门批准。
第七条验收和工程质量。
第八条保修内容:无;。
第九条违约责任:
(一)甲方责任:未按约定付款,乙方停止提供服务。
(二)乙方责任:
1乙方逾期提供图纸资料,甲方有权要求退款。
2图纸审核中提出问题,由乙方无偿修改;因甲方原因造成的追加设计或服务项目的,甲方支付相应费用。
第十条本合同履行过程中如发生争议,双方应协商解决。协商不成时,采取(a)的方式解决:
a向仲裁委员会申请仲裁。
b向人民法院提起诉讼。
第十一条如需担保,另立合同。
第十二条本合同自双方签字盖章之日起生效,至服务期满终止。
第十三条本合同正本两份,双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
发包人:
承包人:
合同编号:
甲方:
乙方:
一装饰施工项目。
1、施工地点:
2、施工面积:平方米。
二、工程期限。
自年月日至年月日。
三、工程造价及付款方式。
1、工程总造价(大写)小写:元;。
2、合同生效时,甲方支付工程总价的50%,计。
3、工程过半即油工进场,甲方支付工程总价的30%,计;。
4、家具进场,甲方支付工程总价的10%,计;。
5、余款:元整,工程验收后一次性付清。
四、承包形式:包工包料。
五、施工前准备细则。
1、甲方。
(1)开工前,根据已确认的图纸,进行现场交底,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工作业面的障碍物。
(2)免费提供施工需要的水、电的必备配套设施。
(3)施工中使用的公共部位操作,由甲方负责协调邻里关系,保证乙方正常施工。
(4)如确实需要拆改原建筑结构或设备管线,由甲方负责到有关部门办理相应的审批手续。
2、乙方。
(1)组织施工图纸或工艺质量说明的现场交底。
(2)工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。
(3)乙方委派专人为驻现场代表,负责合同履行,按要求组织施工,协调由乙方负责的各项事宜。
六、工程施工变更。
1、工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减项目时,必须提前与乙方联系,签订变更单后方能进行该项施工,所引起增减费用,双方签字确认后,可在工程结束后,一并结算。
2、凡私自与施工人员商定更改的施工内容所引起的一切后果、甲方自负,给乙方造成损失的,甲方还应赔偿。
七、违约责任。
1、甲方责任。
(1)未按合同规定的时间和要求提供场地、资金及相关审批手续等由甲方引起的原因,除工期顺延外,还应偿付乙方因停工造成的相应损失。每停工或误工一天,甲方支付乙方工程总价的千分之一。
(2)工程未验收,提前使用,发现质量问题,甲方自行承担。
(3)甲方未按合同的约定付款,每逾期一天,按总价的千分之一支付违约金。
2、乙方责任。
(1)工程质量不符合合同规定,甲方有权要求期限内无偿修理或返工,造成的损失由乙方负责。
(2)由于乙方原因逾期竣工,逾期一天,乙方按总造价的千分之一支付违约金。
(3)乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场陈设和其他物品,如有损坏,应视情况予以赔偿。
(4)未经甲方同意,擅自拆改原有建筑结构或设备管线,由此发生的损失由乙方负责。
3、本合同生效后,甲乙双方应严格履行合同规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将支付对方工程总价的5%的违约金,并承担因此造成的其它经济损失。
八、争议或纠纷的处理。
1、本合同履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方协商解决。
2、双方协商或调解不成时,双方同意由仲裁委员会,事后未达成书面仲裁协议的,可向人民法院提起诉讼。
本合同一式2份,双方各持一份。
九、其它约定。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
共
2
页,当前第。
1
页
1
2
装修服务合同纠纷管辖法院篇二
甲方:
电话:
地址:
法定代表人:
乙方:
证件号码:
住址:
联系电话:
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规规定,在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上,签订本合同。
甲乙双方同意按以下第种方式确定本合同期限。
1、有固定期限:从 ___年__月__日起至 ___年__月__日止,其中试用期自 ___年__月__日起至 ___年__月__日止。
2、无固定期限:从年月日起,其中试用期自 ___年__月__日起至 ___年__月__日止。
3、以完成工作任务为劳动合同期限:自 ___年__月__日起至完成本项工作任务之日即为劳动合同终止日。
乙方根据甲方要求,经过协商,从事工作。甲方可根据工作需要和对乙方业绩的考核结果,按照合理诚信原则,变动乙方的工作岗位,乙方服从甲方的安排及培训等工作。
甲方安排乙方所从事的工作内容及要求,应当符合甲方依法制定的并已公示的规章制度。乙方应当按照机房安排的工作内容及要求履行劳动义务,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量要求。
甲乙双方约定劳动合同履行地为。
甲方实行标准工时制,因工作需要确需延长工作时间的,经双方协调而定。
甲方应当每月至少一次以货币形式支付乙方工资,不得克扣或者无故拖欠乙方的工资。乙方在法定工作时间内提供了正常劳动,甲方向乙方支付的工资不得低于当地最低工资标准。
1、甲方承诺每月日为发薪日;。
2、乙方在试用期内的工资为每月元;。
3、经甲乙上方协商一致,对乙方的工资报酬做下列分配:
4、乙方的工资报酬按照甲方依法制定的规章制度中的内部工资分配办法决定,根据乙方的工作岗位确定其每月工资为元。
5、甲方对乙方实行基本工资和绩效工资相结合的内部工资分配办法,乙方的基本工资确定为每月元,以后根据内部工资分配办法调整其工资;绩效工资根据乙方的工作业绩、劳动成果和实际贡献按照内部分配办法考核确定。
6、甲方实行提成工资制,根据甲乙双方平等自愿的条件下作出下列提成工资制:
5—10万单子按%提成;。
10—15万单子按%提成;。
15万以上单子按%提成。
7、提成每月20号按客户所交工程款的比例发放;。
8、中途无故不干丢下工地不管等原因,甲方无理由拒绝发放乙方的一切工资以及提成,清洁严重的.甲方可追究其法律责任。
9、甲方根据企业经营效益、当地政府公布的工资指导线、工资指导价位等,合理提高乙方工资。
甲方必须严格执行劳动政策和有关劳动管理的法律规定,并根据国家有关规定建立、健全劳动制度及各项规章。
甲方有监督乙方遵章守纪、安全工作、职业道德及工作任务完成情况的权利。
乙方应严格遵守公司纪律和规章制度,不得把公司的各种机密和与公司利益有关的文件泄露给他人,若发现并对本公司已造成客户流失经济损失的,应根据后果及责任大小给予赔偿。
工作中应服从甲方管理,积极完成所从事的工作。
甲方因转产、调整经营项目,或者由于情况变化,经甲乙双方协商同意,可以变更合同的相关内容。
在下列情况下,甲方可以解除合同:
1、乙方在试用期内经发现不符合用工条件的;。
2、乙方患病或非因工负伤,医疗期满后不能从事原工作又无法安排其他工作的;。
3、参照国务院《国营企业辞退违纪职工暂行规定》,乙方属于应予辞退的;。
4、甲方歇业、宣告破产,或者濒临破产处于法定整顿期间的。
在下列情况下,乙方可以解除合同:
2、甲方无力或不按照本合同规定支付乙方劳动报酬的;。
合同期限届满,应即终止执行。由于经营、工作需要,甲乙双方协商同意,可以续订合同。
甲乙双方因履行本合同发生劳动争议可以协商解决。不愿协商或者协商不成的可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;调节不成的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。甲乙双方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日起六十日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。对仲裁裁决不服的,可以自收到冲裁裁决之日起十五日内向人民法院提起诉讼。
甲方违反劳动法律、法规和规章,损害乙方合法效益的,乙方有权向劳动保障行政部门和有关部门举报。
劳动合同期内,乙方户籍所在地址、现居住地址、联系方式等发生变化,应当及时告知甲方,以便于联系。
本合同未尽事宜,均按国家有关规定执行,国家没有规定的,通过双方平等协商解决。
本合同不得涂改。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
本合同于 ___年__月__日生效。
本合同未尽事宜经甲乙双方协商在附补充协议。
甲方:
法定代表人:
___年__月__日。
乙方:
___年__月__日。
装修服务合同纠纷管辖法院篇三
合同编号:_______。
甲方:_______。
乙方:_______。
一装饰施工项目。
1、施工地点:_______。
2、施工面积:_______平方米。
二、工程期限。
自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
三、工程造价及付款方式。
1、工程总造价(大写)小写:_______元;。
2、合同生效时,甲方支付工程总价的50%,计_______。
3、工程过半即油工进场,甲方支付工程总价的30%,计______________。
4、家具进场,甲方支付工程总价的10%,计_______;。
5、余款:_______元整,工程验收后一次性付清。
四、承包形式:包工包料。
五、施工前准备细则。
1、甲方。
(1)开工前,根据已确认的图纸,进行现场交底,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工作业面的障碍物。
(2)免费提供施工需要的水、电的必备配套设施。
(3)施工中使用的公共部位操作,由甲方负责协调邻里关系,保证乙方正常施工。
(4)如确实需要拆改原建筑结构或设备管线,由甲方负责到有关部门办理相应的审批手续。
2、乙方。
(1)组织施工图纸或工艺质量说明的现场交底。
(2)工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。
(3)乙方委派专人为驻现场代表,负责合同履行,按要求组织施工,协调由乙方负责的各项事宜。
六、工程施工变更。
1、工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减项目时,必须提前与乙方联系,签订变更单后方能进行该项施工,所引起增减费用,双方签字确认后,可在工程结束后,一并结算。
2、凡私自与施工人员商定更改的施工内容所引起的一切后果、甲方自负,给乙方造成损失的,甲方还应赔偿。
七、违约责任。
1、甲方责任。
(1)未按合同规定的时间和要求提供场地、资金及相关审批手续等由甲方引起的原因,除工期顺延外,还应偿付乙方因停工造成的相应损失。每停工或误工一天,甲方支付乙方工程总价的千分之一。
(2)工程未验收,提前使用,发现质量问题,甲方自行承担。
(3)甲方未按合同的约定付款,每逾期一天,按总价的千分之一支付违约金。
2、乙方责任。
(1)工程质量不符合合同规定,甲方有权要求期限内无偿修理或返工,造成的损失由乙方负责。
(2)由于乙方原因逾期竣工,逾期一天,乙方按总造价的千分之一支付违约金。
(3)乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场陈设和其他物品,如有损坏,应视情况予以赔偿。
(4)未经甲方同意,擅自拆改原有建筑结构或设备管线,由此发生的损失由乙方负责。
3、本合同生效后,甲乙双方应严格履行合同规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将支付对方工程总价的5%的违约金,并承担因此造成的其它经济损失。
八、争议或纠纷的处理。
1、本合同履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方协商解决。
2、双方协商或调解不成时,双方同意由仲裁委员会,事后未达成书面仲裁协议的,可向人民法院提起诉讼。
本合同一式2份,双方各持一份。
九、其它约定。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
装修服务合同纠纷管辖法院篇四
发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)。
根据国家有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、概况:
1、甲方装饰居住房屋。
2、装饰施工地点:散花镇红莲巢村新农村代建房南向六排东起第八户。
3、住房结构:砖混结构。
4、承包方式:包工不包料,甲方不负责餐饮。
5、总价款:元,大写(人民币)。
经双方认可,按设计图纸进行施工。施工价款,按乙方列出的各项施工内容的工价商定付款。如变更施工内容,增加或减少,变更部分的工程款按实计算。
6、工期:自年月日开工,至年月日,竣工工期限天。
二、材料供应的约定:
1、本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料设备发生质量或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。若乙方违反此规定,应按挪用材料设备价款补偿给甲方。
三、关于工程质量及验收的约定。
1、本工程施工图纸按工程设计人员余梅设计的施工方案。
2、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
3、由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费由乙方承担,工期不变。
4、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目必须提前与乙方联系协商后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。
5、工程竣工:
施工完工后,乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续。
四、关于安全施工和防火的约定。
施工开始后,甲方应不定期的进入施工现场,提醒和督促乙方人员注意各方面的施工安全。乙方在施工中应采取必要的安全防护和保护措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止意外事故的发生。乙方作业人员如没有遵守安全防护措施而引发的安全事故,由乙方负责。
五、关于工程价款及结算的约定。
1、工程结算:乙方在进场开工之日,甲方预付款5000元,工程完成50%,付款%;工程完工经验收合格后,付款95%,余下的5%的工程款作为质量保证金,一年后付清。
2、双方款项往来,均应出具收据。
六、其它事项。
未尽事宜,由甲、乙双方商定。本合同一式三份,双方各执一份,一份备查。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
装修服务合同纠纷管辖法院篇五
乙方:(施工方)_________。
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律,法规的规定,根据酒店装修工程施工的特点,双方在平等,自愿,协商一致的基础上,酒店装修工程(以下简称甲方)的有关事宜,达成如下协议:
1.1工程地点:___________________.
1.2工程内容及做法(详见附表1:酒店装修工程施工项目确认表。附表2:酒店装修工程内容和做法一览表)。
1.3工程承包方式:双方商定采取下列承包方式。(1)包工包料。
1.4工程期限____天,开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
1.5合同价款:本合同工程造价为(大写):____________元(详见附表酒店装修工程报价单)。
2.2提供施工期间的水源,电源;。
2.3负责协调施工队与酒店各部门之间的关系;。
2.4施工期间乙方负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;。
2.5参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场,竣工验收。
3.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰客人及污染环境;。
3.3保护好原酒店内的家具和陈设,保证酒店内上,下水管道的.畅通;。
3.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表酒店装修工程变更单)。
5.1对以下原因造成竣工日期延误,经乙方确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化和设计变更;。
(2)不可抗力;。
(3)甲方同意工期顺延的其他情况。
5.2因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。
双方约定本工程施工质量标准:___________________________________________.
施工过程中双方对工程质量发生争议,由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。
7.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:(1)_________________________;(2)_________________________;(3)_________________________.
7.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月。验收合格签字后,填写工程保修单。
8.1双方约定按以下第____种方式支付工程款:
(1)合同生效后,甲方按下表中的约定直接向承包人支付工程款:|第一次|开工日|支付元||第二次双方验收合格|支付元|.
8.2工程款全部结清后,乙方应向甲方开具工程收据。
9.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律,法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
9.4由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延。
9.5由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金____元。
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:
(一)提交________仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院提起诉讼。
_____________________________________________________________________________.
13.1本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
13.2本合同签订后工程不得转包。
13.3本合同一式____份,双方各执____份,____________部门____份。
13.4合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方_________。
乙方_________。
_____年_____月_____日。
_________年_____月_____日。
装修服务合同纠纷管辖法院篇六
甲方:
乙方:
1、因业务需要,甲方现委托乙方提供港口作业所需的装卸搬运业务。
2、作业时乙方服从甲方指挥,乙方保证作业期间人员的安全,按照港口的作业要求进行作业,如发生安全事故由乙方负责。
3、港口作业如有变化甲方有权终止合同。
4、装卸费按月结算,4.5万元/月。
5、合同期限从年月月。
6、资金结算方法:乙方作业结束,甲方验收合格后,按协议约定付给乙方费用。每月乙方开具发票。
本协议一式两份,双方签字后生效。
甲方(签章):乙方(签章):
甲方:
乙方:
甲乙双方就港口货物(铁矿粉、煤炭)倒运作业相关事宜,在平等互利的原则下,经友好协商签订本协议,共同遵守。
1、甲方同意乙方承担港口货物的倒运作业。乙方同意向甲方提供港口货物倒运所需的性能良好、手续完备的自卸翻斗车,并配备足够的翻斗车司机。按照甲方确定的工作任务,按时、保质、保量完成甲方货场内的货物倒运作业,满足甲方港口作业需要,甲方负责倒运货物的装车作业。乙方提供的倒运车辆如不能保证港口连续作业需要,甲方发生的一切损失由乙方负责。
2、作业时乙方服从甲方指挥,乙方保证作业期间人员、机械的安全,按照港口的作业要求进行作业,如发生安全事故由乙方负责。
3、倒运费用:
港内费率:倒运铁矿粉1.80元/吨。
港内费率:倒运煤炭2.20元/吨。
铁路至港内倒运煤炭费率3.50元/吨。
4、时间:年月日至年月日。
5、费用结算方法:乙方作业结束,经甲方验收合格后,按协议约定及乙方实际完成的工作量,付给乙方作业费用。每月号一次结清上月费用,乙方开具合法发票。
其它未尽事宜双方协商解决。本协议一式两份,双方签字后生效。
甲方(签章):乙方(签章):
装修服务合同纠纷管辖法院篇七
甲方:联系电话:
乙方:联系电话:
经甲乙双方共同协商,就__小区幢号房屋的泥工类装修工程达成协议如下:
一、乙方负责承建甲方房屋泥工装修内容,包工不包料的各项单价如下:
贴墙地砖及勾缝每平方14元。
砖包落水管每根40元。
洗衣槽元。
厨柜下柜每米100元。
卫生间填充、厨卫垫层、地台、找平每平方5元。
敷补线槽每平方1.5元。
安装蹲便器每个25元。
门槛石安装每个10元。
所有防水共250元。
面盆柜体制作每个80元。
墙体、门窗、电视墙补敷贴共250元。
二、质量要求。
1、以上各项按甲方要求施工,乙方保证质量和效果。
2、所有阴阳角都要靠角尺。所有翻棱、落水管包敷无空洞,无裂缝。
3、厨卫地砖、阳台地砖铺设应向地漏倾斜,适当加大卫生间地砖铺设的倾斜度。
4、墙砖应平整、阴阳角垂直,不允许空鼓地砖在5内平整度误差不超过2,不允许空鼓。安装好后应进行不少于24小时的养护。
5、厨卫墙面防水用西卡防水剂,严格按“西卡防水剂”使用说明的方法做卫生间防水2.4米高,厨房防水1.5米高。厨卫地和阳台地防水用西卡双组分,严格按“西卡双组分”使用说明上的方法做。将场地清扫干净后涂刷一遍防水,上翻300,地面阴角抹成弧形表面干后再涂刷防水一遍,并作好落水管及墙角破损处的补充处理。完成后进行不少于24小时的养护。防水材料干透以后,需要进行24小时的闭水试验。
6、乙方应向甲方提供材料用量计划与材料品牌建议,如乙方故意造成材料损失,由乙方按原价赔偿。
7、甲方采购供应的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
8、未经甲方同意,乙方不得将工程转交他人施工。如乙方违反此规定,甲方有权拒绝支付已产生的工钱,并由乙方赔偿因此引起的损失。
9、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止出现人身伤害、管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,乙方负完全责任。
10、由甲方办理乙方工人出入手续,并支付相关费用。
11、施工所在地的物业管理企业如有收取押金的项目,甲方应予以先行支付。如在整个施工过程中,由于乙方原因造成甲方所支付的押金被物业没收,乙方应对被没收部分进行全额赔偿。
12、每天工作结束时乙方需除渣清场。乙方应保证工地整洁有序,施工中产生的废渣应分类归集,保留后续工种需要的废渣,此类废渣堆放不应妨碍后续工种的施工对其他施工垃圾应装袋,满袋垃圾放置到室外电梯口指定垃圾堆放处。
13、乙方有义务与本装修的其他工种友好配合,若因乙方的不当配合耽误工期,甲方有权扣留乙方的工钱,若因乙方的不当配合造成其他损失的,由乙方承担赔偿。
14、如因乙方施工失误造成质量缺陷或质量问题,由乙方赔偿相应损失并无偿整改。
15、乙方承诺质量保证和一年维修服务。
甲方:乙方:
时间:时间:
地点:地点:
装修服务合同纠纷管辖法院篇八
委托方:
承接方:
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条:工程概况。
居室规格:
三室一厅、双阳台、一卫生间,建筑面积**平方米。
施工内容:
1、旧防盗笼改造翻新,破损处重新贴瓷砖、粉刷修复。
2、卫生间瓷砖、地砖、水电、卫浴设备拆除重装、门窗修复。
4、房屋整体修复、刮瓷、刷乳胶漆两遍,电路排线及插座开关安装修复。
5、电路埋线。
6、门框粉刷修复。
7、防盗笼、门窗等除锈、打磨、刷漆2遍。
8、装修垃圾清理干净,刷漆、刮瓷等施工过程中产生的污染清洗干净。
材料要求:
由乙方购买所有材料要求质量优良。例如乳胶漆要立邦、多乐士环保净味漆。
第二条:工程价款。
施工内容第1、2、3项价款为_____元。
施工内容第4、5、6项价款为_____元。
施工内容第7项价款为_____元。
施工内容第8项_____。
第三条:质量要求。
1、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。
2、凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负乙方购买材料质量由乙方负责。施工质量由乙方全部负责。
第四条:材料供应。
1、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
2、甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
第五条:付款方式。
卫生间、后阳台完工后甲方先支付工程款*元予乙方,所有工程完工后,乙方通知甲方进行验收,验收合格后付清余款。
第六条:施工安全和工程验收。
1、在施工过程中乙方应注意安全,如发生事故责任由乙方自负。
2、工程质量验收,待工程全部结束后,乙方通知甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
第七条:违约责任。
合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
第八条:争议解决。
1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。
2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁*人民法院提起诉讼。
第九条:合同的变更和终止。
1、合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
第十条:合同生效。
1、本合同向双方签章后生效。
2、本合同共3页、一式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方:乙方:
身份证号码:_____身份证号码:
住所地址:_____企业地址。
电话:_____电话:_____。
签约地址:_________。
装修服务合同纠纷管辖法院篇九
民事起诉状原告:
被告:
诉讼请求:
请求人民法院依法判决:
1、解除原、被告签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》;。
3、被告承担本案诉讼费。事实及理由年____月____日原、被告签订住宅室内装饰装修工程施工合同》,约定被告对原告平坝区房屋进行室内装修,工程日期为__月___日至___月___日,签订合同当日原告支付了10万元装修款。年10月中旬,被告停工,导致房屋装修无进展。原告多次催被告动工,被告承诺开始装修,并与原告在___月___日签订《关于住宅室内装饰装修工程施工合同的补充协议》,约定___月____日还未完工交付的,被告应无条件全额退还合同价款并将房屋钥匙交给原告。被告在签订补充协议之后,一直也没有开始装修,经多次催促,被告均是停工状态,现原告根据双方的约定,根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,提起诉讼,请求人民法院支持原告诉讼请求。此致人民法院具状人:
装修服务合同纠纷管辖法院篇十
乙方(业主或使用人):
为了规范小区住宅室内装饰装修(以下简称装修)活动及管理行为,维护小区正常秩序和公共利益,根据国家《物业管理条例》、建设部《住宅室内装饰装修管理办法》等相关法规,对本小区_______栋_________房装修管理服务事宜,达成本协议:
一、乙方应遵守装饰装修管理相关规定和《装饰装修消防安全承诺书》(详见附件二),并在协议约定的时间范围内施工,施工期限自日止。
二、装饰装修申报流程:
(一)装修前七天乙方需向甲方申报,详细填写《房屋装饰装修申请表》。
(二)乙方需向甲方提供以下资料:
1、乙方身份证原件及复印件;
2、非业主办理装修手续,须持乙方委托书及本人身份证原件、复印件;
3、装饰企业营业执照正本、资质证书复印件,负责人身份证原件、复印件;4、房屋的装饰装修方案及设计图纸。
(三)甲方工程部队装饰装修方案及设计图纸进行审批。
(四)签订《装饰装修管理协议》。
(五)交纳装修各项相关费用,明细如下:
1、装修保证金:住宅:面积。
2、装修垃圾清运费:
4、装修公司交纳《施工人员临时出入证》工本费押金。
(六)经甲方工程部对装饰装修方案及设计图纸审核符合要求后,发放《装饰装修施工许可证》。
三、装修施工时间规定:
自通知收楼之日起,三个月为装修施工期,如需延期请及时办理延期手续交纳相关费用。装修施工期间每天的施工时间为:平时上午:节假日上午:下午:下午:
乙方必须严格按照规定时间施工,晚上18:00后不得进行凿、敲、钻、割等产生噪音的工作,以免影响他人休息及安全,甲方18:00安排工作人员检查施工现场清理情况。
四、装修施工技术要求:
(一)严禁私自对房屋的承重墙、梁、柱、楼板等承重结构,进行拆改、钻切。
(二)禁止扩大承重墙上原有的门窗尺寸及拆除连接阳台的砖墙或混凝土墙体。
(三)禁止在非承重外墙上开门、窗。
(四)卫生间、厨房、阳台等有防水技术要求的,施工不得破坏原防水层,装修过程中禁止在顶棚、地面等处随意敲砸、打孔(因为住宅室内为地辐热)等。
(五)禁止随意改变房屋原有的设计用途。
(六)对卫生间马桶、浴缸安装时,严禁变动下水排水甩口位置。
(七)室内排水管在装修时不得改动、封包,厨卫上下水管路装修时必须欲留检修口(尺寸应大于350mm350mm),以方便今后检修维修。
(八)禁止拆改和封包天然气管道、阀门、计量表。
(九)禁止私自改动上下水管道及电路。
(十)禁止随意安装空调室外机,空调室外机必须安装在统一预留位置上,空调冷凝水管必须接到预留集水管内,禁止安装空调雨篷。
(十一)禁止在窗户外安装防护网、遮阳篷及其它伸出物。
(十二)禁止擅自改变原有门、窗的规格及外立面墙面装饰。
(十三)禁止随意增加房屋荷载,尤其是在对楼面装修时不得使用超重设备和材料等。序号项目使用活荷载种标准1234卧室起居室阳台厨卫备注(相当于)。
(十四)房屋装修变动不得影响毗连房屋的正常使用和邻里生活。如违反以上规定,甲方有权责令责任方限期整改,并由责任方承担全部责任。
五、施工人员管理规定:
(一)施工人员在施工前必须到客服中心办理《临时出入证》,提供身份证复印件一份和一寸证件照片两张,并交纳工本费及押金,《临时出入证》不得涂改或转借他人,如丢失或破损应及时补办。
(二)施工人员必须将《临时出入证》佩戴在胸前,在指定区域内工作,自觉接受安保人员及物业管理工作人员的.检查和监督。
(三)施工人员严禁携带电炉、煤气罐等危险物品进入小区,如在装修中确需使用易燃品,施工单位必须在物业客服中心登记备案,并采取相应的消防措施。
(四)施工人员禁止在小区内进行大声喧哗、酗酒、打架、聚众闹事、留宿、搞破坏等扰乱公共秩序的行为活动。
(五)施工人员如携带物品、材料、工具等离开小区,必须事先到物业客服中心办理《大宗物品出门凭证》。
(六)施工人员只能在《装饰装修施工许可证》指定的现场作业,不得乱窜场地,更不得私下承接工程,无证施工。
(七)施工人员必须遵守社区内环境卫生的管理规定,禁止衣冠不整、随地吐痰、随地大小便、乱扔杂物等影响环境的不文明行为。
(八)施工人员高空作业时,必须佩戴安全绳。
(九)施工人员禁止在社区内张贴、散发名片、传单等资料。如施工人员违反以上规定,甲方将视情节扣除一定数额的违约金(从装修保证金中扣除)或取消施工人员的施工资格,情节严重者交行政主管部门处理。
六、施工现场管理规定:
(一)装修时应将《装饰装修施工许可证》复印件贴示在入户门右上角处以便检查(须有超期现象须及时补办延期手续);物业管理工作人员有权随时进入户内检查,施工人员应积极配合物业管理工作人员的检查。
(二)施工现场应文明施工禁止大声喧哗、吸烟、酗酒、留宿、烧水做饭等行为。
(三)施工现场严禁私自动火施工,因装修确需动火或烧焊时,必须事先到物业客服中心办理《装饰装修动火许可证》并严格按照消防制度及,《装饰装修消防安全承诺书》(附件二)执行。
(四)装修施工时严禁将装修垃圾、油漆、涂料等任何物品倒入下水管道,以防管道堵塞;施工前应对各管口、地漏等采取遮蔽措施,如有违反,后果由责任方自负。(五)严禁将任何物品由窗户、阳台向外抛出,若由此造成地面人员伤亡、车辆、设施设备、建筑物等损坏的,由责任人承担法律责任并赔偿损失。
(六)在搬运装修材料时,由甲方统一安排,进入小区运送材料的车辆,应遵守小区车辆管理规定,进出时自觉接受安保员的检查,在小区内要做到即停、即卸、即运、即走,卸运水泥、沙石时必须铺垫彩条布做好防护,禁止随意卸倒在路面上,而且要做到当天用多少运多少。
(七)楼梯、过道、天台、道路及其他公共部位禁止施工、堆放材料和垃圾,装修施工过程中不得破坏共用部位和公用设施设备的完好与整洁。
(八)装修施工用电不得超过装修住宅单元的装表容量,严禁擅自乱接、拉电源线。
(九)离开施工现场时,施工人员必须关闭水、电、门、窗,并及时清理装修垃圾。装修期间乙方如违反以上规定,甲方将采取及时制止或扣留装修施工工具等必要措施,情节严重者甲方将扣除责任方一定数额的违约金(从装修保证金中扣除),造成损失的由责任方承担全部责任。
七、装修垃圾收集与清运:
装修垃圾必须做到日产日清,要求在室内袋装后外运,并按照甲方制定的位置、方式和时间进行堆放;对违章堆放、抛弃装修垃圾的,甲方有权责令限期清理,并视情节扣除一定数额的违约金。
八、房屋装修质量的验收与装修保证金的退还:
(一)乙方装修施工完毕后应提前三天通知甲方验收,甲方根据施工图纸进行验收,对验收不合格的项目限期整改,再行复验,直至合格。
(二)验收合格后乙方应交回《装饰装修施工许可证》原件和施工人员的《临时出入证》。
(三)装饰装修工程完工验收合格满三个月后,乙方应持验收合格的《装饰装修验收记录表》及保证金收据前往物业客服中心,无因装修导致各类问题出现的,经物业客服中心相关人员检查复核后办理装饰装修保证金的退还手续。
(四)装修保证金不足以抵扣违约金或损失赔偿时,乙方须另行交付不足部分。
九、违约责任:
(一)装修过程中发现违反第四、五、六、七条规定由责任方承担全部责任,情节严重者取消其在本小区内的装修资格或报行政主管部门处理。
(二)在装修过程中,如发现破坏房屋承重结构及共用部位设施设备、场地等,发生的一切后果由责任方承担全部责任,情节严重者报行政主管部门处理。
十、对本协议中未尽事宜,甲、乙双方另行协商签订补充协议,补充协议与本协议都具有同等法律效力,甲方保留最终解释权。
十一、本协议自甲、乙双方签章之日起生效,本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
十二、乙方应严格遵守本协议规定,文明施工,为创建小区安全、文明、卫生、和谐的装修环境而努力。
本协议附件:
1、《装饰装修承诺书》;
2、《装饰装修消防安全承诺书》。
甲方:物业管理公司乙方(签章):
年月日年月日。
您可能关注的文档
- 社团活动总结万能 美术社团活动总结心得体会(优秀19篇)
- 医院后勤个人工作总结 后勤个人工作总结(汇总11篇)
- 小学二年级语文教学反思(通用11篇)
- 最新幼儿园教师师风师德心得体会和感悟(优质8篇)
- 小学教师工作计划个人(实用8篇)
- 新员工入职欢迎词简洁 新员工入职欢迎词(精选16篇)
- 2023年装修服务合同纠纷(精选19篇)
- 2023年工程人个人工作总结(实用13篇)
- 最新教师节的心得体会 教师节祝福心得体会(模板14篇)
- 2023年竞选小队长发言稿(优质11篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
最新
装 修 服 务 合同纠纷管辖法院装 修 服 务 合同(大全12篇)10下载数 429阅读数 -
最新
装 修 服 务 合同纠纷装 修 服 务 合同(汇总13篇)14下载数 487阅读数 -
装 修 保修 合同装 修 保修 服 务 合同(精选14篇)21下载数 316阅读数 -
装 修 装 饰服 务 制度范文(优质19篇)23下载数 999阅读数 -
最新
装 修 保修 服 务 合同(优秀14篇)25下载数 698阅读数 -
2023年
装 修 管理服 务 协议书不让换入户门装 饰装 修 管理服 务 协议(优质12篇)29下载数 424阅读数 -
装 修 服 务 合同(模板12篇)47下载数 874阅读数 -
装 修 搬运服 务 合同网装 修 服 务 合同(汇总8篇)15下载数 950阅读数 -
2023年
装 饰装 修 管理服 务 协议:客服 部意见 房屋装 饰装 修 管理协议(8篇)34下载数 116阅读数 -
住宅
装 修 工程质量保修 服 务 合同 住宅装 修 工程质量保修 服 务 合同怎么写(3篇)18下载数 263阅读数