结算资料协议书范本(实用17篇)

总结可以帮助我们分析问题，找到解决方案。一个完美的总结应该包括对过去一段时间工作和学习的全面概括和评估。阅读这些总结范文，或许可以给您带来一些启发和灵感。

结算资料协议书范本篇一

项目名称：

委托方：

咨询方：

一、具体工作内容。

负责土建工程资料和安全资料及各种施工方案的审报和材料送检，不包括安装资料，若需要做安装资料另行协商。

负责委托方从开工至竣工整个施工过程中报验资料的收集、填写、整理。负责工序施工前资料的报验收集工作，负责竣工资料的验收存档工作，确保资料送达质检站和存档合格证一次通过。

二、委托方应提供给咨询方的文件、提供文明的期限以及委托方应于协作的事。

项

1、委托方应提供完整图纸一套（蓝图）。

2、委托方应提供前期备案文件和过程文件包括：地质勘察报告、规划许可。

证、设计变更及业务联系单、各种合同、仪器检测报告、图纸会审记录、招标答疑及供贷方企业资料、材料合格证及所需的其它材料等，咨询方要及时向委托方索取以上资料。

三、

对完成资料咨询服务的具体要求。

咨询方必须及时、规范的完成咨询内容规定的所有工作.完成竣工资料的整理、完善工作。保证竣工资料的及时、顺利移交、存档。咨询方负责完成工作后，有支配时间的自由。无需住在现场(如委托方需要资料员常住现场，双方另行协商)。

四、咨询方有对委托方涉及自身利益的情报和部分重要资料的保密义务。

五、在咨询内容以外的工作视为额外服务（如材料送检、签证办理及其它技术。

服务等），委托方如需咨询方完成，双方可根据实际情况另行协商，补充条款或另签订协议。

六、报酬及支付方式.支付时间。

1、费用计取：根据工程实际建筑面积按每平方米元取费，（。

含纸张），（安全资料不含纸张）。建筑总面积以浙江欣威建设有限公司合肥分公司与香山丽舍一期项目部为准，建筑总面积16000m2,总金额为元人民币。

2、支付方式与时间。

主体资料完成付总金额10%，装饰工程资料完成付总金额20℅，该工程资料移。

交质检站审查存档后完成备案结束付总金额的30℅，余额在三个月内结清。

七、八、九、十、委托人：（签章）日期：

结算资料协议书范本篇二

项目名称：

委托方：

咨询方：

一、具体工作内容。

负责土建工程资料和安全资料及各种施工方案的审报和材料送检，不包括安装资料，若需要做安装资料另行协商。

负责委托方从开工至竣工整个施工过程中报验资料的收集、填写、整理。负责工序施工前资料的报验收集工作，负责竣工资料的验收存档工作，确保资料送达质检站和存档合格证一次通过。

二、委托方应提供给咨询方的文件、提供文明的期限以及委托方应于协作的事。

1、委托方应提供完整图纸一套（蓝图）。

2、委托方应提供前期备案文件和过程文件包括：地质勘察报告、规划许可证、设计变更及业务联系单、各种合同、仪器检测报告、图纸会审记录、招标答疑及供贷方企业资料、材料合格证及所需的其它材料等，咨询方要及时向委托方索取以上资料。

三、对完成资料咨询服务的'具体要求。

咨询方必须及时、规范的完成咨询内容规定的所有工作.完成竣工资料的整理、完善工作。保证竣工资料的及时、顺利移交、存档。咨询方负责完成工作后，有支配时间的自由。无需住在现场(如委托方需要资料员常住现场，双方另行协商)。

四、咨询方有对委托方涉及自身利益的情报和部分重要资料的保密义务。

五、在咨询内容以外的工作视为额外服务（如材料送检、签证办理及其它技术。

服务等），委托方如需咨询方完成，双方可根据实际情况另行协商，补充条款或另签订协议。

六、报酬及支付方式，支付时间。

1、费用计取：根据工程实际建筑面积按每平方米元取费，（含纸张），（安全资料不含纸张）。建筑总面积以浙江欣威建设有限公司合肥分公司与香山丽舍一期项目部为准，建筑总面积16000m2,总金额为元人民币。

2、支付方式与时间。

主体资料完成付总金额10%，装饰工程资料完成付总金额20℅，该工程资料移。

交质检站审查存档后完成备案结束付总金额的30℅，余额在三个月内结清。

委托人：（签章）日期：

咨询人：（签章）日期：

结算资料协议书范本篇三

委托方：(简称甲方)受托方：(简称乙方)。

现就甲方委托乙方承担结算业务咨询服务事宜，经甲乙双方协商达成如下协议：

工程结算业务咨询服务内容及时间。

1、乙方负责编制本工程结算，并与业主(或业主委托的造价咨询公司)进行核对直到收到审计报告为止。

2、与结算有关的工程资料甲方负责完善，乙方配合。

3、协议签定后第二天即开始展开工作，提交结算书的时间在甲方提供详细资料后三十天内，与业主对帐的时间听从甲方通知，本业务咨询服务终止时间以甲方收到本工程结算业主(或业主委托的造价咨询公司)的审计报告为准。

业务咨询服务费及支付方式。

1、业务咨询服务费按业主确定的终审总金额的5‰计算。

2、若乙方尽职尽责并且甲方获得较好的效益应给予一定奖励，奖励金额由甲方根据情况另定。

3、支付方式：合同签订后预付元，提交结算书时支付工程造价的2.5‰(基数暂按送审金额)，余款在收到业主(或业主委托的造价咨询公司)审定报告后一星期内付清。

4、业务咨询费以人民币结算(不含税)。

甲方责任和义务。

1、向乙方提供有关工程结算咨询服务范围内的全部资料，为做好工程结算提供依据、证据。

2、应授权选派一名熟悉业务，知晓法律、法规，能独立作出决定的联系代表，为实现工程造价咨询目标予以配合，并负责各相关方的联系组织工作。

3、有权要求乙方尽职尽责，直到终止协议。对乙方提出的要求以书面为准。

4、有权要求乙方提供阶段或专项书面成果或说明。

5、履行协议书约定的责任和义务，按时支付业务咨询费服务费。

乙方责任和义务。

1、按甲方要求认真编制工程结算。

2、按甲方安排，及时、准确与业主对帐，诚实守信、尽职尽责、充分利用业务及各方面资源优势，据理力争地与业主进行核对。在工程结算核对过程中，发现应用不准确标准、定额、计价方法时，全权代表甲方与有关方面交涉，以使甲方获得最佳的投资回报。

3、有权拒绝不符合国家法律、政策和工程造价计算规定的人为干涉，但必须以理服人，与业主等相关各方保持良好的合作关系，确保工程结算核对工作正常进行。

4、乙方向甲方提供完整、准确的工程造价咨询服务成果。所有工程结算资料原稿完整地交给甲方，但乙方可以留一份完整的复印件，以便查证。

5、乙方向甲方承诺保守工程结算核对全过程的机密，不泄漏与本工程结算业务咨询服务有关的所有数据资料。

协议的生效、变更、终止。

1、本协议经甲乙双方签字后生效，工程结算业务咨询服务完成并结清业务咨询服务费用后自动失效。

2、本协议履行期间，有未尽事宜时双方另行协商。

3、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

结算资料协议书范本篇四

一口价合同”的工程价款如何结算核心内容：“一口价合同”的工程价款如何结算？“一口价”合同的工程价款结算一般会涉及工程承包合同的有效性以及工程的施工质量和进度管理等因素，它是造价咨询工作中的难点，下面由法律快车小编为您解答“一口价合同”的工程价款如何结算。

“一口价”合同的工程价款结算时，承发包双方往往会对合同或合同约定的工程价款结算条款存在很大分歧，往往以有利于自己一方的观点来否认合同或合同约定的工程价款结算条款，使工程结算达不成一致。下面就从合同有效和无效两方面分别讨论“一口价”合同的工程价款结算。

1、工程承包合同有效，一方对价款结算方式提出异议

工程竣工后，承发包一方认为合同约定的价款结算方式不能反映工程实际造价，有违公平原则，寻求价款结算调解；或者双方产生较大分歧后对簿公堂，人民法院认定合同或合同价款结算条款有效。依据《最高人民法院关于审理工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称“司法解释”)第22条规定，合同约定按固定价结算工程价款的，当事人一方要求进行造价鉴定的，不予支持，依据这一条款，应按合同约定价结算，即按合同约定的“一口价”进行结算。

但小编认为，这种“三边”工程是违反我国基本建设程序的基本规则，合同以固定价款结算，又没约定风险范围和条件，由于种种原因，约定的价款结算方式不能反映工程实际情况和造价，这一条款违反合同法最基本的“公平”原则，显失公平，因此认为该种工程价款结算不适用司法解释第22条，应按司法解释第16条的规定结算，只要竣工验收合格的，则应按实结算的原则，即只要干活了，就要计价。边设计边施工时的图纸就是该工程的计价图纸，并依照签订工程承包合同时当地建设行政主管部门颁布的计价依据进行竣工结算。

2、工程承包合同被人民法院认定为无效合同

工程竣工后，承发包双方就结算协商不能一致，对簿公堂，由于一方的过错，施工合同被人民法院认定为无效合同，但不论是承包人的过错还是发包人的过错，小编认为，并依据司法解释都应按实进行工程价款结算或鉴定，即按施工图纸，依照签订工程承包合同时当地建设行政主管部门颁布的计价依据进行造价竣工结算或鉴定。但在结算或鉴定时，应区分哪一方过错导致合同无效。

(2)发包人过错导致合同无效，如未按有关招投标法律法规进行招标或者被认定中标无效，结算或鉴定价款中应包括直接费、间接费、税金、利润等全部工程价款。对于依法必须招标的工程项目，发包人未依法定程序进行招投标，并办理相关手续的，承包人宜提醒发包人，以避免合同无效。如果人民法院收缴利润，承包人可以将利润作为损失，要求对造成合同无效有主要过错方的发包人承担。

结算资料协议书范本篇五

分包合同编号：

甲方：

乙方：

1、甲、乙双方于20xx年xx月xx日签订了

2、根据现场工作量结算，实际增补费用0元（见增补协议或附件结算清单）。工程已通过质量验收。

3、扣除项：

4、人民币：元

5、本结算协议在甲乙双方签字盖章后生效；

6、本协议一式两份，双方各执一份。

甲方： 乙方：

法定（委托）代表人： 法定（委托）代表人：

项目经理： 项目经理：

日期： 日期：

结算资料协议书范本篇六

甲方：

乙方：

1.于签订本协议时，甲方须向乙方提供由工商行政管理部门颁发的甲方有效营业执照副本之复印件并加盖甲方公章。

2.本协议书适用于乙方提供的各类国际进口快件服务、国际出口快件服务和国内服务。甲方之联邦快递服务账号为：___________________(“账号”)。甲方对前述账号下所产生和/或相关的全部费用承担付款责任，包括但不限于：(i)国际进口/出口快件：运费、与托运或货件相关之各类税金和政府规费、附加费及国际空运提单上所载之其他费用;(ii)国内服务：运费、政府规费、附加费及国内货物托运单上所载之其他费用;和(iii)任何乙方为甲方垫付的款项(以下统称为“费用”)。就国际快件，以上费用并不限于在中国境内发生。

3.甲方应对其账号信息妥为保密,以避免他人未经授权使用。甲方应避免任何未经其授权的人员在本协议中甲方地址、甲方通知乙方之其它取/派件地址或甲方其他托运地址等地点使用甲方账号向乙方交件托运。

4.乙方定期向甲方寄送账单。甲方应在账单日起30天内将账单结清。就各类乙方垫款以及与托运或货件相关之各类税金和政府规费，乙方可不受前述30天账期限制，要求甲方及时结清。甲方应及时审阅账单，如有异议或其他调整要求，应在账单日起14天內向乙方书面提出，逾期则视为对账单内容无异议。甲方对账单内容部分有异议的，不应影响其余部分的按时支付。甲方应使用银行转帐或支票方式支付并承担银行转帐手续费。为支付安全，除非经乙方事先同意，甲方不应以现金支付。

5.乙方运费、附加费等费率牌价和相关计算方式以网站或乙方印制之费率牌价表公布，并可定期或不时修订。甲乙双方可就适用之费率另行达成各类书面折扣协议以相应替代乙方公布之费率牌价。如甲乙双方间无相关有效书面折扣协议的，则应当适用乙方公布之费率牌价。甲方应在货件交运前查询了解前述网站公布的费率牌价等相关信息，如有需要，亦可索取乙方印制之费率牌价表。

6.虽有上述第5条之约定，双方同意：针对且仅适用于联邦快递国内服务(国内普达服务除外)，若甲方委托乙方承运递送之国内服务货件属于乙方公布之费率牌价表所列1区服务城市范围，双方将以乙方公布之费率牌价表5公斤段对应费率起算运费。

7.甲方为托运人的，即使甲方在国际空运提单或国内货物托运单上指示其他人付款，乙方未收到付款的，甲方仍须无条件承担所有费用的付款责任。乙方不承担以任何特定方式向甲方指示的其他人催讨以及证明其是否以及以何种理由拒绝付款的责任。甲方应承担货件按相关指示送回托运人和未决定如何处理而需仓储所造成的一切费用。

8.如甲方未按时付款，乙方有权取消或变更甲方在本协议项下的信用结算期限并就甲方已负之付款义务宣布立即到期。任何一方可在对方未履行本协议条款的情况下立即终止本协议。任何一方均有权经提前30天书面通知后单方解除本协议，协议解除的，甲方仍应承担已负之付款责任。

9.任何一方变更各类相关地址，以及电话、传真和电子邮箱等通讯方式的，应在变更前15天书面通知另一方。如无相反证据，国际空运提单或国内货物托运单上记载的托运人地址为货件实际交付托运的地址。

10.托运的每票货件，都应受相关国际空运提单(适用于国际出口/进口快件服务)或国内货物托运单(适用于国内服务)的条款和其中提及的标准运送条款所约束。各类运单和其他托运文件以电子扫描数据保存的，与该等文件之纸质原件具有同等法律效力。货件通过终端设备电子签收可在境内提取打印的，视为可靠电子签名。

在地人民法院提起诉讼。本协议经双方盖章后生效。本协议一式两份，双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

结算资料协议书范本篇七

1. 包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价（扣除暂列金额）的10%，不宜高于签约合同价（扣除暂列金额）的30%。

2. 承包人应在签订合同或向发包人提供与预付款等额的预付款保函后向发包人提交预付款支付申请。

3. 预付款应从每一个支付期应支付给承包人的工程进度款中扣回，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。

4. 发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%其余部分应按照提前安排的原则进行分解，并应与进度款同期支付。

5. 进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于90%。

6. 承包人应在每个计量周期到期后的7天内向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款。

7. 工程完工后，发承包双方必须在合同约定时间内办理工程竣工结算。

8. 当发承包双方或一方对工程造价咨询人出具的竣工结算文件有异议时，可向工程造价管理机构投诉，申请对其进行执业质量鉴定。

9. 合同工程竣工结算核对完成，发承包双方签字确认后，发包人不得要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。

10. 发包人对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投人使用的工程，其质量争议应按该工程保修合同执行，竣工结算应按合同约定办理；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，并应根据检測结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工结算应按合同约定办理。

11. 承包人应根据办理的竣工结算文件向发包人提交竣工结算款支

付申请。申请应包括下列内容：

1) 竣工结算合同价款总额；

2) 累计已实际支付的合同价款；

3) 应预留的质量保证金；

4) 实际应支付的竣工结算款金额

结算资料协议书范本篇八

依照《民法典》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就施工项目内容的资料收集、填写、整理及资料移交事宜经商议一致，达成如下协议：

一、工程名称：______________。

二、工作地点：______________。

三、工作内容。

乙方负责本项目工程的技术管理资料、质量管理、验收资料、质量评定及保证资料。

(不含所有施工材料的试验费用)、竣工资料(不含竣工图和竣工图章)、施工工序资料等。(上述资料质量标准约定：满足监理、监督部门、档案室审查及要求、达到合格标准。)。

四、协议期限。

从____________年______月______日起至本项目工程施工结束时止，同时资料完成并送交审计局。

五、劳务报酬。

本工程承包总价格为________________________。

六、付款方式：

1、合同签订后甲方及时支付乙方劳动报酬合同总价的作为合同定金;。

2、工程施工至50天时，甲方支付乙方劳动报酬款至合同总价的;。

4、工程施工至70天时，甲方支付劳动报酬款至合同总价的;。

5、工程施工至90天时，甲方支付乙方劳务款至合同总价的;。

6、工程结束并资料完成后，甲方一次性支付剩余10%价款。

7、合同签订的时间即为约定付款的起始时间。

七、双方责任及违约责任：

4、乙方要在甲方积极配合的前提下必须认真负责收集原材料，做好各项资料的准备工作，以保证资料的完善合格，如果因乙方的工作失误造成资料不符合要求而无法通过，乙方将按合同价款赔偿给甲方，如因甲方的各种原因造成不良后果则赔偿乙方合同价款。

八、协议的解除和终止。

(一)解除。

1.经甲乙双方协商一致，本协议可以解除。其中由甲方提出解除本协议的，应按规定支付经济补偿。有下列情形之一的，甲方可以解除本协议：

(1)乙方在工作期间出现严重错误的;。

(2)乙方被依法追究刑事责任的;。

(3)乙方患病或非因工负伤，在规定的医疗期满后不能继续从事本协议约定工作的;。

2.有下列情形之一的乙方可以解除本协议，同时甲方应按规定支付乙方经济补偿：

(1)甲方未按照劳动协议约定提供劳动保护或者劳动条件的;。

(2)甲方未及时足额支付劳动报酬的;。

(3)甲方违反法律、法规损害乙方权益致使本协议无效的;。

(5)法律、行政法规规定乙方可以解除劳动协议的其他情形。

(二)终止。

本协议期满或法定终止条件出现，本合同即行终止。

九、调解纠纷约定。

双方在履行本协议中发生争议时，可自行协商解决;协商不成的可以向人民法院提起诉讼。

十、其他。

本协议未尽事宜，可签订补充协议，补充协议同具法律效力。

十一、本协议一式两份，双方各一份，经甲、乙双方签字盖章后生效。

合同签订地：______________合同签订地：______________。

结算资料协议书范本篇九

甲方：

乙方：

1、于签订本协议时，甲方须向乙方提供由工商行政管理部门颁发的甲方有效营业执照副本之复印件并加盖甲方公章。

2、本协议书适用于乙方提供的各类国际进口快件服务、国际出口快件服务和国内服务。甲方之联邦快递服务账号为：___________________(“账号”)。甲方对前述账号下所产生和/或相关的全部费用承担付款责任，包括但不限于：(i)国际进口/出口快件：运费、与托运或货件相关之各类税金和政府规费、附加费及国际空运提单上所载之其他费用;(ii)国内服务：运费、政府规费、附加费及国内货物托运单上所载之其他费用;和(iii)任何乙方为甲方垫付的款项(以下统称为“费用”)。就国际快件，以上费用并不限于在中国境内发生。

3、甲方应对其账号信息妥为保密,以避免他人未经授权使用。甲方应避免任何未经其授权的人员在本协议中甲方地址、甲方通知乙方之其它取/派件地址或甲方其他托运地址等地点使用甲方账号向乙方交件托运。

4、乙方定期向甲方寄送账单。甲方应在账单日起30天内将账单结清。就各类乙方垫款以及与托运或货件相关之各类税金和政府规费，乙方可不受前述30天账期限制，要求甲方及时结清。甲方应及时审阅账单，如有异议或其他调整要求，应在账单日起14天內向乙方书面提出，逾期则视为对账单内容无异议。甲方对账单内容部分有异议的，不应影响其余部分的按时支付。甲方应使用银行转帐或支票方式支付并承担银行转帐手续费。为支付安全，除非经乙方事先同意，甲方不应以现金支付。

5、乙方运费、附加费等费率牌价和相关计算方式以网站或乙方印制之费率牌价表公布，并可定期或不时修订。甲乙双方可就适用之费率另行达成各类书面折扣协议以相应替代乙方公布之费率牌价。如甲乙双方间无相关有效书面折扣协议的，则应当适用乙方公布之费率牌价。甲方应在货件交运前查询了解前述网站公布的费率牌价等相关信息，如有需要，亦可索取乙方印制之费率牌价表。

6、虽有上述第5条之约定，双方同意：针对且仅适用于联邦快递国内服务(国内普达服务除外)，若甲方委托乙方承运递送之国内服务货件属于乙方公布之费率牌价表所列1区服务城市范围，双方将以乙方公布之费率牌价表5公斤段对应费率起算运费。

7、甲方为托运人的，即使甲方在国际空运提单或国内货物托运单上指示其他人付款，乙方未收到付款的，甲方仍须无条件承担所有费用的付款责任。乙方不承担以任何特定方式向甲方指示的其他人催讨以及证明其是否以及以何种理由拒绝付款的责任。甲方应承担货件按相关指示送回托运人和未决定如何处理而需仓储所造成的一切费用。

8、如甲方未按时付款，乙方有权取消或变更甲方在本协议项下的信用结算期限并就甲方已负之付款义务宣布立即到期。任何一方可在对方未履行本协议条款的情况下立即终止本协议。任何一方均有权经提前30天书面通知后单方解除本协议，协议解除的，甲方仍应承担已负之付款责任。

9、任何一方变更各类相关地址，以及电话、传真和电子邮箱等通讯方式的，应在变更前15天书面通知另一方。如无相反证据，国际空运提单或国内货物托运单上记载的托运人地址为货件实际交付托运的地址。

10、托运的每票货件，都应受相关国际空运提单(适用于国际出口/进口快件服务)或国内货物托运单(适用于国内服务)的条款和其中提及的标准运送条款所约束。各类运单和其他托运文件以电子扫描数据保存的，与该等文件之纸质原件具有同等法律效力。货件通过终端设备电子签收可在境内提取打印的，视为可靠电子签名。

在地人民法院提起诉讼。本协议经双方盖章后生效。本协议一式两份，双方各执一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

结算资料协议书范本篇十

本着平等互利、协商一致的原则，在自愿合作、友好协商的前提下，签订此协议，具体条款如下：

一、工程名称：平顶山市飞宇国际汽贸城。

二、单价：甲方按工程实际面积，以1.5元/平方的价格将工程中的施工资料分包给乙方。

三、工期：依据工程合同工期交工。

四、付款方式：甲方每月支付乙方生活费3000元，主体结构验收通过支付乙方至工程款的90％，竣工验收后付清。

五、双方的职责：

1、甲方职责：

1、甲方提供给乙方办公桌一张，资料柜一个，办公室一间。

2、在工程施工阶段，甲方材料员需按乙方要求提供相关材料的合格证及检验报告。

3、工程施工过程中的所有送检有甲方配车，工程中所有的试块、砂浆试块由甲方制作。

4、工程中所有资料的耗材及所使用的设备归甲方所有。

2、乙方职责：

1、工程施工过程中的所有送检及材料报验。

2、现场施工的所有工程资料及报验。

3、符合当地资料检查、管理部门的验收要求。

六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，如有未尽事宜，双方协商解决.

甲方：（盖章）乙方：（盖章）。

年月日年月日。

结算资料协议书范本篇十一

甲方： 乙方：

一、依据 精神，特制定本协议。

二、本协议所称资产，是指行政事业单位对其占有、使用国有资产进行产权转移及产权注销所涉及资产，包括固定资产转让、调拨、捐赠、报废，呆坏帐损失和非正常损失报损及其他涉及国有资产处置所涉及资产。本协议所称固定资产，是指根据《事业单位财务规则》列入固定资产科目且单位价值在 以上(含 元)固定资产。

三、乙方划转资产总额共计 元，其中：固定资产 元，股权 元，债权 元，其他 元。具体分类及数额见本协议附件划转资产清单。

与乙方划转资产相关联应由乙方承担义务，不属划转移交之列，仍由乙方负责处理。

四、划转资产方式和内容：根据 省财政厅对 签署意见后下达通知书内容进行划转。

五、划转资产移交：应根据文件要求，及资产不同类别分别明确移交要求并制定划转资产清单作为本协议附件。

1.应收货款：要求移交合同、送发货凭证、债务人欠款明细及依据，催款文件，以及证明双方往来关系函件及其它与此相关材料，包括债务人企业资料、基本情况和现状、财产清算情况等材料。

2.其它应收款：要求提供证明债权文件。如协议书、支付凭证、催款文件及证明双方往来关系函件及其它与此相关材料，包括债务人企业资料、基本情况和现状、财产清算情况等材料。

3.担保损失类：要求提供判决书，协议书，代为清偿依据，以及被担保企业资料、基本情况和现状、财产清算情况等材料。

4.股权类：要求提供投资企业章程，投资凭证及其他股东同意划转书面文件，投资企业基本情况和现状等材料。

5.实物类：要制订实物资产清单，说明实物规格、型号、数量、使用年限及使用情况等原始资料。

六、资产划转后，资产保全与清收费用由甲方承担。

七、资产划转甲方管理后，甲方具有对划转资产全部处置权。

八、甲方权利

1.有权制定及实施划转资产保全与清收方案;

2.有权与债务人达成并签署还款协议、提出及接受调解方案、执行和解方案等;

3.有权要求乙方提供必要配合。

九、甲方义务

1.妥善管理划转资产，尽最大可能保全与回收划转资产;

2.回收非现金类资产，应自取得之日起一年内予以变现。变现确有困难，应报财政部门;

3.经清收后仍无法回收划转资产，报财政部门备案。

十、乙方权利

1.有权向甲方了解划转资产保全与清收情况;

2.有权向甲方提出保全与清收建议。

十一、乙方义务

1.协助甲方办理资产过户等有关法律手续;

5.资产划转移交协议签订后，乙方应及时与甲方共同向债务人发出债权转移通知书;通知书应包括债务人名称，欠款类型及金额，资产划转情况，以及要求债务人向甲方清偿通知等内容。债权转移通知书由乙方负责送达对方单位，并取得对方签收回执。股权类资产，乙方应及时与甲方共同向被投资企业发出股权变更通知书，通知书中应包括被投资企业名称、投资额以及资产划转情况，并确认自划转之日起，原乙方投资权益均由甲方享有。股权变更通知书由乙方负责送达对方单位，并取得对方签收回执。

十二、协议生效：本协议经 省财政厅批复同意后生效。

十三、争议解决：甲乙双方因履行本协议而发生争议，应先由财政部门进行协调解决。

甲方(盖章)： 代表人(签字)：

年 月 日 乙方(盖章)： 代表人(签字)：

结算资料协议书范本篇十二

委托人名称：（以下简称甲方）受托人名称：（以下简称乙方）甲方将承包位于处的工程的技术资料委托给乙方办理，双方本着公平、公正、平等、自愿、有偿的原则，经甲乙双方协商一致达成如下协议据以执行。

一、委托项目情况：

1、工程项目名称：

2、工程项目地点：

3、委托项目内容：

乙方手工填写相关资料原件壹份，其余为复印件由甲方负责；

二、承包方式及费用：

1、本协议合同价款为：（大写：），该费用为包干价，不含税金；

2、合同工期：至，即：甲方与建设单位签定的巴施。

1工承包合同约定的开竣工时间。

3、若除施工总承包合同内另有增加工程，按增加工程总造价1.0%计取增加费用，该增加费用不包含在本次合同价款以内，不含税金。

三、费用的支付方式：

1、本合同生效且资料员到工地开始工作后，向乙方支付合同价款的10%；

2、基础验收合格、资料同步完成经验收合格，向乙方支付至合同价款的30%；

3、主体完工，资料同步完成经验收合格，向乙方支付至总合同价款的70%；

4、工程全面完工、资料同步完成经验收合格，向乙方支付至总资料款的95%；

5、竣工验收、资料交付甲方后，甲方支付乙方所有费用余额。

四、甲方责任：

1、及时为乙方的工作提供所需的全部工程资料和其它有关资料，为乙方提供办公场地及打印设备、纸张、及其它办公耗材等。

2、负责沟通协调与本项目工程技术资料收集、编制及结算编制有关的第三方（如：监理、建设单位等）的协调，为乙方工作提供外部条件。

3、应当在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。相关资料的签字、盖章由甲方负责协调关系，乙方配合。

4、原件在上报建设单位时自备备查交乙方整理装订完善的资料，并负责所发生的资料费用。

5、按约定时间付给乙方费用报酬。

五、乙方责任：

3、按时参加甲方、建设方、监理单位召开的各种例会、技术方案、施工方案会，并整理好会议纪要，转发给各建设参与单位。

4、配合工程建设各分包单位办理签证，及时传达管理单位对各施工单位的工作联。

2系函及处罚指令；

六、违约责任。

2、乙方必须根据工程的进度同步编制、整理其相关资料（配合甲方及时、准确的完成实验、检测工作），不得由于乙方资料不准确、及时、完整，影响甲方工程进度或者工程验收。

七、合同变更和终止。

2、工程竣工验收、资料备案完善，付清工程资料费用后，本合同书自动终止。

八、其他：

1、乙方领到甲方支付的费用报酬，以出据收条为准；甲方不得计扣任何费税；

2、本工程施工过程中，甲方有权保留对乙方工作情况的监督；鉴于乙方只承包了本工程的工程技术资料及结算编制，在不违背本合同的约定及甲方提出的正当要求条件下，乙方有权选择自己的作息时间，甲方不得干涉。本合同预定的时间以主合同的时间同步，如施工期间停工或其他非不可抗力因素造成的停工，所延误工期导致的费增加另行计算。

九、合同生效。

本协议一式两份、甲乙双方各执壹份，签字生效，具有同等法律效力，共同遵守执行。

甲方（签字）：乙方（签字）：

年月日年月日。

结算资料协议书范本篇十三

甲乙双方本着安全方便、互惠互利的原则，就乙方委托甲方代发工资事宜达成如下协议，双方共同遵守。

第一条乙方委托甲方代发工资日期为每月_________日，每月日前乙方将代发工资名单及金额数据交甲方，并于每月_________日前将代发工资的资金划转到甲方开设的专用帐户。

第二条甲方收到乙方代发工资资金和数据后，应及时认真审核乙方数据实发金额与乙方划转的资金总额是否一致，若发现金额不符的情况，甲方应及时与乙方联联系，由乙方进行修改并确保工资金额准确无误。甲方按照乙方修改后的数据编制帐号和户名，并在约定的代发工资日期及时将工资划转入乙方所列工资帐户。

第三条若出现以下情况之一而造成乙方工资不能及时领用或发放错误的，由乙方承担责任。

1、乙方资金不到位或未知数到位的；

2、所列工资数据盘未及时送交甲方。

3、所列工资数据编制有误。

第四条若因甲方工作失误而造成工资发放有误，由甲方承担责任，并承担因此给乙方所列造成的损失。

第五条乙方在向本单位发放活期储蓄存折时，要告知其本人存款账户的初始密码，并要逐一提醒所个人修改初始密码。

第六条除代发工资，甲方可为乙方代发其他款项，操作方式同上所述，代理发放的时间由甲乙双方协商确定。

第七条收费条款。

甲方为乙方代发工资按笔计收元/笔，异地（按跨地市）代发每笔按照实际费用结算。代发手续费按月核算，每季支付一次。

第八条本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决。

第九条本协议自双方负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效，合同有效期为年。合同到期后，任何一方未提出书面异的，视同同意协议延长1年，延期次数不限。

第十条本协议一式四份，甲、乙双方各执二份。

第十一条因履行本协议而产生的纠纷由甲乙双方协商解决，协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地仲裁。不涉及争议部分，甲乙双方仍需继续履行。

甲方：_________乙方：_________（公章）。

负责人或授权代理人：_________负责人或授权代理人：_________。

联系地址：_________联系地址：_________。

联系人：_________联系人：_________。

电话：_________电话：_________。

结算资料协议书范本篇十四

中国建设银行企业网上银行国际结算协议（下称“本协议”）是中国建设银行和企业客户就中国建设银行网上银行国际结算服务的相关事宜达成的协议，本协议为《中国建设银行网上银行企业客户服务协议》补充协议，协议双方应遵守《中国建设银行福建省分行网上银行业务章程》及本协议。

如无特别说明，下列用语在本协议中的含义为：

错误：指银行未能执行、未能及时执行或未能正确执行客户交易指令的情况。

1．甲方应受理乙方在网上提交的信用证、汇出汇款申请，以及乙方与甲方之间的通知与回复邮件，保证将乙方的申请及邮件安全地送到乙方指定的国际业务受理点。

2．乙方是中国建设银行企业网上银行签约客户，并遵守与甲方签定的《中国建设银行网上银行企业客户服务协议》。

3．乙方必须按甲方规定的要求向网上企业客户服务系统提交国际业务申请，并保证申请文件内容真实、准确、完整、有效。

4．如乙方发现发往甲方的申请书有错误，应在发现错误后立即通知甲方，通知方式应与发出申请书的方式相同。甲方收到乙方通知后，若尚未将乙方的申请及邮件送到国际业务受理点或虽送到受理点但所申请业务尚未进行，则甲方将遵照乙方的通知办理；若所申请业务已经进行完毕，则后果由乙方自行承担，甲方应将此等情形立即通知乙方。

5．乙方如需终止使用甲方网上银行国际结算服务，应提前2个银行工作日以书面形式通知甲方。甲方收到通知后立即关闭乙方的网上国际结算功能。

负责人____________。

_________年_________月_________日。

乙方：________。

法定代表人：____________。

___________年________月________日。

结算资料协议书范本篇十五

甲方：乙方：

依照《中华人民共和国劳动法》及其它有关法律法规，经甲乙双方共同协商、自愿达成以下协议：

一、甲方聘请乙方为本项目部资料员，聘用时间：2018年。

月

日开始到本项目工程施工建设结束为止。

二、乙方职责：负责工程资料的收集、整理、档案管理等工作；参加项目工程的验收工作；准确提供项目工程验收所需资料。乙方应积极工作，保证甲方项目工程通过验收。

三、甲方每月支付乙方工资（含劳动保险、医疗保险等五险一金）柒千元整；每月发放伍千元，剩余部分待工程竣工验收合格资料移交后一次性发放给乙方。

四、乙方必须遵守甲方劳动纪律和上下班制度，服从甲方的领导、管理，上下班途中如遇安全问题乙方自行负责；严格按照规程操作，乙方收集管理的资料不得外借，外传，应为甲方保密。

五、协议解除。乙方有以下情形之一的，甲方可以随时通知乙方解除本协议：

1、乙方不能胜任本职工作的。

2、严重违反劳动纪律、擅自离岗、旷工超过两天的。3、在工作中玩忽职守，严重失职造成资料的收集不全、给甲方造成损失的。

本协议一式两份，甲、乙双方各一份，自乙方上班之日起生效。

甲方（签字）：

签约日期：年

乙方（签字）：签约日期：年月日

结算资料协议书范本篇十六

甲方：

乙方：

为了简化电费交纳程序，方便房产公司（以下简称甲方）与施工单位（以下简称乙方）办理电费结算，合理分配电费，甲方与乙方达成以下协议，共同信守以下条款：

一、乙方提前将电费按照6万元的标准预存入甲方指定中国银行账户内，账号：_________。

二、甲方收取电费时，按应交电费金额直接从乙方预存电费中扣除。

三、供电公司抄表日期为每月20日，甲方委派公司项目部电工在同一天对乙方表码进行登记，登记数字经项目部电工和楼座主管工程师会同施工方单位负责人签字确认，经甲方项目部负责人签字认可，以便日后进行核对并合理分配电费。

四、甲方通过银电联网收费系统交清全部电费后，由财务部人员到银行打印电费发票，并根据发票记载的总表码和20日抄表时的乙方分表码电量数据进行电费分配，期间发生的变损，线损由施工单位按用电比例进行分摊。

五、取回发票后，甲方项目部电工和楼座主管工程师分配并编制电费结算表，注明总表码、分表码、金额、相关损耗分摊情况，经相关项目负责人审核无误并签字，交与乙方单位签字后，根据手续完备的结算表，予以结算。

六、若乙方未按约定方式将足额资金存入甲方账户，导致电费划拨不成功，由此造成的一切损失由乙方承担。

七、甲方项目部电工有责任定期与乙方和供电公司核对电费账目，确保代扣电费及分配电费准确。

八、本协议未尽事宜，由甲方与乙方协商解决。

九、本协议由甲方和乙方各执一份，本协议自双方签字并加盖公章后生效。

甲方：

乙方：

________________年________月________日。

结算资料协议书范本篇十七

帐号：____________________ 第四条 甲方同意乙方对甲方在____________交易市场的交易行为发生的费用进行实时结算，乙方对结算的过程和结果的准确性负责。 第五条 乙方在每轮交易结束后向甲方发送结算数据，并保证为乙方的交易结算数据保密，非法定机关或甲方指示，不得向第三人透露，否则乙方须承担相应责任。 第六条 甲方可委托乙方进行货物交收时的代收代付，甲方严格按照《交收细则》对买卖双方进行货款结算和货物交收。 第七条 甲方承诺如发生交收违约，同意乙方按《管理办法》和《交收细则》中的明文规定，对甲方的保证金进行扣罚。 第八条 本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，当事人应当向乙方所在地司法机关申请处理。 第九条 本协议自签署之日起生效。

甲方盖章：______________ 乙方盖章：______________

法人签字：______________ 法人签字：______________