每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧
最新检测站例会的范文通用一
工程名称:_____________________
发包人:_______________________
承包人:_______________________
发包方:_____身份证号:_____联系电话:_____
委托代理人:_________身份证号:_____联系电话:_____
发包人住址:_______________________________________
承包方:___________________________________
营业执照号码:____________资质证书号码:___________
营业执照注册地址:_________________________________
法定代表人:_________身份证号:_____联系电话:_____
委托代理人:_________身份证号:_____联系电话:_____
工程设计人:______________从业资格证书号:_________
身份证号:________________联系电话:_______________
施工负责人:______________从业资格证书号:_________
身份证号:________________联系电话:_______________
依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方装饰装修工程的有关事宜,达成如下协议。
第一条工程概况
1.装饰施工地点:___________________________________
2.住房结构:________户型:_______室______厅______厨_______卫_______阳台
3.施工使用面积_____________㎡
4.工程承包,双方商定采用下列一种方式:
□承包人包工、包料;
□承包人包工、部分包料;
□承包人包工、发包人包料。
5.工程期限__________日
开工日期____________年____月____日,竣工日期____________年____月____日。
分步工期约定:水电隐蔽工程日期________年____月____日至______年____月____日。
瓦工日期________年____月____日至______年____月____日。
油工日期________年____月____日至______年____月____日。
竣工日期________年____月____日。
第二条工程造价
本合同工程造价为¥:_______________元
金额大写_____________________元_____
水电预收_____________________元
水电预收报价涨幅度不得高于预收款的______%,高出的部分由施工方自行解决,水电施工按双方确认的平面布置图为准,如甲方有特殊要求另计。
第三条工程款支付方式:
第一次______________________支付_____%________支付___________元
水电预收_________________元
第二次______________________支付_____%________支付___________元
第三次______________________支付_____%________支付___________元
其它事项:_______________________________________________
第四条工程质量标准
按照国家和地方制定的建筑装饰质量标准执行。
第五条监理单位及监理人员
监理单位:________________________________________
监理项目负责人:__________________________________
第六条甲方责任
1.甲方装饰住房系合法居住地
2.开工三日前要全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中有待留的家具、陈设等采取保护措施,以不影响施工为原则。
3.向乙方无偿提供施工期间的水源、电源和冬季供暖等所产生的费用。
4.负责办理物业管理部门开工手续和应支付的有关费用。
5.参与工程质量施工进度的监督,参加施工材料、隐蔽工程、竣工等验收。
6.甲方提供的材料应提前一日到场。
7.负责协调施工人员与邻里之间的关系。
8.甲方自行设计的,需提供图纸给乙方。
第七条乙方责任
1.乙方应具备有效的工商营业执照和行业资质证书。
2.签订合同时乙方需提供设计图纸、工程报价、使用材料、工艺说明等。
3.施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定、安全、保质按期完成本合同约定的工程内容。
4.严格执行建设行政主管部门施工现场管理规定:
无房屋管理部门审批手续和加固图纸,不得拆改工程内的建筑主体和承重结构,不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。如甲方强烈要求改动,需提供有资质的建设单位出具的拆改通知单。
不得扰民及污染环境,每日十二时至十四时、二十时至次日六时之间不许从事敲、凿、刨、钻等产生噪声的装饰装修活动。
因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由承包人承担修理和损失赔偿的责任。
负责施工现场半成品、成品、设备和居室内留存家具陈设物品的安全和保护。
保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。
保证施工现场的整洁,每日完工后清扫施工现场。
5.发包人为少数民族的,承包人在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。
6.因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用_____________________元。
7.乙方材料进场,应通知甲方验收。
8.必须保证使用施工合同约定的材料,不得中途更换或以次充好。
第八条工程变更
在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应当协商一致,由合同双方共同签订书面变更协议,同时调整相关工程费及工期,工程变更协议,作为竣工结算和顺延工期的依据。
第九条材料的提供
1.由发包人提供的材料、设备,发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续。
2.由承包人提供的材料、设备,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。
3.双方所提供的建筑装饰装修材料,必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》,并具有专业检测机构出具的检测合格报告。
4.如一方对另一方提供的材料持有异议需要进行复检的,检测费用由其先行垫付;材料经检测确实不合格的,检测费用由责任方承担,如检测合格则由提出方承担。
5.发包方订购的材料,由第三方施工的,不属于本合同施工内容及工期。施工时所产生的垃圾由发包方负责清运,由于以上施工对已装修完的成品、半成品产生污染或损坏的,返修费用由发包方负责支付。
第十条工程延误
1.对一下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认,工期应当顺延。
工程量变化和设计变更;
不可抗力;
甲方同意工程顺延的其他情况。
2.对一下原因造成竣工的日期延误,工期应当顺延;
甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的;
甲方未按合同支付工程款影响正常施工的;
因甲方责任造成工期延误的其他情况。
第十一条工程验收和保修
1.工程完工后,承包人应通知发包人进行竣工验收,发包人自接到竣工验收通知单后三日内组织验收,验收合格后,填写工程验收单,办理移交手续,同时承包人应向发包人提交其施工部分的水、电改造图。
2.双方进行竣工验收前,承包人负责保护工程成品和工程现场的全部安全。如发包人在接到竣工验收通知单后,未能及时组织验收,自接到验收通知单后第___日开始,工程的安全等事项由发包人负责。
3.因质量有疑义双方未办理竣工验收手续,乙方拒不交房的,甲方可以委托相应机构进行取证,如未取证,发包人擅自入住视同竣工验收合格,由此而造成的损失由发包人承担。
4.本工程自验收合格双方签字之日起,保修期限为____年,有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为____年。验收合格签字后_______日内,填写工程保修单。
5.在本合同履行期间,双方对工程质量、室内空气质量发生争议时,在不影响施工前提下,可采取协商解决或申请有相关行政主管部门认可的专业检测机构予以认证;经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包方承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包方承担。
第十二条违约责任
1.当事人因未履行合同约定或违反国家法律法规,被有关部门处罚或给对方造成损失的,由责任方承担责任并赔偿由此而造成的经济损失。
2.一方当事人无法继续履行合同时,应当及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
3.发包人无正当理由未按合同约定期限支付第二、三次工程款,每延误一日,应当向承包人按迟延部分工程款的______‰支付违约金。
4.由于发包方未按合同约定完成其负责的工作而影响工期的,每延误一日,发包方向承包方按本合同工程造价金额的______‰支付违约金。
5.由于承包人责任延误工期的,每延误一日,承包人向发包人按本合同工程造价金额的_______‰支付违约金。
6.由于承包人责任导致工程质量和室内空气质量不合格,承包人按下列约定进行返工修理、综合治理和赔付:
对工程质量不合格的部位,承包人必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误,按本合同工程造价金额的_______‰支付违约金;
第十三条争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_______种方式解决:
□提交______________仲裁委员会仲裁;
□依法向人民法院提起诉讼。
第十四条其他约定事项
1.乙方以诚实可信为基础报价
2.乙方应该以现场实际项目报价,不得随意漏报、误报、缺项等来压低报价价格。
3._______________________________________________________________________。
第十五条附则
1.本合同经双方签字或者盖章后生效,合同履行完毕后终止。
2.本合同签订后工程不得非法转包。
3.因不可归责于双方的原因影响合同履行或造成损失的,双方本着公平原则协商解决。
4.本合同一式_______份,双方各执_____份,______________________部门_______份。
5.合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
6.签订合同时需提供以下______个附件
发包人:________________________法定代表人:_________________
委托代理人:______委托代理人:___
_________年_________月________日_________年________月______日
最新检测站例会的范文通用二
合 同 编 号:
甲方(委 托 人):四川xx公司大唐丘北马路
风电场道路工程项目部
乙方(检测机构):____县建设工程质量检测中心
检测机构编号:250098
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程资料管理规程》、《云
____省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。
第一条:工程概况
1.1工程名称:大唐丘北马路风电场道路工程
1.2工程地点:____县舍得乡
1.3结构类型:级配碎石基层、泥结碎石路面
1.4监督单位:水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部
1.5开工日期:20-4-1
1.6其它:
第二条:检测项目
甲方委托乙方的检测项目:
原材料检测 □压实度检测 □弯沉检测
砼、砂浆强度检测 □砂浆配比试验 □砼配比试验
其它:
第九条 争议的解决方式
双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向
当地法院进行起诉。
第十条 附则
本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。
甲 方:(盖章) 乙 方:(盖章) 法定代表人: 法定代表人: 联 系 人: 联 系 人:
联系人手机: 联系人手机: 合同订立时间:________年____月____日
合同订立地点:____县城常青xx71号 ____县建设工程质量检测中心
最新检测站例会的范文通用三
乙方:_________________
甲方的工程由乙方负责检测,特订立本合同。
第一条工程概况
第二条检测内容
1、检测项目内容:_________________按国家有关规范规定对所需项目进行检测。水泥、石子、砂子、钢筋、焊件、型刚、撼砂、烧结普通砖、空心砖、多孔砖、砼空心砌块、白灰、陶瓷砖、含水率、砼配合比、砂浆配合比、砼试块、砂浆试块、防水砼试块、防水卷材、水、电、窗、锚栓拉拔、主体结构等项目。
第三条检测程序
一、原材料检测,由乙方每周一、四、六道甲方施工现场将受验样品取回进行检测;
二、现场检测,甲方须提前二天通知乙方;
三、每次取样或乙方现场抽样,甲方需填写检测委托书,明确样品的相关信息及检测要求;
四、乙方按规定时间出具检测报告,由甲方道乙方领取检测报告。
第四条检测时间及双方责任
1、甲方:_________________
(1)严格按照国家标准规范进行取样送试。
(2)现场检测时提供必要检测条件(如:_________________水、电、现场等)。保证检测过程中试送人员安全必须接待送试员证件。
2、乙方:_________________
(1)严格按照国家标准规范工整、科学、准确即使的完成检测工作。
(2)现场检测过程中必须有可靠的安全措施,其事故责任自负。检测过程如遇争议,甲乙双方协商解决。
第五条检测收费标准如下
1、检测费用按2.60元∕米(砖混、框架);
2、出现重复检测费用另外收取(收费标准件附表);
3、检测费用收取方式:_________________开工签订合同时,50000.00元∕栋;主体工程完工时,追加30000.00元;工程竣工、检测报告出具齐全,结清全部检测费用。
第六条其他
解决合同纠纷方式:_________________双方协商解决,诉讼管辖法院为工程所在法院。
1、本合同双方签字、盖章后生效。
2、本合同一式两份,双方各执一份。
甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________
法定代表人(签字):_________________法定代表人(签字):_________________
_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日
最新检测站例会的范文通用四
尊敬的领导:
您好!
感谢您在繁忙的工作中抽出时间阅读本人的自荐书!
我叫xxx,现就读于xx高级职业技术学校,所修专业为汽车维修与检测。通过长久以来的学习和实践,对这一领域的相关知识,也有了一定程度的理解和掌握,特别是对于现代化技术型人才的要求,因此,对于处身于新时代的我来说,无时不刻严格要求自己。
我曾利用假期,勤工俭学,在工厂做工,凭借自己的能力获取自己汗水的薪酬,但不论是学校学习也好,实践做工也罢,让我学到的还有许许多多的知识,团结、友爱、积极进取,人与人之间的沟通与信任等等!善于交往的我是班里的纪律委员,和同学相处十分融洽,也是老师的得力助手!
我喜欢运动,特别是篮球,打篮球中的我与实际生活中的我一样。只有自己努力所流下的汗水才是最欣慰、最踏实的!可能我不是最优秀的,但是我会努力做到、做好每一件事!追求永无止境,奋斗永无期限!
我怀着紧张而激动的心情踏入社会,也充满着无比期待的心情和热情寻找每一个机遇,把握每一个机遇!恳请贵公司能给我这次展示的机会,我会尽自己最大的努力为贵公司做出更大的贡献!希望各位领导能给予考虑,热切盼望您的回音,谢谢!
此致
敬礼!
自荐人:
最新检测站例会的范文通用五
一年的时间很快过去了,在项目部领导的关心与帮助下,我圆满完成了试验检测工作。工作中能明辨是非,分清哪些是可以做的,哪些是应该纠正和避免的,从成功中吸取经验,从失败中记取教训,以便下一步更好地实践。试验是一项非常重要的过程,而内业资料是工程质量的记录见证,两者关系密不可分,下面就一年来的工作情况总结如下:
严格遵守公司、工地管理制度,学习、借鉴同行业、相邻单位好得规章制度、工作作风,以端正自身态度,拒绝抱残守阙。以正确态度虚心接受领导、同事们的宝贵意见、建议,不固执已见,不感情用事。工作方面,针对内业资料琐碎的工作性质,改变自己的工作方法和态度,将工作视为一种乐趣,努力找寻自己的存在感,不以逸待劳,不抱侥幸心理,不应付性对待工作。
1、在工作中发现缺点,在报告整理过程中,对原始记录、台账细致查看,做到“留意多一点,问题少一点”,逐步养成“及时发现,及时整改”的好习惯。发现他人错误之处时,第一时间指正,并将自身所学到的经验告知对方,杜绝屡教不改的现象,做好传帮带工作,营造一个良好的氛围。
2、认真对待质监站、筹建处、总监办、驻地办、项目部等各级检查,并做好相关记录,同时与各个部门相互配合,踏实做事,对于提出的问题,及时整改、回复,举一反三,杜绝重复错误出现。
我从做好本职工作和日常工作入手,从自己做起,从现在做起,从身边小事做起,并持之以恒,在本职工作中尽心尽力,孜孜不倦,不断提高自己的岗位本领,努力精通本职的岗位知识,做本职工作的骨干和行家里手,脚踏实地的做好本职工作。
在开展工作之前做好个人工作计划,分清主次先后顺序,及时完成各项工作,达到预期的效果,保质保量的完成任务,使工作效率得到提高,同时在工作中学习了很多知识,也锻炼了自己,经过不懈的努力,使工作水平有了长足的发展,开创了工作的新局面,为公司、项目部做出自己应有的贡献。
总结一年的试验工作,尽管自己取得了一些的进步,但和优秀的试验人员还相差甚远,比如缺乏创造性的工作思路,自学精神不足,制约了自身的发展,在今后的工作中我要加强这方面的培养,不断改进完善逐步提高,努力实现全面发展,争创一流业绩,续写新的辉煌。
最新检测站例会的范文通用六
20xx年3月9日至20xx年3月10日
川达4s店和帝豪4s店
朝阳川达丰田汽车销售服务有限公司隶属于葫芦岛川达企业集团,是由丰田公司授权在朝阳地区的唯一一家集整车销售、维修服务、零件供应、信息反馈为一体的4s店。
1、了解4s店。
2、熟悉汽车修理环境、修理工具,为将来工作打下坚实的基础。
3、汽车的保养。
4、汽车发动机先进技术。
1、4s店是一种以“四位一体”为核心的汽车特许经营模式,包括整车销售(sale)、零配件(sparepart)、售后服务(service)、信息反馈(survey)等。它拥有统一的外观形象,统一的标识,统一的管理标准,只经营单一的品牌的特点。它是一种个性突出的有形市场,具有渠道一致性和统一的文化理念,4s店在提升汽车品牌、汽车生产企业形象上的优势是显而易见的。
2、该厂不但有各种全套的扳手、套筒等而且还拥有先进的汽车维修检测设备。例如:各种电脑检测仪、油道清洗仪器、四轮定位仪等。
3、汽车的保养:各个零部件的更换时间
①汽车机油的更换里程一般在50007500公里。因为机油发动机起到润滑、冷却、密封、清洁、防锈、防腐的作用,若没有机油或机油失效,汽车的心脏就不能很好的运转。
②转向液和刹车液的更换为2年。因为制动具有吸湿性,使用过程中不断吸收周围空气中的水分,若制动液含水量过多,则会腐蚀制动系统,再则制动液本身的沸点也将显著降低,严重影响制动效果的安全性。所以制动液必须每两年更换一次。更换制动液使用的专业设备叫充排机,用这样的仪器更换制动液更彻底,不残留杂质,避免出现气阻。排放顺序为:右后轮→左后轮→右前轮→左前轮。
③防冻液更换周期为2年。
④丰田正时皮带更换的里程是6—8万公里,帝豪正时皮带的更换里程是9万公里。正时皮带对于发动机的运转是非常重要的,正时皮带要是断了,就可能把气门顶了,损失非常的严重。
⑥变速器油分手动变速器油、自动变速器油,每6万公里必须更换一次。
4、①vvt—i是丰田独有的发动机技术,vvt—i系统与本田的vtec原理相似,该系统的最大特点是可根据发动机的状态控制进气凸轮轴,通过控制凸轮轴转角对配齐时机进行优化,以获得最佳的配气正时,从而在所有速度范围内提高扭矩,并能改善燃油经济性。
②涡轮增压:英文名字turbo,简称t,如:奥迪a6的1、8t。
其通过发动机的废气推动排气管中的涡扇转动,涡扇又带动同轴的叶轮位于进气道内,叶轮就是压缩有空气滤芯器管道送来的新鲜空气,通过压缩载送入气缸。发动机的进气量相对增加,使燃烧更充分,从而提高发动机的输出功率。
在整个实习过程中,我感受到了需要我学的东西有很多我只,站在维修车间里自己就像是一个井底之蛙,见到了很多我没见到过的专用工具,学到了一些以前从未接触过的东西。同时也对汽车专业有了进一步的了解
您可能关注的文档
- 2023年餐饮转营申请书(优秀15篇)
- 工程押金减免申请书 申请减免保证金的范文(八篇)
- 高考艺术类集训文案范文汇总 艺考集训的文案(3篇)
- 最新公司停业内部通知范文简短(实用11篇)
- 个体地址变更申请书范本(优质18篇)
- 最新设计师自我评价介绍范文(大全17篇)
- 预售期延期申请书范本 预售申请书怎么写(七篇)
- 2023年购置家具的申请书简短(实用12篇)
- 医院职工离职申请书(优秀10篇)
- 2023年场地厂房移交协议书(实用10篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)
相关文档
-
检 测 站 工作计划11下载数 375阅读数 -
汽车
检 测 站 项目概况范文 汽车检 测 站 检 测 项目(八篇)41下载数 997阅读数 -
检 测 站 例 会的范文简短检 测 站 工作计划范文大全(五篇)47下载数 802阅读数 -
检 测 站 例 会的范文简短检 测 站 例 会内容(二篇)35下载数 802阅读数 -
检 测 站 例 会的范文通用检 测 站 例 会内容(六篇)42下载数 735阅读数 -
检 测 站 申请书汇总检 测 站 审核(九篇)13下载数 780阅读数 -
检 测 站 申请书汇总检 测 站 申请书格式(七篇)24下载数 557阅读数 -
检 测 站 申请书通用检 测 站 联网申请(8篇)21下载数 359阅读数 -
检 测 站 例 会的范文如何写检 测 站 安全例 会怎么写(7篇)50下载数 206阅读数 -
检 测 站 例 会的范文通用检 测 站 安全例 会怎么写(6篇)24下载数 892阅读数