手机阅读

最新基坑开挖土方合同(精选14篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-22 06:44:34 页码:12
最新基坑开挖土方合同(精选14篇)
2023-11-22 06:44:34    小编:zdfb

合同可以为双方提供明确的行动指南,确保合作顺利进行。在起草合同时,应该遵守法律规定并避免使用模糊不清或歧义的词语和条款。对于合同的具体撰写方式不太清楚吗?以下是一些合同样本,供您参考。

基坑开挖土方合同篇一

发包方:(以下简称甲方)。

分包方:(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,为明确双方在建筑施工合作中的权利、义务和违约责任,经双方协商达成以下协议:

第一条分包内容:

1、按照本工程设计施工开挖红线范围组织土方开挖/回填工程施工;。

2、按照本工程设计施工开挖深度范围组织土方开挖/回填工程施工;。

3、满足本工程基础设计深度及施工规范要求及甲方现场确定的工作面,坡度;。

5、负责落实开挖/回填土方的卸料场地,手续完善;。

6、负责落实开挖土方/土方回填的运输过程城市市政管理相关手续;。

9、负责土方回填使用材料的运输、转运、储存等;。

第二条合同工期:

本工程从合同鉴定之日起,从20xx年7月12日至20xx年1月29日完成。本工程的所有工期均指日历天数,包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温等天气。各种分包工程工序配合所需时间及分包单位延误的工作时间在内。

第三条分包单价:

1.甲方将本项目城区管道网络系统安装前的土方挖掘(管沟开挖)与安转后的管沟回填工程承包给乙方,挖土方体积均以挖掘前的天然密实体积计算以实际测算为准。土方开挖单价:42.82元/m3,土方回填单价:素砼垫层124.01元/m3,填砂保护层326.48元/m3,为最终结算单价,结算时不再做任何调整。

2.具体单价见附件1:土方开挖/回填工程报价表。

如检查施工质量达不到合格标准,必须返工到合格标准,返工的一切材料及人工等费用由乙方负责,甲方有权视情况对乙方另行经济处罚。若安全、文明施工不合要求,乙方应自费整改直至合格。

第四条提供作业人员:

乙方根据工程需要,提供符合要求的作业人员共15人。

第五条价款的结算与支付。

1、价款的结算:

1)根据乙方在施工中实际完成的工程量以及合同约定的分包单价,经甲方劳资员根据施工任务书出具结算单,项目统计员、项目经济师、项目经理签字齐全并报分公司人力资源科、审计科、主任经济师审核后由甲方财务部门办理结算入账手续。其他人员签字的任何凭据都不作为结算依据。

2)甲方出具的结算单必须有乙方委托的代理人签字确认,乙方委托的代理人没有签字确认的以甲方出具的结算单为准。

2、结算时间:

按月进行结算:定为每月的10号。

3、价款的支付:

1)费用结算后,乙方向甲方出据工程所在地建筑业专用发票作为收款凭证;在建设单位付款正常条件下,甲方按月进度结算额的60%经银行转账形式拨付给乙方,在工程竣工后付至95%。

2)工程竣工后留质保金,待工程质保期满后未出现质量问题,全额返还。

第六条工程质量。

1、乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。如有合理化建议应征得甲方同意,并办理变更手续后方可改变施工。

2、质量标准,双方约定如下:质量标准:符合行业使用标准及相关规范要求。

3、具体质量要求:

1)工程质量必须符合本工程设计图纸和国家的有关规范要求,甲方必须指派施工技术人员检查督促,以保证工程质量。

2)所有各部分分项工程应由现场施工人员会同甲方指定人员共同验收合格,并按规定做好验收记录后,方可进行下道工序的施工。

第七条安全施工及安全事故处理。

1、安全施工:

1)甲、乙双方必须遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。

2)乙方使用的各类机械、脚手架及防护设施,应由甲方主管部门(或指定的负责人)进行检查,并做好检查记录,确认符合安全标准时,持有本人特种作业操作证的人员方可操作。

3费用由乙方承担。

2、伤亡事故处理:

乙方人员发生伤亡事故时,双方应尽力抢救伤者,同时保护好现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须做出书面记录或拍照。鉴于乙方为具有法人资格的独立主体,由乙方所聘用的施工人员(包括但不限于技术人员、农民工等)与乙方形成劳动关系,与甲方之间不存在任何关系。施工过程中所发生的安全生产事故致使财产、人员伤亡所产生的一切损失及费用由乙方承担。若因政府及其他原因致使甲方承担了该项损失赔偿,则视为甲方替代乙方履行,甲方替代乙方对外承担了上述损害赔偿后,有权向乙方主张权利。

第八条环境控制。

乙方在施工过程中遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关环境保护的法律法规及各项规定,避免造成环境污染,对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、污水等加强管理与控制。

第九条机具设备供应。

1、由甲方提供的机械设备为:搅拌机、垂直物料提升机、发电机。

2、由乙方自备的工具为:帽、安全带、靠尺、线坠子、灯线、灯泡、等。

3、乙方自备的工具须自带入现场,由甲方提供的机械设备、防护用具由甲方采购并供应到施工现场。

4、乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定,履行书面领、还手续,对借用甲方的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。

第十条双方义务。

1、甲方。

1)对乙方进驻甲方施工现场的人员及时进行遵纪守法、安全消防及企业内部管理制度等方面的教育工作,并进行监督检查。

2)及时提供乙方生产所必需的技术资料,并向乙方驻工地代表做施工技术、质量、环境职业健康、安全、节约等文字交底,提供生产必需的材料。如因乙方驻工地代表未履行应尽义务发生的安全事故责任由乙方自负。

3)负责安排好乙方人员的连续生产,避免停工、窝工现象发生。若不能保证连续生产,应出据相应的文字材料同意乙方人员或部分工种在其他合作单位中进行合理调剂。

4)为乙方工人提供符合卫生标准的食宿条件,食宿费用自理。将乙方纳入公司《质量环境职业健康安全管理体系》管理。

5)严格履行合同规定内容,监督乙方工人工资的发放。

6)及时办理现场签证的义务,将实际发生的停工、窝工及零星用工按协议要求列入结算。

2、乙方。

1)应与其提供的工人签订劳动合同,保证人员的身体素质和技术水平,工人年龄不低于18周岁,不超过55周岁,持有本人身份证和施工省、市要求必备的证件,并将工人按甲方要求进行登记造册备案,现场工人不允许用当地及附近村民。

2)保证其队伍人员的相对稳定,如有变更注册人员,要在进场第一时间文字通知甲方,否则后果自负。确保安全、质量目标,按期完成甲方下达的生产任务,服从甲方统一调动、安排。当甲方不能保证连续生产时,乙方在不影响甲方生产任务完成的前提下,可将人员进行临时调整,对所调整的人员向甲方出据书面通知。

3)在施工中应注意保护成品、半成品。爱护使用甲方提供的机械设备及其工具,如发生损坏或丢失应折价赔偿。

4)对其工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及意外伤害等方面的教育。乙方人员应遵守甲方有关安全生产、消防保卫、文明施工等规章制度,服从甲方有关人员的'监督和检查,及时向甲方提供有关情况和资料。

5)乙方应每月及时支付工人工资,并每月向甲方提供真实的工资支付表。

6)乙方必须遵守国家法规,为所属施工人员、施工财产购买相关保险,并将所买的人身保险和工人身份证复印件交到甲方劳资部门。如乙方未给乙方施工人员购买相关保险,甲方将从结算款中扣除,代其购买。因施工安全措施不当,造成人身作亡事故,所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看守不当造成财产损失,责任由乙方自负。

第十一条违约责任。

1、甲方。

1)由于安排任务或材料机具供应不及时造成停工、窝工应按实际发生的工日,双方现场洽商做好记录,作为结算凭证。

2)任务不足时,应提前7天通知乙方,双方协商后可提前终止合同。

3)由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由甲方承担。

2、乙方。

1)因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时,甲方可终止合同,其工料损失由乙方负担,结算时按情况扣除全部损失费用。因乙方驻工地代表未向其工人交底或交底不清造成的工程质量问题由乙方负责。

2)施工过程中无故撤走部分或全部工人,并因此对合同工期造成影响,甲方可通知乙方在2日内出示书面答复材料,乙方未书面答复,甲方有权拒付其未结算的价款费用、终止合同,并有权索赔。

3)进场人员不符合要求,甲方有权要求乙方限期进行调整。乙方无法调整时,甲方有权暂不安排施工任务(窝工损失乙方自负),并书面通知乙方,直至终止合同。

第十二条如遇不可抗力因素时,本合同允许变更或终止。

第十三条如国家政策性调整致使合同项目不能继续实施时,双方协商解决并做好善后工作。

第十四条为保证合作顺利进行,乙方为派驻工地的代表,负责日常的管理、协调工作。

第十五条因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议,双方协商解决,协商不成的,同意交由甲方所在地法院管辖解决。

第十六条本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。

本合同在完成分包工作内容、结清分包工程尾款后,即宣告终止。

第十七条本合同一式六份,具有同等法律效力。

第十八条本合同未尽事宜经双方协商后列入补充条款与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。

补充条款:

1、在麦收、秋收等需要正常施工期间乙方人员必须保证足够的作业人数和施工能力,不得以此为由向甲方追加费用。

2、乙方施工人员的来回工地路途费用由自己负责,甲方不再承担任何费用。

3、乙方应严格按照合同约定的工作内容施工,做好文明施工。如若不能够满足合同单价包括的工作内容,另外出现材料清理,拆模运输等用工费用将从乙方结算款中扣除。

4、乙方不得以资金暂时不到位等问题而停工或罢工等恶性事件,如若发生,造成甲方损失的由乙方赔偿。

5、周转工具实行领退料制度,其他按《周转工具管理协议》执行。

6、工程重复运输费用及因质量原因重复用工费用均由乙方承担。

7、合同订立后,不能再行追加合同以外的任何费用,合同中已包含一切的风险。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

基坑开挖土方合同篇二

甲方:

乙方:

经甲乙双方友好协商,甲方同意将本项目17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#楼土方开挖部分工程施工发包给乙方施工,为明确双方责任,确保按时、按质地完成该项工程施工任务,按照有关规定,结合本工程的具体情况,在平等、互惠、自愿的前提上,双方达成如下协议:

一、工程概况:

工程名称:

工程地点:

二、工程承包范围:

按甲方提供的施工草图完成土方开挖工程的施工。

三、质量标准:

1、各项工程均按设计要求及建筑工程施工验收规范验收达到合格标准。

2、按照甲方现场管理人员要求进行施工。

3、中间工序验收必须达到合格标准。

工期从20xx年月日至20xx年月日。

五、合同价款:

暂估35000元,最终以实际工程量审定为准。

六、结算方式:

挖土就地抛土每立方米土方按2元;开挖及外运每立方米土方按9元;一次性包干(不含税收),工程量以双方现场实测核定为准。

七、付款方式。

工程结束验收通过并工程量核定后,工程款在一个月内付清。

八、安全施工:

按国家有关法律、法规、安全施工规范要求,乙方做好安全文明施工工作,在施工过程中发生的任何工程质量事故和人身安全事故由此造成的`一切经济及法律责任均由乙方自负。

九、违约责任:

1、工程不按期竣工的,每超期一天,由乙方支付违约金200元(不可抗力顺延)。

2、工程竣工验收达不到标准的,除一切返工费用由乙方自负外,乙方还应支付工程结算款的5%的违约金给甲方。

十、双方责任:

1、乙方要认真考查施工现场,充分考虑到工程施工中各种因素的影响(含多次进退场费、停工造成损失费),甲方只对本项工程中发生的情况进行协调,对由此产生的费用及造成的损失由乙方自负。

2、施工中按甲方所定施工方案操作,但遇到特殊情况协商解决。

3、乙方应加强现场管理,做到文明施工,做好设施的保护工程。由此发生损坏设施的,乙方承担全部责任。

4、乙方必须保证按时完成该工程,若中途违约或其他原因耽误工程进度以及发现有转包现象时,甲方有权单方解除合同,乙方前期所发生的投入,甲方不承担。

5、工程施工中出现的工程事故、安全事故以及由此造成的一切损失,均由乙方负责。

十一、解决争议:

甲乙双方如有争议时,协商解决,如协商不成申请工程所在地的仲裁机构或在工程所在地按法律程序解决。

十二、组成合同的文件:

2、标准、规范及有关技术文件;。

3、图纸。

十三、本合同一式2份,甲乙双方各1份。

十四、合同生效:本合同自双方签字盖章之日生效。

基坑开挖土方合同篇三

甲方:

乙方:

经甲乙双方友好协商,甲方同意将本项目17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#楼土方开挖部分工程施工发包给乙方施工,为明确双方责任,确保按时、按质地完成该项工程施工任务,按照有关规定,结合本工程的具体情况,在平等、互惠、自愿的前提上,双方达成如下协议:

一、工程概况:

工程名称:

工程地点:

二、工程承包范围:

按甲方提供的施工草图完成土方开挖工程的施工。

三、质量标准:

1、各项工程均按设计要求及建筑工程施工验收规范验收达到合格标准。

2、按照甲方现场管理人员要求进行施工。

3、中间工序验收必须达到合格标准。

工期从20xx年月日至20xx年月日。

五、合同价款:

暂估35000元,最终以实际工程量审定为准。

六、结算方式:

挖土就地抛土每立方米土方按2元;开挖及外运每立方米土方按9元;一次性包干(不含税收),工程量以双方现场实测核定为准。

七、付款方式。

工程结束验收通过并工程量核定后,工程款在一个月内付清。

八、安全施工:

按国家有关法律、法规、安全施工规范要求,乙方做好安全文明施工工作,在施工过程中发生的任何工程质量事故和人身安全事故由此造成的一切经济及法律责任均由乙方自负。

九、违约责任:

1、工程不按期竣工的,每超期一天,由乙方支付违约金200元(不可抗力顺延)。

2、工程竣工验收达不到标准的,除一切返工费用由乙方自负外,乙方还应支付工程结算款的5%的违约金给甲方。

十、双方责任:

1、乙方要认真考查施工现场,充分考虑到工程施工中各种因素的影响(含多次进退场费、停工造成损失费),甲方只对本项工程中发生的情况进行协调,对由此产生的'费用及造成的损失由乙方自负。

2、施工中按甲方所定施工方案操作,但遇到特殊情况协商解决。

3、乙方应加强现场管理,做到文明施工,做好设施的保护工程。由此发生损坏设施的,乙方承担全部责任。

4、乙方必须保证按时完成该工程,若中途违约或其他原因耽误工程进度以及发现有转包现象时,甲方有权单方解除合同,乙方前期所发生的投入,甲方不承担。

5、工程施工中出现的工程事故、安全事故以及由此造成的一切损失,均由乙方负责。

十一、解决争议:

甲乙双方如有争议时,协商解决,如协商不成申请工程所在地的仲裁机构或在工程所在地按法律程序解决。

十二、组成合同的文件:

2、标准、规范及有关技术文件;。

3、图纸。

十三、本合同一式2份,甲乙双方各1份。

十四、合同生效:本合同自双方签字盖章之日生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

基坑开挖土方合同篇四

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定,经甲乙双方自愿协商达成如下协议:

1、乙方开挖拖运地点:湘运兔子山

2、项目名称:“金林雅苑”

1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续(含税单价22元/方)。

2、甲方将约45000方土方承包给乙方,最终结算,按实际土方量为准。

3、进场时间大约签约在35天之内进场开工。

1、签订协议书向甲方谘合同保证金伍万元,进场后甲方将合同保证金退还乙方(不计利息)。

2、场内事宜,全部归甲方负责处理,出场事宜全部由乙方负责。

3、由于甲方,场内问题,所造成的损失,由甲方承担,如在签合同之日起五十天之内,不能正常开工,按违约金千分之三甲方赔偿给乙方。依此类推。

1、甲方应按每壹万立方付75%给乙方,分四次付清,余款从乙方完成工程验收为准,四个月内全部付清给乙方。

2、乙方如不按甲方规定的时间进场,乙方按千分之三赔偿给甲方,如有其他事宜,甲乙双方再另行协商。此合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。

甲方:

乙方:

签订时间:

基坑开挖土方合同篇五

发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)。

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定,经甲乙双方自愿协商达成如下协议:

一、工程概况。

2、项目名称:

1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续(单价/方)。

2、甲方将约准。

3、进场时间大约签约在天之内进场开工。

三、其他。

1、场内事宜,全部归甲方负责处理,出场事宜全部由乙方负责。

2、由于甲方场内问题,所造成的损失,由甲方承担,20xx年全国注册建造师考试建设工程造价管理建设工程计价建设工程造价案例分析建设工程技术与计量如在签合同之日起五十天之内,不能正常开工,按违约金千分之三甲方赔偿给乙方,依此类推。

四、付款方式。

1、甲方应按每壹万立方付85%给乙方,分四次付清,余款从乙方完成工程验收为准,四个月内全部付清给乙方。

2、乙方如不按甲方规定的时间进场,乙方按千分之三赔偿给甲方如有其他事宜,甲乙双方再另行协商。此合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。

甲方:

甲方法人代表:

乙方:

乙方法人代表:

日期:

基坑开挖土方合同篇六

甲方:

乙方:

经乙方请求并取得甲方同意,乙方自愿将其自有的车牌号为xx、出厂核定载重量为xx吨的自卸车挂靠于甲方。为明确的双方权益和责任,经甲乙双方协商,一致达成如下合同条款。

一、挂靠时限:自20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日止,本合同到期之前如乙方要求继续挂靠,双方可订立续挂合同,如本合同到期乙方无续挂要求本合同自动失效。挂靠期间乙方不得擅自解除挂靠,否则给甲方造成损失概由乙方承担。

二、挂靠车辆产权属于乙方,营运收益归乙方所有,乙方承担挂靠期间所产生的一切经济和法律责任。挂靠期间乙方应保证车辆运营所必须的'各种证、照齐全,应缴纳的各种税、费和保险及时缴清。

三、自本合同生效之日起,挂靠车辆归甲方统一调度、统一使用,乙方须遵守甲方的各种规章管理制度和国家的有关法律法规,不得一车挂靠多家,否则造成的损失概由乙方承担。

四、本合同一试两份,甲乙双方各执一份。本合同自甲方盖章、乙方签字之日起生效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

基坑开挖土方合同篇七

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

依照《民法典》及有关法律法规规定,经甲乙双方自愿协商达成如下协议:

一、工程概况

1、乙方开挖拖运地点:

2、项目名称:

二、土方工程承包范围

1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续(单价/方)。

2、甲方将约准。

3、进场时间大约签约在天之内进场开工。

三、其他

1、场内事宜,全部归甲方负责处理,出场事宜全部由乙方负责。

2、由于甲方场内问题,所造成的损失,由甲方承担,20__年全国注册建造师考试建设工程造价管理建设工程计价建设工程造价案例分析建设工程技术与计量如在签合同之日起五十天之内,不能正常开工,按违约金千分之三甲方赔偿给乙方,依此类推。

四、付款方式

1、甲方应按每壹万立方付85%给乙方,分四次付清,余款从乙方完成工程验收为准,四个月内全部付清给乙方。

2、乙方如不按甲方规定的时间进场,乙方按千分之三赔偿给甲方如有其他事宜,甲乙双方再另行协商。此合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。

甲方:

甲方法人代表:

年 月 日

乙方:

乙方法人代表:

年 月 日

基坑开挖土方合同篇八

甲方:

乙方:

为了确保安全、顺利完成施工任务,明确双方安全责任,经双方协商达成共识,将基坑土方开挖业务承包给乙方、并达成以下协议:

1、乙方必须向甲方提供有效的资质证书、专项施工方案、事故应急预案、施工人员名单及操作证件、进度计划等相关资料。

2、进行施工的技术人员、操作人员务必爱岗敬业,严格按照安全操作规程进行施工。

3、进行施工时,操作人员必须熟练掌握土方开挖的基本操作规程,并严格执行,熟练操作程序。

4、所有的施工操作人员,身体必须健康。

5、操作人员每天上岗前,首先必须检查机械的各个部件是否正常,机械各项性能是否满足要求,经检查无误后,方可进行操作,确保施工安全。

6、操作人员上岗时,不得嬉闹、打耍、不得酒后上岗。应相互配合,不得违章操作、违反劳动纪律。操作人员由于自身原因造成安全事故隐患,责任由当事人自己承担,并应立即启动事故救援预案。

7、在施工前,应由乙方的负责人对操作人员进行安全技术交底,并完善签字手续。

8、操作人员应听从项目部管理人员的安排,不得私自做出职权之外的决定。

9、施工现场必须佩带安全帽。

10、施工时由于甲方现场管理缺陷等因素造成的安全事故或祸及他人的安全事件,责任由甲方承担,所产生的一切费用由甲方支付,乙方概不负责。

11、本协议经双方签字盖章后生效,一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(签字):

乙方(签字):

基坑开挖土方合同篇九

甲方:

乙方:

签订时间:

赣州市章江新区j26地块农民返迁房工程地下室、1#楼基础土方开挖分项工程,由甲方承包给乙方施工,为明确甲、乙双方责、权、利关系,确保该工程质量、进度、安全。经甲、乙方友好协商,特拟定以下条款,供双方共同遵守履行。

1、 承包范围:严格按照甲方基础放线及标高要求施工,在施工过程中开挖土方机械及运输工具由乙方自备,土方堆放地点按甲方指定地点堆放。

2、 承包单价:

3、 工程结算:

自乙方自 年 月 日开始进场开挖之日起,至 年 月 日止。合计 天土方全部开挖完工。下雨及其它原因等耽误特殊情况经甲方认可工期顺延。否则每推迟一天完工,甲方按每天 元/天对乙方进行处罚。

乙方按甲方要求开挖土方后按实际土方量进行测量确定,原甲方已开挖部分地下室计 立方米,以及原有鱼塘的土方量计 立方米,在地下室土方量总数中予以扣减,1#楼基础空孔中的土方不予以扣减,但1#楼开挖的自然地坪标高按地下室的自然地坪标高计算土方开挖工程量。

1、 施工作业组进入现场应由专人负责,服从现场管理人员的指挥、安排。遵守项目部的一切规章制度。

2、 施工过程中注意机械开挖、及土方运输过程中的安全、防止发生安全事故,如发现异常情况应及时向工地负责人报告。

3、 在确保安全的前提下,保证土方开挖工程质量符合设计及施工规范要求,如质量达不到要求的乙方应无条件限期返工,直至符合要求为止,所有返工的费用由乙方承担。

1、 如有未尽事宜,双方可协商签定补充条款。

2、 本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份

3、 甲方: 乙方:

年 月 日

基坑开挖土方合同篇十

发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)。

遵循平等、自愿、诚实守信的原则,经甲、乙双方充分协商,就呼家圪台住宅小区建设项目基础土方开挖工程由乙方包工完成,为了双方的合法权益,特订立本合同,由双方共同遵守执行。

一、工程内容及承包范围:

呼家圪台住宅小区1#、2#、3#、5#、6#、8#住宅楼及地下车库基础土方开挖工程,甲方提供大型挖掘机、乙方提供运输车辆等机械,按甲方要求包工按时完成基坑土方开挖及外运,包括挖土、装土、运土、卸土、平整及修理边坡等。所开挖的土方量自行安排场外空地储存堆放。施工中负责施工场地内外道路清理、打扫、洒水等工作。如有违章罚款,一切均由乙方承担。在土方开挖期间,所有土方外运车辆驾驶员严禁喝酒、疲劳驾驶等。若因此发生交通事故均与项目部无关,因事故造成停工或延误工期对项目部造成的经济损失,将在工程款中扣除。

二、工程技术质量要求及工期:

乙方进场后,要服从甲方管理人员的'现场指挥,遵守“安全生产、文明施工”条例。作业时,严格按照本工程基坑开挖方案施工。

必须指派专人指挥,采取“分层分段、对称开挖”,并严格遵循“分层开挖、严禁超挖”及大基坑小开挖的原则。当挖至标高接近基础底板标高时,严格按甲方施工人员的抄平位置,由甲方派挖机派人进行人工清槽,乙方给予配合,防止超挖,并按围护结构要求及时修整边坡及放坡,开挖时间:自20xx年月日开挖日起,内完工。

三、安全生产、文明施工:

1、甲方对乙方承包土方开挖工程项目做到安全交底,提出明确的安全要求,乙方必须贯彻执行甲方的要求及有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,作业时挖掘机前方及旋转半径内严禁站人,同时应注意基坑土方坍塌,确保施工安全。

2、乙方人员、机械进场首先要服从项目部管理人员指挥,统一管理,机械停放有序,不得损坏甲方场内建筑物轴线控制桩和标高控制桩,以及甲方场内的电缆、电线、电箱等一切物品,不得偷窃甲方材料、工具等。如有发生,乙方照价赔偿,必要时移送公安机关处罚。

3、本工程所有拉土车辆必须有车辆保险,且每台车辆灯光必须完整,在施工现场内外发生的交通事故及其他责任事故,均与本项目部无关,均由乙方承担全部赔偿责任;在拉土期间车辆四周必须封闭好,禁止漏土、掉土;禁止使用黑车拉土。

四、承包单价及违约责任:

1、本工程土方开挖是元/立方,以实际放坡开挖体积计算,未挖边坡不在计算内。

2、在合同期间,如乙方工人发生任何意外伤害均由乙方承担全部赔偿责任,如导致甲方承担责任的,则甲方可以向乙方予以全部追偿。本合同自签订之后日至工程竣工,签订的价格无论市场材料涨价等因素,都不予调整。

3、乙方违反合同约定,须向甲方支付合同总额20%的违约金,造成甲方损失超过违约金的,乙方赔偿全部损失。

4、未经甲方书面同意,乙方不得将工程转包或分包给第三人。

五、工程合同有效期:

合同有效期:工程款付清合同自行失效。本合同一式三份,双方签字或盖章生效。甲乙双方各执一份,公司存档一份。

基坑开挖土方合同篇十一

发包人:承包人:

沧州千童商业广场项目第一期深基坑土方开挖项目,经发包人、承包人协商一致,为明确双方的权利和义务,签订本合同。

一、工程概况:

二、发包人向承包人提供的相关资料:

1、地质勘查报告1份;。

2、桩基平面图1份;。

3、止水帷幕及支护施工图1份;。

4、施工技术交底1份;。

5、井点降水平面图1份;。

三、工期:

自20xx年7月1日至20xx年7月20日,20个日历天,实际开工日期以发包人通知为准。

四:承包方式:人工+机械(施工用电由施工方负责)五:工程造价及支付方式:

1、工程造价(不含税)33。

按现场测量实际土方量9元/m,共计20万m,其中5万m需运到发包人指定地点,余土由承包人自行解决。

2、付款方式333。

(1)验收并经过相关部门检测通过,无息退回履约保。

(2)待1#2#3#楼主体施工至+0.00以上6层,付总。

(3)主体封顶付35%;。

(4)余款5%作为质量保证金。

六、质量标准:

依据现行施工验收规范。

七、变更及工程量的调整:。

本合同价款只调整如下两项:。

1、设计变更;。

2、现场鉴证。

八、发包方责任:。

1、提供电源,且由承包人交纳电费;。

2、施工监督;。

3、收到承包人工程完工报告二日内验收完毕。

九、承包方责任:

1、办理土方开挖、运输的相关手续,并承担相应责任及费用;。

5、接受发包人、监理单位的检查与验收。

6、修理施工坡道;。

8、将第一期施工现场平整至室外坪;。

11自行解决施工现场道路及出入口。

十、违约责任:

1、按栋号要求工期,每栋号提前或延迟一天,每天奖罚5000元;。

2、达不到施工要求质量,承包人承担所有经济损失,并发包人不支付工程款;。

3、承包人明显不能履约合同时,发包人可以终止本合同,并。

4、承包人出现偷工减料或出现影响或已影响工程质量的是情。

5、达不到降水效果,承包人承担所有经济损失,并发包人不支付工程款。3。

十一、争议解决的方式:

1、向当地主管部门调解;。

2、由沧州市人民法院仲裁委员会仲裁;。

3、向沧州市人民法院起诉。

十二、本合同一式二份,发包人、承包人各执一份。合同未尽事宜,双方协商解决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

基坑开挖土方合同篇十二

公司(以下简称甲方)。

公司(以下简称乙方)。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工作内容:

1、基坑土方(大面积土方、承台土方、地梁、桩土等土方)开挖、装车、外运、卸载、弃土(包括干土、湿土、地表面层浮土、建筑垃圾、土层内混凝土、石块以及其它障碍物、回填基坑周边土方等)。

2、基坑边坡人工修整、整理。

3、基坑底部人工铲平、清理。

4、保持周边街道、道路的清洁卫生、杜绝滴、漏、撒现象。

五、工期期限:天(按合同签订日开始计算),每延误一天按工程造价总金额的0.5%,处罚、每提前一天完成按工程造价总额的0.1%奖励,累计延误15天施工单位无条件退场.

六、工程量计算方式及单价:

1、工程量确定:按设计施工图纸及定额计算规则计算(原地面标高按双方确认标高为准,开挖基底标高按设计图纸,基坑、基槽工作面按砖模厚度,放坡按规定高度和系数,若部份边坡有障碍物实际无法按设计图的以双方确尺寸按实计算)。

2、单价:每立方(实土)按人民币(18元/m3)含税金,如不需开发票按17元人民币(17元/m3)。(注本单价以包含土方夯实回填,夯实回填单价已包括在土方开挖单价中,不得另行计算)。

七、付款方式:分3次支付,完成5万立方米时支付70%;第二次于基坑清底工作完成后支付;余留50万元待土方回填夯实完成办理决算后一次性结清。

八、双方职责:

甲方职责:

1、提供现场平面图和基坑设计施工图。

2、协助乙方处理隐蔽管线迁移事宜。

3、负责要求土建施工单位(下道工序施工队伍)对乙方所开挖基底标高和基坑,基槽边坡进行技术尺寸复核。

乙方职责:

1、土方开挖应附合设计施工图以及施工规范要求,并配合基坑支护和基础施工的要求(书面或口头交底),若土方开挖达不到下道工序要求,必须及时整改,因其它原因不能及时整改,所造成的影响工期和其它费用由乙方承担).

2、施工前应提供施工组织设计方案,并配合甲方测量原地面标高的确认工作,方格网(20m*20m)的高程图,基坑土方开挖完应做好竣工图等资料。

3、负责协调当地城管部门、环卫部门及交警部门有关本项工程的所有事宜,一切经济责任由乙方自行负责。

4、文明施工,安全第一,严格执行各级政府部门有关安全生产的一切法律、法规、条例,杜绝安全事故隐患的滋生,如发生安全事故,其一切责任均由乙方承担。

5、乙方施工作范围内属措施项目(如:场地内施工道路的二次回填,车道的边坡支护,雨天场地遮盖措施等)所发生的一切费用由乙方自负。

6、土方开挖过程中如有雨水或地表水造成影响施工的由乙自行负责。

九、不尽事宜,双方协商解决。

十、本合同一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份双方签字:

甲方:

乙方:

日期:

基坑开挖土方合同篇十三

甲方(发包方):

乙方(施工方):

甲方将土方工程承包给乙方进行开挖施工,为确保工程质量、施工进度、安全文明施工的顺利完成,明确双方责任和权益,依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及有关法律、法规的规定。遵循公平、公正、诚信的原则,经双方友好协商,达成如下协议,双方共同遵守执行。

一、工程概况:

工程名称:工程地点:工程内容:

二、工程承包范围:

乙方在甲方指定的项目位置,进行基坑土方及桩间土开挖,基坑底整平,土方外运。

三、合同工期。

开工日期:年月日

竣工日期:年月日

合同工期总日历数天。(下大雨、下雪无法施工,工期顺延)。

四、质量标准。

要求:乙方根据甲方施工图的要求的深度、宽度、平整度及放坡要求进行施工。

五、开挖土方计量方式。

乙方工作完成后,应在甲方组织下进行验收,开挖方量按实际挖土量进行计算。

甲方支付给乙方土方开挖的.合同单价为:人民币18.5元/立方米(包括土方外运)。

七、付款方式。

在开挖土方工程全部完成后一次性付全款。

八、安全施工:

按国家有关法律、法规、安全施工规范要求,乙方做好安全文明施工,在机械运输、土石方倒运、开挖过程中发生的工程质量、机械和人身安全事故所造成的一切经济损失及法律责任全由乙方承担,甲方概不负责。

九、责任。

1、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证,验收手续等,解决应由甲方解决的问题。

2、工程变更:甲方以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证,并相应顺延工期。由于乙方原因导致工期延误的,乙方承担相应的责任。如因非乙方责任原因无法按时完成的,工期顺延。

3、在施工程中若因乙方原因造成安全事故的由乙方承担,如非乙方原因造成的事故,乙方概不负责。

4、在施工过程中当地居民发生阻工、扯皮等一切纠纷均由均同甲方无关,由此发生的一切后果甲方概不负责。

5、乙方在施工过程中听从甲方现场管理人员的指挥。

6、甲方要按时支付工程款。

7、在挖土方过程中,甲方工程技术人员要进行坑底的标高测量。

8、因乙方原因停工或退场,甲方拒付乙方施工费并且承担违约责任及误工费。

本合同一式四份,经甲乙双方签字盖章后生效,双方各执一份。

基坑开挖土方合同篇十四

甲方:

乙方:

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本分项工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,订立本分项工程承包合同并共同严格遵守履行。

一、工程概况

1、工程名称: xx江南商业广场土石方分项工程

2、工程地点: xx子材东大街与扬帆大道交汇处

3、施工内容:甲方提供的土方施工图范围内的土方大开挖分项工程

4 20xx年4月10日,完工日期:20xx年4月25日

二、承包内容

2、承包方式:按图纸要求质量标准完成土方大开挖施工;

3、承包单价:土石方大开挖按计算土石方工程量计价,综合包干单价为16 元/m(含完成上述承包工作的全部费用,不含税;石头另计。)

4、合同总价款:按结算工程量乘以合同单价形成工程总造价;暂定工程量约75000m(基底面积约11600m,坑口面积约13900m,挖土深度约4.9m,放坡系数1:0.67),暂定工程造价约120xx00元(人民币)。

三、工程款支付及结算办法

1、结算:甲方工程部和监理部对乙方所施工工程进行验收测算,经验收合格后进行最终结算。

2、工程款支付: 土石方工程完工后,3日内进行收方结算,10日内支付已完工程量的50%,30日内支付至已完成工程总量的97%。

3、预留3%的质保金,地下室结构封顶后结清。

四、质量标准及相关责任

1、严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300―20xx和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》gb50202―20xx的要求进行施工。甲方将按照以上标准对乙方进行实测质量检查。

2、乙方须设质检员对工程标高、尺寸、平整等开挖质量进行自检,严防超挖、多挖、乱挖。

五、甲方权利义务:

1、甲方为乙方提供相关的土石方开挖施工图纸、施工技术措施,并进行安全技术交底。

2、甲方负责施工期间对乙方的工程进度、工程质量、安全进行监督检查、验收。但甲方的检查并不免除乙方应承担的责任。

3、如果乙方未及时按甲方要求达到现场文明施工标准,甲方有权组织人工、机械、材料等进行整改,所发生费用直接从乙方工程款中扣除。

六、乙方权利义务:

1、乙方必须接受甲方及监理单位的监督管理;同时在施工期间支持甲方做力所能及的配合工作。

2、乙方在施工中必须按施工验收规范、质量检评标准施工,并设专职质检员进行跟踪自检。

3、乙方必须自行提供施工所用的所有机具设备以及为确保施工所需的安全防护用具,必须严格保证工期、工程进度,合理安排劳动力及机具。

4、乙方在施工现场必须遵守甲方所制定的各种规章制度,每天的工作要做到工完场清,文明施工;尤其做好上市政道路前的车辆清洗工作,严防带泥上路。

5、严格执行各项安全操作规程,若因乙方原因而发生的一切安全事故责任及费用均由乙方自己承担。

6、乙方有责任对已完工程成品进行保护,如发现对成品保护不利或对产品造成破坏的,乙方必须整改恢复成品原状。

7、乙方不得将本工程另行转包或分包。

七、安全施工

1、乙方必须严格履行国家有关的法律、法规、标准和规范。

2、乙方自备施工机械设施、设备、工具必须符合本工种的规范要求,如施工机械设备达不到安全要求强行作业,出现事故后果全部由乙方独立承担。

3、乙方进场前,必须严格执行工程的各项管理制度和安全教育培训考核及工地的安全技术交底,否则不得进行施工。

八、违约责任

1、乙方未依合同约定期限施工完毕,每逾期壹日向甲方支付20xx元的违约金。若严重超期并造成甲方其他损失的,乙方应承担赔偿责任。

2、乙方所施工的所有工程质量不能达到甲方的验收标准时,则甲方不予结算,且甲方有权选择第三方进行维修和补救,所发生的费用全部由乙方承担。

3、在所约定的工程未全部施工完毕前,乙方无故停工造成甲方损失的应承担赔偿责任,若停工超过5日仍未复工的,则甲方有权解除合同。

4、乙方将本分项工程另行分包的,甲方有权解除合同。

九、合同生效与终止

本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方支付工程款完毕合同即告终止。

十、争议的解决方法

本合同在履行过程中,若发生争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向甲方所在地人民法院起诉。

十一、合同份数

本合同一式肆份;甲方执叁份,乙方执壹份。

甲方: 乙方:

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 身份证号码:

签订日期: 年 月 日

您可能关注的文档